Licitación ID: 2772-7-LP23
Segundo llamado Reposición Aceras la Marina Chigte
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 15
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Global
Cod: 72131702
El proyecto, a ejecutar consiste en la reposición de aproximadamente 170 mts. de acera, por ambos lados, de calle la Marina, entre Calle Chiguay hasta Corbeta Esmeralda, según el siguiente detalle: 1.- Reposición de 736 m2 aprox de aceras de hormigón G25  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
Segundo llamado Reposición Aceras la Marina Chigte
Estado:
Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)
Descripción:
El proyecto, a ejecutar consiste en la reposición de aproximadamente 170 mts. de acera, por ambos lados, de calle la Marina, entre Calle Chiguay hasta Corbeta Esmeralda, según el siguiente detalle: 1.- Reposición de 736 m2 aprox de aceras de hormigón G25 2.- Reposición de 97 m2 aprox de accesos vehiculares en hormigón G30 3.- Reposición de 58 mts. aprox de soleras tipo A 4.- Reposición de 140 mts. aprox de solerillas 5.- Reposición de 40 m2 aprox de demarcaciones 6.- Reposición de 115 m2 aprox de césped 7.- Reubicación de 4 letreros informativos.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
Unidad de compra:
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
R.U.T.:
69.264.700-9
Dirección:
OROZIMBO BARBOSA 104, PARQUE LOS CASTAÑOS
Comuna:
Chiguayante
Región en que se genera la licitación:
Región del Biobío
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 14-03-2023 15:00:00
Fecha de Publicación: 22-02-2023 17:08:36
Fecha inicio de preguntas: 22-02-2023 17:31:00
Fecha final de preguntas: 05-03-2023 17:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 07-03-2023 17:30:00
Fecha de acto de apertura técnica: 14-03-2023 15:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 14-03-2023 15:01:00
Fecha de Adjudicación: 17-05-2023 10:21:53
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
Visita a Terreno Voluntaria (saliendo de la Oficina de Secplan) 27-02-2023 13:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- Formato A “Identificación de Oferente”, firmado por el Oferente. Formato B “Declaración Jurada Simple”, firmado por el Oferente. Currículum de la empresa, Firmado por el Oferente, describiendo en él, al menos los metros cuadrados y monto en pesos, de experiencia únicamente en las siguientes obras: - Construcción de pavimentos, públicas o privadas. Para acreditar la experiencia, el oferente deberá acompañar Certificados y/o Contratos, emitidos por los organismos públicos o privados que encargaron su ejecución, estos deberán contener: el nombre de la obra, la entidad mandante o que encargo su ejecución, los metros cuadrados construidos, dato de contacto del emisor del certificado (para verificar su contenido, si se requiere), además, deberá indicar fecha de inicio y fecha de término de la obra. En cualquier caso, tanto si se trata de un certificado o contrato, en estos debe constar que la obra se ha ejecutado dentro de los 5 años anteriores, contados hacia atrás desde a fecha de cierre de la licitación de la propuesta. No será considerada la experiencia que supere la data referida. Asimismo, la experiencia indicada en el curriculum deberá coincidir con los certificados acompañados. Garantía por Seriedad de la Oferta. Esta garantía será equivalente a un monto de $1.000.000.- (un millón de pesos), debiendo ser el documento pagadero a la vista y tener el carácter de irrevocable, a nombre de la Ilustre Municipalidad de Chiguayante y con una vigencia de 90 días corridos contados desde la fecha de cierre de la propuesta en el portal Mercado Público, pudiendo ser éste Boleta de Garantía, Vale Vista, Póliza de Seguro, Certificado de Fianza u otro conforme a lo regulado en la Ley Nro. 19.886, cuya Glosa es “Seriedad de la Oferta de la Licitación Pública N°18/2022, “Reposición de Aceras La Marina, Chiguayante”. Esta Garantía deberá ser ingresada por Oficina de Partes del Municipio hasta el día de cierre de la propuesta, de acuerdo con lo establecido en el cronograma de la licitación y al Portal Mercado Público debe subirse una copia de dicho documento. En el caso de garantías por seriedad de la oferta que correspondan a documentos. En el caso de garantías por seriedad de la oferta que correspondan a documentos electrónicos, se aceptará el ingreso a oficina de partes vía email a: oficinadepartes@munichiguayante.cl a más tardar el día y hora de Cierre de la Propuesta. g. Inscripción Registro Nacional de Contratistas MINVU, rubro B-1, tendrá que estar vigente al momento de la postulación y durante la contratación. h.- En caso de tratarse de persona jurídica, ésta deberá estar vigente. Para acreditar la vigencia, se deberá acompañar un Certificado cuya data no sea superior a 60 días corridos, contados hacia atrás desde la fecha de cierre de la Propuesta. Asimismo, en caso de que el certificado exceda dicha data, se considerará válido si de su contenido se desprende que se encuentra vigente.
Documentos Técnicos
1.- No hay información de Antecedentes Técnicos
 
Documentos Económicos
1.- Formato C “Oferta Económica”, firmado por el Oferente. Formato D “Presupuesto Detallado”, firmado por el Oferente. (las partidas y las unidades de medida no pueden ser modificadas)
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Monto Ofertado Se evaluará con mayor puntaje aquella oferta más económica y así sucesivamente hasta completar el total de los oferentes participantes. 35%
2 Inscripción en Registro respectivo Para evaluar este criterio se aplicará el siguiente factor: Está inscrito en el registro solicitado 10 puntos /No está inscrito en el registro solicitado 0 puntos 10%
3 Experiencia Se evaluará con mayor puntaje aquella oferta que presente mayor experiencia medida en metros cuadrados, respecto del tipo de experiencia solicitada y la forma de acreditarla, en los términos regulados en el art. 16 letra e) de estas Bases, y así sucesivamente hasta completar el total de los oferentes participantes. La experiencia deberá versar sobre la materia a contratar, esto es: en construcción de pavimentos, públicas o privadas. Si no certifica o comprueba la experiencia, o la ingresa en otra unidad distinta a m2 construidos se considera el puntaje mínimo (cero puntos) en este criterio. 40%
4 Plazo de Ejecución Se evaluará con mayor puntaje al oferente que ofrezca menor plazo de ejecución, y así sucesivamente hasta completar el total de los oferentes participantes. 15%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: Gobierno Regional Región del Biobio
Monto Total Estimado: 70000000
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 120 Días
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: Lissette Allaire Soto
e-mail de responsable de pago: lissette.allaire@munichiguayante.cl
Nombre de responsable de contrato: Paulina Ibáñez Rodríguez
e-mail de responsable de contrato: paulina.ibanez@munichiguayante.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-41-2508112-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: Municipalidad de Chiguayante
Fecha de vencimiento: 12-06-2023
Monto: 1000000 Peso Chileno
Descripción: Seriedad de la Oferta de la Licitación Pública N° 18/2022 "Reposición Aceras La Marina, Chiguayante
Glosa: Garantía por Seriedad de la Oferta será equivalente a un monto de $1.000.000.- (un millón de pesos), debiendo ser pagadero a la vista y tener el carácter de irrevocable, a nombre de la Ilustre Municipalidad de Chiguayante y con una vigencia de 90 días corridos contados desde la fecha de cierre de la propuesta en el portal Mercado Público.
Forma y oportunidad de restitución: La devolución de la presente garantía procederá, contra solicitud por escrito, una vez que comunicada la adjudicación a todos los oferentes participantes del proceso mediante correo electrónico, adjuntando el decreto de adjudicación respectivo, lo anterior por existir la posibilidad de readjudicación.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Municipalidad de Chiguayante
Fecha de vencimiento: 05-12-2023
Monto: 10 %
Descripción: La garantía de fiel cumplimiento de Contrato deberá estar vigente por el plazo total de la ejecución de los trabajos incluyendo sus eventuales modificaciones, aumento, disminución, u obras extraordinarias, más 120 días corridos, siendo obligación de la Inspección Técnica del contrato velar por dicha vigencia y solicitar, en su caso, aumento de la misma, a fin de evitar su vencimiento.
Glosa: El oferente adjudicado deberá ingresar garantía cuya glosa es “Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato y de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores, de la Licitación Pública N°18/2022, “Reposición Aceras La Marina, Chiguayante”, equivalente a un 10% del monto del contrato y suscribir el contrato de ejecución de obras respectivo. El valor de esta garantía deberá expresarse en pesos chilenos.
Forma y oportunidad de restitución: La devolución de la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato procederá una vez que se sancione por Decreto Alcaldicio, la recepción provisoria sin observaciones, previo canje por la garantía de correcta ejecución de la obra.
   
Beneficiario: Municipalidad de Chiguayante
Fecha de vencimiento: 06-12-2024
Monto: 5 %
Descripción: El oferente adjudicado deberá ingresar garantía cuya glosa es “Garantía para Correcta Ejecución de la Obra de Licitación Pública N°18/2022, “Reposición Aceras La Marina, Chiguayante”, equivalente a un 5% del monto total del contrato, incluidas sus modificaciones, aumentos, disminuciones u obras extraordinarias. El valor de esta garantía deberá expresarse en pesos chilenos.
Glosa: Garantía para Correcta Ejecución de la Obra de Licitación Pública N°18/2022, “Reposición Aceras La Marina, Chiguayante”
Forma y oportunidad de restitución: La devolución de la garantía de Correcta Ejecución de las Obras procederá una vez que se sancione por Decreto Alcaldicio la recepción definitiva sin observaciones y la liquidación del contrato.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Resolución de Empates
Si como resultado de la evaluación resultan empatados dos o más oferentes, se optará por adjudicar a quien cumpla con el criterio de: menor monto ofertado; si el empate persiste, se adjuntará al oferente que presente mayor experiencia; de continuar el empate, se resolverá por aquella empresa que haya presentado menor plazo de ejecución; y finalmente se optará, por la oferta que presente inscripción en el registro respectivo.
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Las consultas a la adjudicación se deben realizar a través del portal www.mercadopublico.cl, el plazo realizar consultas será 24 horas, contados desde la fecha de publicación del Acta de Adjudicación, la Unidad Técnica, que en este caso corresponde a la Secretaria Comunal de Planificación, responderá las consultas en el plazo de cinco días hábiles, contados desde la recepción de la consulta.
Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
Se solicitara en cada Estado de Pago.
Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

Artículo N° 17.1    CORRECCIONES DE ERRORES U OMISIONES FORMALES.

En el proceso de evaluación, será faculta de la Comisión Evaluadora, solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información.

La Municipalidad, del mismo modo, podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación.

Para ello, el plazo para la corrección de estas omisiones será como mínimo de 25 horas contados desde que se notifique el requerimiento de la Municipalidad, siendo la Comisión Evaluadora la encargada de determinar un plazo prudencial atendida las circunstancias de la licitación y del error u omisión que se solicite enmendar en los términos del artículo 40 del Reglamento de la Ley 19.886, lo que será comunicado a través del Sistema de Información.

En este caso, las Bases contemplan, dentro de los criterios de evaluación, el cumplimiento de los requisitos formales de presentación de la oferta, asignando menor puntaje a las ofertas que no cumplieron, dentro del plazo para presentación de ofertas, con todo lo requerido, y en aquellos casos en que se requiera el uso de esta facultad.

Todo lo anterior, conforme regula el citado artículo 40 del Reglamento de la Ley 19.886
Pacto de integridad
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma. 5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio. 6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.