Licitación ID: 2711-19-LE20
Obras infraestructura SSHH Colegio José Tomás O.
Responsable de esta licitación: MUNICIPALIDAD DE OVALLE
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 51
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Unidad
Cod: 72131702
Obras mejoramiento de la infraestructura D.E.M. Ovalle, adquisición y remodelación de SS.HH, entre otros para el Establecimiento Educacional José Tomás Ovalle de la comuna de Ovalle, con cargo al Item Fondo de Apoyo para la Educación Pública, FAEP2018.-  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
Obras infraestructura SSHH Colegio José Tomás O.
Estado:
Adjudicada
Descripción:
Obras para el mejoramiento de la infraestructura D.E.M. Ovalle, adquisición y remodelación de SS.HH, entre otros para el Establecimiento Educacional José Tomás Ovalle de la comuna de Ovalle, con cargo al Item Fondo de Apoyo para la Educación Pública, FAEP 2018, Componente Mantención
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
Unidad de compra:
Municipalidad de Ovalle - Educación
R.U.T.:
69.040.700-0
Dirección:
Vicuña Mackenna 441
Comuna:
Ovalle
Región en que se genera la licitación:
Región de Coquimbo
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 21-04-2020 14:00:00
Fecha de Publicación: 08-04-2020 15:10:56
Fecha inicio de preguntas: 08-04-2020 17:30:00
Fecha final de preguntas: 16-04-2020 17:30:00
Fecha de publicación de respuestas: 17-04-2020 17:30:00
Fecha de acto de apertura técnica: 21-04-2020 15:30:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 21-04-2020 15:30:00
Fecha de Adjudicación: 08-07-2020 19:08:07
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
VISITA A TERRENO COORDINADO POR DEM OVALLE, CONSTRUCCION 14-04-2020 10:30:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- De Acuerdo a los Antecedentes adjuntos en Bases Administrativas en Anexos.
Documentos Técnicos
1.- De Acuerdo a los Antecedentes adjuntos en Bases Técnicas en Anexos.
 
Documentos Económicos
1.- De Acuerdo a los Antecedentes adjuntos en Bases Económicas en Anexos.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Calidad Técnica de los Bienes o Servicios -Cumplimiento de Especificaciones Técnicas. -Cumplimiento de Materiales. -Calidad de Evaluación de la Propuesta.(VER CRITERIOS EN BASES ADJUNTAS) 30%
2 Cumplimiento de los requisitos -Presentación de los antecedentes. -Cumplimiento de los Antecedentes (VER CRITERIOS EN BASES ADJUNTAS). 10%
3 Experiencia de los Oferentes -Profesionales participantes en el proyecto. -Experiencia previa en trabajos similares (VER CRITERIOS EN BASES ADJUNTAS). 20%
4 Plazo de Entrega Pl.=100*[(Oferta Menor) / (Oferta Evaluada)] (VER CRITERIOS EN BASES ADJUNTAS) 5%
5 Precio Pr.=100*[(Oferta Menor) / (Oferta Evaluada)] (VER CRITERIOS EN BASES ADJUNTAS) 35%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: FAEP2018
Monto Total Estimado: 24246392
Justificación del monto estimado Presupuesto disponible para la ejecución del servicio, Fondo de Apoyo a Educación Pública, FAEP2018.
Contrato con Renovación: NO
Observaciones El Monto incluye impuesto y demás costos, gastos que emanen del servicio.
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Cheque
Nombre de responsable de pago: Marilyn Marambio Campos
e-mail de responsable de pago: mmarambio@demovalle.cl
Nombre de responsable de contrato: Diego Severín Olivares
e-mail de responsable de contrato: dseverin@demovalle.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-53-2661232-
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
Consultar documento adjunto, Bases Administrativas en Anexos ID portal www.mercadopublico.cl.
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: Ilustre Municipalidad de Ovalle
Fecha de vencimiento: 02-04-2020
Monto: 50000 Peso Chileno
Descripción: Instrumento Bancario a la Vista sin días de aviso, Certificado de Fianza o cualquier otro instrumento de similares características, pagadero a la vista e irrevocable que asegure el cobro de la misma. Esta garantía tendrá una vigencia de 60 días, a lo menos, contados desde la fecha del acto de apertura. La Fechas de vencimiento expuesta en el portal Chile compra es sólo referencial. 8. Los “OFERENTES” deberán proporcionar el instrumento Bancario (Ej. Certificado de Fianza entre otros), Nominativa, No endosable, Irrevocable y de ejecución inmediata, equivalente a; $ 50.000.- (cincuenta mil pesos), En virtud de la contingencia relacionada con la Pandemia COVID-19 el documento de la garantía de seriedad de la oferta, deberá ser subido al portal escaneada y/o en formato de imagen a mas tardar en el plazo de cierre de recepción de Ofertas establecido en apartado Etapas y Plazos obligatorios, Licitación Pública: ID:2711-19-LE20
Glosa: Garantía por la seriedad de la oferta. Licitación Pública: ID: 2711-19-LE20.
Forma y oportunidad de restitución: Respecto de aquellas d ofertas rechazadas de plano, se devolverán de inmediato, si el oferente asistió a la apertura, dejando constancia en el acta de la evaluación, de no hacerlo previa solicitud por escrito al área de Asesoría Jurídica, para los proveedores no adjudicados, se autorizará la devolución en el decreto de adjudicación, en caso de resultar adjudicado, o en segundo lugar según puntaje asignado, se restituye contra entrega contra entrega de la boleta de fiel cumplimiento de contrato. La devolución de las garantías se puede solicitar por escrito a Asesoría Jurídica o vía e-mail a la dirección juridicadem@gmail.com, especificando el N° de ID y el nombre de la propuesta. Las fechas referentes a garantías publicadas en el portal son solo referenciales, para su emisión debe estarse a los plazos de vigencia exigida en el contrato.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Ilustre Municipalidad de Ovalle
Fecha de vencimiento: 02-07-2020
Monto: 5 %
Descripción: Dentro de los siete días siguientes a la publicación del decreto de adjudicación en el portal Chile Compra, el adjudicado deberá presentar el instrumento Bancario, a la vista (sin días de aviso), para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, por parte del proveedor adjudicado, de todos los compromisos que deriven del contrato. Se solicita presentar esta garantía a la vista por un monto igual al 5% del precio total contratado, cuya validez no sea menor al tiempo de ejecución de los servicios, más 8 meses. En caso de aumento de servicios, ésta garantía deberá ser renovada de acuerdo al nuevo monto del contrato y en caso de ampliación de plazo, la garantía debe ser reemplazada por otra, de acuerdo al nuevo plazo contractual, más 8 meses. Sin embargo, si la garantía considera la ampliación del plazo y los 8 meses corridos establecidos, no será necesario presentar una nueva boleta.- El proveedor adjudicado deberá presentar Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales extendido por la Dirección del Trabajo, para verificar si registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años. Dicho antecedente debe ser presentado junto con la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. Sin este Certificado, no se podrá suscribir el respectivo contrato.
Glosa: Garantía por el Fiel Cumplimiento de Contrato de las Obras. Licitación Pública ID: 2711-19-LE20.
Forma y oportunidad de restitución: "La garantía será devuelta al contratista a su solicitud, previa recepción definitiva conforme de los servicios, una vez que se haya dado término a la ejecución de la misma y recibido conforme sin observaciones".
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
CONSULTAR ANTECEDENTES ESPECIFICOS EN DOCUMENTOS ADJUNTOS EN ANEXOS
CONSULTAR ANTECEDENTES ESPECÍFICOS EN DOCUMENTOS ADJUNTOS EN ANEXOS, ID PRESENTE PROPUESTA.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.