Ficha Licitación

Licitación ID: 2711-44-LR19

Diseño y Ejecución Techados multicanchas

Responsable de esta licitación: MUNICIPALIDAD DE OVALLE

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 51

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
Contratación de servicios para el Diseño y ejecución de “Techado para Multicancha Establecimiento Educacional Arturo Villalón Sieulanne, localidad de Cerrillos de Tamaya.

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
contratación de servicios para el Diseño y ejecución de “Techado para Multicancha, Establecimiento Educacional Aurora de Chile, localidad de Nueva Aurora.

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
contratación de servicios para el Diseño y ejecución de “Techado para Multicanchas Establecimiento Educacional Fray Jorge, Ovalle.

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
contratación de servicios para el Diseño y ejecución de “Techado para Multicancha Establecimiento Educacional Heberto Velásquez, Localidad de Huamalata.

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
contratación de servicios para el Diseño y ejecución de “Techado para Multicancha Establecimiento Educacional Los Olivos, Localidad de Los Olivos.

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
contratación de servicios para el Diseño y ejecución de “Techado para Multicancha Establecimiento Educacional Lucia Núñez de la Cuadra, Localidad de La Torre.

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
contratación de servicios para el Diseño y ejecución de “Techado para Multicancha Establecimiento Educacional Oscar Araya Molina, Ovalle.

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
contratación de servicios para el Diseño y ejecución de “Techado para Multicancha Establecimiento Educacional Pedro Alfonso Barrios, Localidad de Cerrillos Pobres.

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
contratación de servicios para el Diseño y ejecución de “Techado para Multicancha Establecimiento Educacional Valentín Letelier, Localidad de Villaseca.

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
contratación de servicios para el Diseño y ejecución de “Techado para Multicancha Establecimiento Educacional Vista Hermosa, Ovalle.

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

Diseño y Ejecución Techados multicanchas

Estado:

Adjudicada

Descripción:

Obras de infraestructura D.E.M. Ovalle, con cargo a, PRESUPUESTO SEP, contratación de servicios para el Diseño y ejecución de los “Techados para Multicanchas de los Establecimientos Educacionales de la comuna de Ovalle”, Colegios: Arturo Villalón Sieulanne, Aurora de Chile, Fray Jorge, Heberto Velásquez, Los Olivos, Lucia Núñez de la Cuadra, Oscar Araya Molina, Pedro Alfonso Barrios, Valentín Letelier y Vista Hermosa.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 5.000 UTM (LR)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

MUNICIPALIDAD DE OVALLE

Unidad de compra:

Municipalidad de Ovalle - Educación

R.U.T.:

69.040.700-0

Dirección:

Vicuña Mackenna 441

Comuna:

Ovalle

Región en que se genera la licitación:

Región de Coquimbo

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 13-09-2019 14:00:00

Fecha de Publicación: 14-08-2019 10:28:00

Fecha inicio de preguntas: 14-08-2019 13:01:00

Fecha final de preguntas: 29-08-2019 17:30:00

Fecha de publicación de respuestas: 02-09-2019 13:01:00

Fecha de acto de apertura técnica: 13-09-2019 15:30:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 13-09-2019 15:30:00

Fecha de Adjudicación: 16-12-2019 14:12:59

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Documentos Administrativos

1.- Según Bases Administrativas adjuntas

Documentos Técnicos

1.- Según Bases técnicas adjuntas.

Documentos Económicos

1.- Según Bases Económicas adjuntas.

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Calidad Técnica de los Bienes o Servicios	Calidad de la Oferta Técnica. Consultar Bases Adjuntas.	30%
2 Plazo de Entrega	Plazo de Ejecución. Consultar Bases Adjuntas.	10%
3 Precio	Puntaje Plazo de Ejecución = (Plazo Menor/ Plazo Evaluado) x 100 . Consultar Bases Adjuntas.	50%
4 Capacidad Económica	Capacidad Económica. Consultar Bases Adjuntas.	10%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	PRESUPUESTO SEP
Monto Total Estimado:	660489222

Justificación del monto estimado	Monto Total Asignado para el diseño y la ejecución del servicio.

Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Presupuesto disponible para la ejecución del servicio incluye todos los Costos y gasto que emanen del Servicio, Financiamiento SEP.

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Cheque

Nombre de responsable de pago:	Marilyn Marambio Campos
e-mail de responsable de pago:	mmarambio@demovalle.cl

Nombre de responsable de contrato:	ALEXIS GUERRERO GUERRERO
e-mail de responsable de contrato:	asesoriajuridica@demovalle.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-53-2661198-

Prohibición de subcontratación:	No permite subcontratación Consultar Bases Adjuntas.

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	Ilustre Municipalidad de Ovalle
Fecha de vencimiento:	11-10-2019
Monto:	150000 Peso Chileno

Descripción:	Boleta Bancaria a la Vista sin días de aviso, Certificado de Fianza a la Vista o Vale Vista o cualquier otro instrumento de similares características, pagadero a la vista e irrevocable que asegure el cobro de la misma. Esta garantía tendrá una vigencia de 60 días, a lo menos, contados desde la fecha del acto de apertura. La Fechas de vencimiento expuesta en el portal Chile compra es sólo referencial. Recepción física del documento en Oficina de Partes Municipal, entrada principal por Vicuña Mackenna 441 de la Municipalidad de Ovalle, en horario de 14:00 en oficinas Partes IMO y plazo de cierre de recepción de Ofertas establecido en apartado Etapas y Plazos obligatorios, Licitación Pública: ID: 2711-44-LR19.

Glosa:	Garantía por la seriedad de la oferta. Licitación Pública: ID: 2711-44-LR19.-

Forma y oportunidad de restitución:	Respecto de aquellas d ofertas rechazadas de plano, se devolverán de inmediato, si el oferente asistió a la apertura, dejando constancia en el acta de la evaluación, de no hacerlo previa solicitud por escrito al área de Asesoría Jurídica, para los proveedores no adjudicados, se autorizará la devolución en el decreto de adjudicación, en caso de resultar adjudicado, o en segundo lugar según puntaje asignado, se restituye contra entrega contra entrega de la boleta de fiel cumplimiento de contrato. La devolución de las garantías se puede solicitar por escrito a Asesoría Jurídica o vía e-mail a la dirección juridicadem@gmail.com, especificando el N° de ID y el nombre de la propuesta. Las fechas referentes a garantías publicadas en el portal son solo referenciales, para su emisión debe estarse a los plazos de vigencia exigida en el contrato.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Ilustre Municipalidad de Ovalle
Fecha de vencimiento:	12-11-2019
Monto:	5 %

Descripción:	Dentro de los siete días siguientes a la publicación del decreto de adjudicación en el portal Chile Compra, el adjudicado deberá presentar la Boleta Bancaría por cada Escuela que Oferte, a la vista (sin días de aviso) o Vale Vista (se recomienda Vale vista), para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, por parte del proveedor adjudicado, de todos los compromisos que deriven del contrato. Se solicita presentar esta garantía a la vista por un monto igual al 5% del precio total contratado, estas garantías se presentaran individualmente por línea (por cada establecimiento que se postule y adjudique), cuya validez no sea menor al tiempo de ejecución de los servicios, más 8 meses. En caso de aumento de servicios, ésta garantía deberá ser renovada de acuerdo al nuevo monto del contrato y en caso de ampliación de plazo, la garantía debe ser reemplazada por otra, de acuerdo al nuevo plazo contractual, más 8 meses. Sin embargo, si la garantía considera la ampliación del plazo y los 8 meses corridos establecidos, no será necesario presentar una nueva boleta.- El proveedor adjudicado deberá presentar Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales extendido por la Dirección del Trabajo, para verificar si registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años. Dicho antecedente debe ser presentado junto con la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. Sin este Certificado, no se podrá suscribir el respectivo contrato.

Glosa:	Garantía por el Fiel Cumplimiento de Contrato de las Obras. Licitación Pública ID: 2711-44-LR19.

Forma y oportunidad de restitución:	"La garantía será devuelta al contratista a su solicitud, previa recepción definitiva conforme de los servicios, una vez que se haya dado término a la ejecución de la misma y recibido conforme sin observaciones".

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

CONSULTAR CONTENIDOS ESPECIFICIOS EN BASES ANEXAS ADJUNTAS

CONSULTAR CONTENIDOS ESPECIFICIOS EN BASES ANEXAS ADJUNTAS.-

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir