Licitación ID: 2772-16-LE26
IMPL DE CALDERAS A GAS Y HABIL SENSORES DE HUMO
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
Fecha de Cierre: 30-06-2026 16:13:00
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 14
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
Faltan 13 días para que cierre esta licitación.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Instalación, reparación o mantenimiento de sistemas de calefacción 1 Global
Cod: 72102302
El proyecto denominado “IMPLEMENTACIÓN DE CALDERAS A GAS Y HABILITACIÓN DE SENSORES DE HUMO – RESIDENCIA TRANSITORIA” contempla la contratación de un servicio destinado al reemplazo y puesta en funcionamiento de una caldera a gas, junto con la reparación,  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
IMPL DE CALDERAS A GAS Y HABIL SENSORES DE HUMO
Estado:
Publicada
Descripción:
El proyecto denominado “IMPLEMENTACIÓN DE CALDERAS A GAS Y HABILITACIÓN DE SENSORES DE HUMO – RESIDENCIA TRANSITORIA” contempla la contratación de un servicio destinado al reemplazo y puesta en funcionamiento de una caldera a gas, junto con la reparación, normalización y habilitación del sistema de detección de humo existente en la Residencia Transitoria. El contratista deberá ejecutar todas las labores, suministros, instalaciones, pruebas y ajustes necesarios para la correcta operación de ambos sistemas, de conformidad con las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, antecedentes del proyecto e instrucciones de la Inspección Técnica del Servicio ITS.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
Unidad de compra:
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
R.U.T.:
69.264.700-9
Dirección:
OROZIMBO BARBOSA 104, PARQUE LOS CASTAÑOS
Comuna:
Chiguayante
Región en que se genera la licitación:
Región del Biobío
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 30-06-2026 16:13:00
Fecha de Publicación: 17-06-2026 13:52:45
Fecha inicio de preguntas: 17-06-2026 15:40:00
Fecha final de preguntas: 20-06-2026 15:40:00
Fecha de publicación de respuestas: 23-06-2026 15:40:00
Fecha de acto de apertura técnica: 30-06-2026 16:14:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 30-06-2026 16:14:00
Fecha de Adjudicación: 21-07-2026 16:14:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- a. Formato A: “Identificación del Oferente”, firmado por el oferente. b. Formato B: “Declaración Jurada Simple”, firmado por el oferente. c. Formato C: “Experiencia del Oferente”, firmado por el oferente, describiendo experiencias relacionadas con servicios de instalación, habilitación, reparación y/o mantención de sistemas de gas, calderas, calefacción, climatización, electricidad, corrientes débiles, sistemas de detección de incendios y/o mejoramiento de edificaciones públicas o privadas. Para acreditar la experiencia, el oferente deberá acompañar certificados, contratos, órdenes de compra, recepciones conformes y/o cualquier otro antecedente emitido por organismos públicos o privados que permita verificar razonablemente la ejecución de los servicios informados. Los antecedentes acompañados deberán contener, a lo menos: Nombre del servicio, intervención o contrato. Entidad mandante o contratante. Descripción general de los trabajos ejecutados. Contacto de verificación. Los servicios informados deberán tener una antigüedad máxima de cinco años contados hacia atrás desde la fecha de cierre de la propuesta. No será considerada experiencia que exceda dicho período. Asimismo, la experiencia informada en el Formato C deberá ser concordante con los antecedentes de respaldo acompañados por el oferente. La Municipalidad, a través de la Comisión Evaluadora, se reserva el derecho de verificar la autenticidad y consistencia de los antecedentes acompañados, pudiendo solicitar aclaraciones o antecedentes complementarios en caso de dudas, inconsistencias o falta de información respecto de la experiencia acreditada.
Documentos Técnicos
1.- h. Formato F: “Presupuesto Detallado”, firmado por el oferente. Los ítems y unidades de medida no podrán ser modificados. Sin perjuicio de ello, por tratarse de un contrato a suma alzada, las cantidades de servicios indicadas en el Formato F “Presupuesto Detallado” serán referenciales, situación que deberá ser considerada por los oferentes. Antecedentes para la Contratación i. En caso de adjudicarse la presente licitación, al momento de contratar y si el contratista corresponde a una persona jurídica, deberá adjuntar los siguientes documentos: Constitución de la empresa o sociedad. Documento de representación legal. Certificado de vigencia de la empresa o sociedad. Cédula de identidad del representante legal. Fotocopia del RUT de la empresa o sociedad. En caso de persona natural, se requerirá: Declaración de renta. Copia de cédula de identidad. Currículum Vitae. En caso de Unión Temporal de Proveedores, cada integrante deberá presentar los documentos antes señalados, según corresponda a persona natural o jurídica. Asimismo, deberá acompañarse el acuerdo de unión temporal, estableciendo la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y designando un representante o apoderado común con poderes suficientes. La vigencia de la UTP no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo sus eventuales renovaciones o prórrogas. l. Para proceder a la suscripción del contrato respectivo, el contratista deberá acompañar Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Inspección del Trabajo, con una vigencia máxima de 60 días contados hacia atrás desde la fecha de cierre de la licitación. El proponente deberá procurar la presentación de una oferta clara y ordenada. El orden de las ofertas estará determinado por lo siguiente: a) Archivos digitales consolidados: Cada documento o antecedente requerido deberá presentarse en un único archivo digital. b) Ingreso en anexo correspondiente: Cada archivo deberá subirse al anexo administrativo o económico que corresponda. c) Nombre de archivos digitales: El nombre de cada archivo deberá guardar relación con su contenido y estar antecedido por la letra correspondiente según el orden establecido en las presentes Bases. d) Filtrar información: Los proponentes no deberán incorporar antecedentes distintos a los solicitados. e) Formato digital: Los antecedentes deberán presentarse en formato PDF o similar. En circunstancias excepcionales, el Mandante podrá solicitar a los oferentes la extensión del período de validez de sus ofertas. Tanto la solicitud como la respuesta deberán efectuarse a través del portal www.mercadopublico.cl. El oferente deberá acreditar, al momento de adjudicarse la propuesta, que no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años. Sin perjuicio de lo anterior, si existieren saldos insolutos, la Municipalidad podrá destinar los primeros estados de pago al cumplimiento de dichas obligaciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 19.886.
 
Documentos Económicos
1.- d. Formato D: “Oferta Económica”, firmado por el oferente
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 EXPERIENCIA OFERENTE Se evaluará experiencia comprobable en servicios similares de, instalaciones de calderas, climatización, gas, sistemas térmicos, instalaciones certificadas SEC, sensores o sistemas eléctricos similares. 5 o más contratos 30 ptos. 4 contratos 20 ptos 3 contratos 10 ptos. 1 o 2 contratos similares 5 ptos No acredita experiencia 0 ptos 30%
2 Programa de Integridad y Ética Empresarial Se evaluará con mayor puntaje aquella oferta que acredite al momento de ofertar la existencia de programas de integridad y ética empresarial adjuntando Documento según lo establecido en el artículo 16, letra g) de las presentes Bases Administrativas. Programa de Integridad y Ética Empresarial Puntaje Acredita la existencia de programas de integridad y ética empresarial solicitados en el artículo 16 de estas Bases. 5 puntos No acredita la existencia de programas de integridad y ética empresarial solicitados en el artículo 16 de estas Bases. 0 puntos 5%
3 Cumplimiento de los Requisitos Formales de la Pres Para evaluar este criterio se calificará con el puntaje máximo a aquella oferta que cumpla con acompañar todos los antecedentes requeridos, en la forma y condiciones expuestas en el numeral 16 de estas Bases. Se evaluará con menor puntaje a la oferta que, luego que la Comisión Evaluadora haga uso de las atribuciones del artículo 17.3 corrija su presentación o, habiéndole solicitado corregir su oferta no lo hace; o en caso que la oferta no cumpla o con la totalidad de los antecedentes o estos contengan información ilegible o con enmendaduras u otra característica que no permita su comprensión. En todo caso, la facultad referida, siempre debe decir relación con errores u omisiones formales y mientras no afecte la igualdad de los oferentes, en la forma regulada en el artículo 56 del Reglamento de la Ley N°19.886. Este criterio se evaluará de acuerdo al siguiente factor: Presentación Formal de la Oferta Puntaje Cumple con todos los requisitos formales solicitados en el artículo 16 de estas 5%
4 Plazo ejecución Sera declarado en el Formato D y se evaluará mediante la siguiente fórmula: Puntaje plazo ejecución = Menor plazo Plazo evaluado 10%
5 OFERTA ECONÓMICA Corresponde al valor ofertado por cada oferente por la ejecución del servicio, el cual se encuentra señalado en el Formato D “Oferta Económica”, se valorará con mayor puntaje las ofertas con menor valor ofertado y su fórmula de cálculo es la siguiente: Puntaje Oferta Económica = Menor monto Ofertado Monto ofertado 50%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: No hay información
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: Lisette Allaire Soto
e-mail de responsable de pago: lissette.allaire@munichiguayante.cl
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Municipalidad de Chiguayante
Fecha de vencimiento: 07-12-2026
Monto: 5 %
Descripción: En relación a las Ofertas riesgosas o temerarias, según lo estipulado en el artículo 61 del Reglamento de la Ley 19.886, la municipalidad solicitará al contratista el aumento de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento. El monto de esta garantía deberá corresponder al cinco por ciento neto del valor resultante entre la diferencia entre el precio de este oferente y el precio ofertado por el que le siga en su calificación económica. La garantía de fiel cumplimiento de Contrato deberá estar vigente por el plazo total de la ejecución del servicio incluyendo sus eventuales modificaciones, aumento, disminución, servicios u obras extraordinarias o paralizaciones, más 120 días corridos, manteniéndose siempre vigente, como se dijo previamente. La Unidad Técnica solicitará al oferente adjudicado el ingreso de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, dentro del plazo de 15 días corridos, contados desde que se notifique mediante oficio o correo electrónico de la adjudicación a través del Portal Mercado Público. Si el Contratista adjudicado no ingresa el respectivo Documento de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, dentro del plazo señalado precedentemente, la Municipalidad podrá en atención a las necesidades del servicio, dejar sin efecto el Decreto de Adjudicación, mediante resolución fundada, por incumplimiento grave de las presentes Bases. En caso de existir una modificación y/o ampliación y/o paralización de contrato autorizada por el Mandante, la Unidad Técnica solicitará por medio de correo electrónico al contratista el ingreso de la nueva garantía o una actualización de la misma, siendo responsabilidad del contratista ingresarla en un plazo máximo de 10 días corridos, desde la fecha de dicho correo, pero en ningún caso la garantía podrá ser ingresada con posterioridad a su vencimiento. No cumplir con lo señalado anteriormente, dará lugar a la aplicación de multas respectivas, conforme se dispone en la letra l) del artículo 30 de estas Bases. La ejecución de servicios u obras extraordinarias o modificaciones del servicio podrá afectar el plazo del Contrato, de acuerdo a la naturaleza de las mismas, o por motivo de fuerza mayor o caso fortuito , o causa no imputable al contratista. En estos casos, se deberá contar con autorización expresa del Mandante, según lo descrito en Artículo N°32 Modificaciones de Contrato. En caso de disminución del servicio o disminución de plazo, la garantía podrá reemplazarse por otra de acuerdo a la disminución del monto o plazo contractual; la vigencia deberá mantenerse en los mismos términos que la original. Será obligación del ITO requerir la garantía, así como su eventual extensión. En caso de incumplimiento imputable al contratista, por causa fundada según lo establecido por el ITO, se hará efectivo el cobro de la garantía de fiel cumplimiento de contrato, mediante resolución fundada. La devolución de la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato procederá una vez que se sancione por Decreto Alcaldicio, la recepción provisoria sin observaciones, previo canje por la garantía de correcta ejecución del servicio.
Glosa: “Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato y de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores, del Servicio de “IMPLEMENTACIÓN DE CALDERAS A GAS Y HABILITACIÓN DE SENSORES DE HUMO – RESIDENCIA TRANSITORIA.”
Forma y oportunidad de restitución: La devolución de la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato procederá una vez que se sancione por Decreto Alcaldicio, la recepción provisoria sin observaciones, previo canje por la garantía de correcta ejecución del servicio.
    Otras Garantías
Beneficiario: Garantía de correcta ejecución del servicio.
Fecha de vencimiento: 23-08-2028
Monto: 5 %
Descripción: La garantía de Correcta Ejecución del servicio deberá estar vigente durante 365 días corridos, contados desde la fecha del Decreto Alcaldicio que sancione la recepción provisoria del servicio sin observaciones. Del mismo modo que lo dicho respecto de las dos garantías anteriores, es deber del ITS mantenerla vigente, debiendo gestionar con la debida antelación con la empresa dicha vigencia, y realizar todos los procedimientos administrativos correspondientes para tal fin. Si el Contratista adjudicado no ingresa la garantía de correcta ejecución del servicio dentro del plazo de 10 días corridos de notificado el requerimiento respectivo, por parte del ITS, la Municipalidad podrá, en atención a las necesidades del servicio, no cursar el último estado de pago, dicha situación se mantendrá hasta por un máximo de 10 días corridos a contar de la misma fecha. En caso de que se mantenga el incumplimiento transcurrido dicho plazo, se aplicará multa diaria equivalente a 3 UTM con un tope de 10 días corridos, según Bases Administrativas Especiales, conforme se dispone en la letra m) del artículo 30 de estas Bases, pasado este plazo se podrá llevar a cabo el termino anticipado del contrato. Será obligación del contratista solicitar, dentro de la vigencia de esta garantía y antes de su expiración, la conformación de la respectiva comisión de recepción definitiva del Servicio. El ITS deberá velar por la vigencia de esta garantía y por la conformación de la señalada recepción, instando al contratista que dé cumplimiento a la obligación referida, tal como se dijo; incluyendo la eventual prórroga de la garantía en caso de que fuere necesario. La devolución de la garantía de Correcta Ejecución del Servicio procederá una vez que se sancione por Decreto Alcaldicio la recepción definitiva sin observaciones y la liquidación del contrato.
Glosa: “Garantía para Correcta Ejecución del servicio, “IMPLEMENTACIÓN DE CALDERAS A GAS Y HABILITACIÓN DE SENSORES DE HUMO – RESIDENCIA TRANSITORIA.”
Forma y oportunidad de restitución: La devolución de la garantía de Correcta Ejecución del Servicio procederá una vez que se sancione por Decreto Alcaldicio la recepción definitiva sin observaciones y la liquidación del contrato.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
La Municipalidad podrá efectuar la readjudicación sucesiva conforme al orden de prelación obtenido en la evaluación de las ofertas, siempre que los oferentes respectivos mantengan vigencia de su oferta y acepten la readjudicación en las condiciones originalmente licitadas.
Resolución de Empates

Si como resultado de la evaluación resultan empatados dos o más oferentes, se optará por adjudicar a quien cumpla con el criterio de menor monto en su oferta económica; si el empate aún se mantiene, se resolverá por aquella empresa que haya presentado un menor plazo de ejecución; si el empate persiste, se resolverá por la oferta que obtenga mayor puntaje en el factor presentación formal de la oferta y finalmente se optará, por la oferta que obtenga mayor puntaje en el factor Programa de Integridad y ética empresarial.

 

 

 

Artículo N° 20     DE LAS OFERTAS

La Oferta del proponente se mantendrá vigente como mínimo durante 90 días corridos, después de la fecha de cierre de la propuesta
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Se recibirá consultas solo a través del Portal Mercado Público respecto de la presente licitación, en fechas y horarios que allí se indica.

El oferente deberá estudiar todos los antecedentes de la propuesta. En caso de duda o discrepancia entre dos o más antecedentes, el contratista deberá hacer las consultas correspondientes, en el periodo de aclaraciones.

La Municipalidad de Chiguayante contestará a través del mismo portal mercado público, las consultas efectuadas y elaborará las aclaraciones de oficio, las que se entenderán ser conocidas por todos los oferentes que participen en la presente propuesta, haya o no efectuado consultas.

Es obligación del Oferente revisar el portal electrónico durante todo el proceso, no pudiendo alegar desconocimiento de la información publicada, aceptando expresamente las bases, las aclaraciones y las eventuales modificaciones de éstas.

Los Proponentes no deben utilizar los medios de comunicación (fono y correo electrónico) publicados como “contacto de la licitación”, salvo para notificar problemas técnicos del portal mercado público.

Las consultas y aclaraciones referidas forman parte de las presentes Bases, para todos los efectos técnicos y legales.

La Municipalidad podrá efectuar aclaraciones de oficio al contenido de las Bases Administrativas, debiendo expresar las razones fundadas para ello.

Finalmente, una vez que las aclaraciones, consultas o preguntas se respondan en el Portal Mercado Público, la Municipalidad dictará el respectivo acto administrativo que las apruebe.

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.