Licitación ID: 2711-37-LE19
Proyecto Diseño Esc. Gaspar Cabrales DEM Ovalle
Responsable de esta licitación: MUNICIPALIDAD DE OVALLE
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 51
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Unidad
Cod: 72131702
Diseño de Establecimiento Educacional, con e objetivo de mejorar de la infraestructura en Escuelas y Colegios de la comuna de Ovalle, Establecimiento Educacional Gaspar Cabrales, Localidad Quebrada Sequita.  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
Proyecto Diseño Esc. Gaspar Cabrales DEM Ovalle
Estado:
Adjudicada
Descripción:
Proyecto de Diseño para el mejoramiento de la infraestructura D.E.M. Ovalle, Establecimiento Educacional Gaspar Cabrales, Localidad Quebrada Sequita, Diseño de Establecimiento Educacional, el cual contempla, Proyecto de, Arquitectura, Estructura y Especialidades, financiamiento con cargo al Item Fondo de Apoyo para la Educación Pública, FAEP 2018.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
Unidad de compra:
Municipalidad de Ovalle - Educación
R.U.T.:
69.040.700-0
Dirección:
Avenida Tuqui 1255
Comuna:
Ovalle
Región en que se genera la licitación:
Región de Coquimbo
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 23-01-2020 14:00:00
Fecha de Publicación: 03-01-2020 11:39:00
Fecha inicio de preguntas: 03-01-2020 15:30:00
Fecha final de preguntas: 14-01-2020 17:30:00
Fecha de publicación de respuestas: 20-01-2020 17:30:00
Fecha de acto de apertura técnica: 23-01-2020 15:30:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 23-01-2020 15:30:00
Fecha de Adjudicación: 10-07-2020 12:17:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- Según Bases Administrativas Adjuntas.
Documentos Técnicos
1.- Según Bases Técnicas Adjuntas.
 
Documentos Económicos
1.- Según Bases Económicas Adjuntas.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Cumplimiento de los requisitos Consultar Bases Adjuntas. 10%
2 Calidad Técnica de los Bienes o Servicios Consultar Bases Adjuntas. 50%
3 Experiencia de los Oferentes Consultar Bases Adjuntas. 30%
4 Precio Pr.=100*[(Oferta Menor) / (Oferta Evaluada)] Consultar Bases Adjuntas. 10%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: F.A.E.P. 2018
Monto Total Estimado: 25434267
Justificación del monto estimado Presupuesto disponible para la ejecución del servicio.
Contrato con Renovación: NO
Observaciones El Monto incluye impuesto y demás costos, gastos que emanen del servicio. Financiamiento FAEP 2018.
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Cheque
Nombre de responsable de pago: Marilyn Marambio Campos
e-mail de responsable de pago: mmarambio@demovalle.cl
Nombre de responsable de contrato: ALEXIS GUERRERO GUERRERO
e-mail de responsable de contrato: asesoriajuridica@demovalle.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-53-2661198-
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
Consultar Bases Administrativas adjuntas.
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: Ilustre Municipalidad de Ovalle
Fecha de vencimiento: 17-07-2019
Monto: 50000 Peso Chileno
Descripción: La caución o garantía deberá ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable, aceptándose cualquier instrumento que asegure el cobro de la misma de manera rápida y efectiva, tales como Vale Vista, Boleta de garantía, Póliza de Fianza, etc. Esta garantía tendrá una vigencia de 60 días corridos, a lo menos, contados desde la fecha del acto de apertura. La Fechas de vencimiento expuesta en el portal Chile compra es sólo referencial. Recepción física de los documentos en Oficina de Partes Municipal, entrada principal por Vicuña Mackenna 441 de la Ilustre Municipalidad de Ovalle, en horario de oficina Partes de 8:30 a 14:00 hrs. y antes del cierre de recepción de Ofertas establecido en apartado Etapas y Plazos obligatorios, Licitación Pública: ID2711-37-LE19.
Glosa: En garantía de seriedad de la Oferta, Licitación Pública: ID2711-37-LE19.-
Forma y oportunidad de restitución: La devolución de las garantías se harán una vez adjudicada la propuesta pública o en su defecto, una vez que sea declarada desierta o inadmisible, previa solicitud por escrito al correo electrónico asesoriajuridica@demovalle.cl, especificando el Tipo de garantía, N° de ID y el nombre de la propuesta. Las fechas referentes a garantías publicadas en el portal son solo referenciales, para su emisión debe estarse a los plazos de vigencia exigida en el contrato. La Mandante tendrá derecho a hacer efectiva el documento garantía de seriedad de la propuesta en los siguientes casos: - Si el proponente se desistiere de su oferta después de la Apertura de la Licitación; - Si notificada la Resolución de Adjudicación se desistiere de firmar el contrato; - si no presenta la garantía a por fiel cumplimiento de contrato dentro del plazo de 7 días hábiles desde la notificación de la adjudicación y - si la I. Municipalidad de Ovalle comprueba falta de veracidad de los antecedentes presentados, o cualquier incumplimiento grave de parte del participante. Las fechas referentes a garantías publicadas en el Portal www.Mercadopublico.cl son solo referenciales, para su emisión deberá estarse a los plazos de vigencia exigidos en el Contrato.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Ilustre Municipalidad de Ovalle
Fecha de vencimiento: 17-07-2019
Monto: 5 %
Descripción: Dentro de los siete días siguientes a la publicación del decreto de adjudicación en el portal Chile Compra, el adjudicado deberá presentar instrumentos tales como Boleta Bancaría a la vista, Boleta de garantía, Póliza de Fianza, etc. (irrevocable, sin días de aviso por cada linea que Adjudique), para garantizar el fiel cumplimiento del contrato y la correcta ejecución de las obras, por parte del proveedor adjudicado, de todos los compromisos que deriven del contrato. Se solicita presentar esta garantía pagadera a la vista e irrevocable, por un monto igual al 5% del precio total contratado, cuya validez no sea menor al tiempo de ejecución de la obra, más 9 MESES. En caso de aumento de obras, ésta garantía deberá ser renovada de acuerdo al monto del contrato y en caso de ampliación de plazo, la boleta debe ser reemplazada por otra, de acuerdo al nuevo plazo contractual, mas 60 días hábiles. Sólo en la situación de obras sin ampliación de plazos el contratista puede presentar una boleta adicional por el 5% de dicho aumento. La Fecha de vencimiento expuesta en el portal Chile Compra es sólo referencial, en la emisión de la garantía deberá ceñirse a los plazos de vigencia estipulada en las bases.
Glosa: Garantía por el Fiel Cumplimiento de Contrato de las Obras. Licitación Pública ID 2711-37-LE19.
Forma y oportunidad de restitución: La garantía será devuelta al contratista a su solicitud, previa presentación de la boleta Bancaria para garantizar la correcta ejecución de las obras, o una vez que se haya dado término a la ejecución de la misma con la aprobación de la recepción definitiva de la misma mediante Decreto Exento y recibido conforme sin observaciones, si ésta garantizó también la correcta ejecución de la obra.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
CONSULTAR CONTENIDOS EN BASES ANEXAS ADJUNTAS
CONSULTAR CONTENIDOS EN BASES ANEXAS ADJUNTAS
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.