Licitación ID: 2775-43-LE25
POR SP 164688 SECPLAN DE LA I.MUNICIPALIDAD DE RENGO LLAMA A LICITACIÓN PUBLICA PARA CONTRATAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO TERMINAL RODOVIARIO DE RENGO SEGÚN LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES ADMINITRATIVAS FORMULARIOS ANEXOS SP N°16
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE RENGO
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 22
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Unidad
Cod: 72131702
POR SP 164688 SECPLAN DE LA I.MUNICIPALIDAD DE RENGO LLAMA A LICITACIÓN PUBLICA PARA CONTRATAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO TERMINAL RODOVIARIO DE RENGO, SEGÚN LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS, FORMULARIOS ANEXOS, SP N°1  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
POR SP 164688 SECPLAN DE LA I.MUNICIPALIDAD DE RENGO LLAMA A LICITACIÓN PUBLICA PARA CONTRATAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO TERMINAL RODOVIARIO DE RENGO SEGÚN LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES ADMINITRATIVAS FORMULARIOS ANEXOS SP N°16
Estado:
Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)
Descripción:
POR SP 164688 SECPLAN DE LA I.MUNICIPALIDAD DE RENGO LLAMA A LICITACIÓN PUBLICA PARA CONTRATAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO TERMINAL RODOVIARIO DE RENGO, SEGÚN LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS, FORMULARIOS ANEXOS, SP N°164688 Y TERMINOS DE REQUERIMIENTOS ADJUNTOS.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
El contrato se formalizará con la orden de compra
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE RENGO
Unidad de compra:
SECPLAC
R.U.T.:
69.081.200-2
Dirección:
No hay información
Comuna:
No hay información
Región en que se genera la licitación:
Región del Libertador General Bernardo O´Higgins
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 26-05-2025 15:00:00
Fecha de Publicación: 13-05-2025 12:55:44
Fecha inicio de preguntas: 13-05-2025 13:00:00
Fecha final de preguntas: 19-05-2025 13:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 22-05-2025 13:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 26-05-2025 15:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 26-05-2025 15:01:00
Fecha de Adjudicación: 02-07-2025 13:50:23
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
Visita a Terreno -OBLIGATORIA- (Artículo 4.5.- "Visita a terreno", de las B.A. Se deben registrar en la SECPLAN, 4° Piso, Edificio Consistorial (Av. Bisquert 262, Rengo) 16-05-2025 12:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN
No hay información de Antecedentes Técnicos
No hay información de Antecedentes Económicos
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 e) Cumplimiento de los requisitos formales (10 pun AJUSTARSE A CRITERIO e) DE EVALUACION ESTABLECIDO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACION 10%
2 a) Menor precio oferta total (30 puntos) AJUSTARSE A CRITERIO a) DE EVALUACION ESTABLECIDO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACION 30%
3 b) Mayor experiencia en m2. de Construcción de Obr AJUSTARSE A CRITERIO b) DE EVALUACION ESTABLECIDO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACION 20%
4 c) Plazo de Ejecución de la Obra (25 puntos) AJUSTARSE A CRITERIO c) DE EVALUACION ESTABLECIDO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACION 25%
5 d) Condiciones de Empleo y Remuneraciones (15 punt AJUSTARSE A CRITERIO d) DE EVALUACION ESTABLECIDO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACION 15%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: PRESUPUESTO MUNICIPAL
Monto Total Estimado: 35000000
Justificación del monto estimado EL MONTO BRUTO ESTIMADO CORRESPONDE AL PRESUPUESTO TOTAL DISPONIBLE CON IMPUESTOS INCLUIDOS.
Contrato con Renovación: NO
Observaciones EL MONTO BRUTO ESTIMADO CORRESPONDE AL PRESUPUESTO TOTAL DISPONIBLE CON IMPUESTOS INCLUIDOS.
Plazos de pago: Otros
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: NATALIA ABARCA BUSTAMANTE
e-mail de responsable de pago: nabarca@munirengo.cl
Nombre de responsable de contrato: ANTONIO MUÑOZ CABALLERO
e-mail de responsable de contrato: amunozc@munirengo.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-72-2358002-002
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENGO
Fecha de vencimiento: 20-11-2025
Monto: 5 %
Descripción: La entidad licitante pondera el riesgo involucrado en esta contratación por tratarse de prestación de servicios, determinado que se requiere la presentación de garantías de fiel cumplimiento del contrato la que deberá asegurar, además, el pago de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores de los contratantes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20 de la ley Nº 17.322, y permanecerán vigentes hasta sesenta días hábiles después de recepcionadas las obras o culminados los contratos (Artículo 121° del Reglamento de Compras públicas). El oferente que se adjudique la propuesta deberá ingresar una Boleta Bancaria de Garantía “a la vista”, o un vale vista bancario, para garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato y Correcta Ejecución de obras “Mejoramiento Terminal Rodoviario de Rengo, comuna de Rengo", por un monto equivalente al 5% del precio Final Neto ofertado por el Adjudicatario, tomada a nombre de la Ilustre Municipalidad de Rengo, RUT N° 69.081.200-2 expresada en UF y con una vigencia igual al plazo de la obra aumentado en 60 días hábiles.
Glosa: PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CORRECTA EJECUCIÓN DE OBRAS: “MEJORAMIENTO TERMINAL RODOVIARIO DE RENGO, COMUNA DE RENGO".
Forma y oportunidad de restitución: Este instrumento será devuelto al contratista previo solicitud por escrito y cursado por la Inspección Técnica a la Unidad Técnica, con posterioridad a la Recepción Definitiva sin observaciones de la obra, por parte de la Comisión Receptora.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
RESOLUCION DE EMPATES
En caso de empate, se adjudicará al oferente que obtenga el más alto puntaje en el criterio de “Condiciones de Empleo y Remuneraciones”, de mantenerse el empate, se adjudicará al oferente que obtenga el más alto puntaje en el criterio de evaluación “Plazo de Ejecución de la Obra”, de mantenerse el empate, se adjudicará al oferente que obtenga el más alto puntaje en el criterio de evaluación “Menor precio oferta total”, de mantenerse el empate, se adjudicará al oferente que obtenga el más alto puntaje en el criterio de evaluación “Mayor experiencia en m2”. De persistir el empate se adjudicará al oferente que primero haya ingresado su oferta en el portal www.mercadopublico.cl, información que es visible para todos los participantes del proceso de licitación.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.