Ficha Licitación

Licitación ID: 2793-265-LP20

MEJORAMIENTO ÁREA VERDE PLATABANDA LAS PETUNIAS 2°

Responsable de esta licitación: Iluste Municipalidad de Huechuraba, Municipalidad de Huechuraba

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 78

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
MEJORAMIENTO ÁREA VERDE PLATABANDA LAS PETUNIAS 2° PUBLICACION

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

MEJORAMIENTO ÁREA VERDE PLATABANDA LAS PETUNIAS 2°

Estado:

Adjudicada

Descripción:

El proyecto se ubica en la platabanda sur de la calle Las Petunias, tramo comprendido entre Los Prunos y Las Zinnias, comuna de Huechuraba. Considera el mejoramiento de la platabanda de una superficie aproximada de 620m², para consolidarla como área verde con zonas claramente definidas. Se proyecta una zona de estar con mobiliario urbano; un área de ejercicios con circuito de calistenia y una zona de juegos infantiles, aplicando criterios de diseño de accesibilidad universal en espacios públicos. Contempla la instalación de luminarias peatonales y la plantación de especies vegetales de bajo consumo hídrico. Se propone la reposición de la vereda, aumentando su ancho a 2mts, con la incorporación de valla peatonal de protección. Se ordena y delimita el acceso vehicular a las viviendas existentes a través de segregadores. La materia de la propuesta se complementa con lo detallado en las especificaciones técnicas, itemizado, planimetría y demás antecedentes que forman parte de la presente licitación.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM (LP)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

Iluste Municipalidad de Huechuraba

Unidad de compra:

Municipalidad de Huechuraba

R.U.T.:

69.255.400-0

Dirección:

Premio Nóbel 5555

Comuna:

Huechuraba

Región en que se genera la licitación:

Región Metropolitana de Santiago

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 25-01-2021 15:00:00

Fecha de Publicación: 04-01-2021 12:05:17

Fecha inicio de preguntas: 04-01-2021 14:01:00

Fecha final de preguntas: 12-01-2021 11:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 15-01-2021 22:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 25-01-2021 15:30:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 25-01-2021 15:30:00

Fecha de Adjudicación: 09-02-2021 15:24:21

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

VISITA A TERRENO La visita a terreno será “OBLIGATORIA” y se realizará el día lunes 11 de enero 2021 a las 12:00 hrs. Desde la Dirección de Secretaría comunal de Planificación, ubicada en calle Premio Nobel 5555. Los oferentes que asistan a la visita a te 11-01-2021 12:00:00

RECEPCIÓN GARANTÍA SERIEDAD DE LA OFERTA Se recepcionarán los documentos hasta el viernes 22 de enero 2021 en horario de 9:00 a 14:00 hrs, en Oficina de la Secretaría Comunal de Planificación, ubicada en calle Premio Nobel 5555, Comuna de Huechuraba. La f 22-01-2021 14:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Documentos Administrativos

1.- 1.- Oferta Administrativa. 1.1. Si es persona natural: (A) Anexo Nº1: Indicar nombre, domicilio comercial y RUT según formato adjunto. (B) Copia simple de cédula de identidad (vigente) (C) Certificado de antecedentes Laborales y previsionales de la Dirección del Trabajo (F-30) vigente a la fecha de la apertura. (D) Anexo Nº2: Declaración Jurada Simple según formato adjunto, firmado por el Proponente o su Representante Legal, señalando conocer y aceptar las Bases Administrativas Generales para Contratos de Obras Municipales, las presentes Bases Administrativas Especiales, las Especificaciones Técnicas, las Aclaraciones y todos los antecedentes que forman parte de esta licitación. (E) Anexo Nº3: Declaración Jurada Simple según formato adjunto, firmado por el Proponente o su representante legal, de no encontrarse afectado por las inhabilidades que contempla el inciso cuarto de la Ley Nº19.886, de Compras Públicas. 1.2. Si es Persona Jurídica: (A) Anexo Nº1: Indicar nombre, domicilio comercial y RUT según formato adjunto. (B) Fotocopia simple del R.U.T. de la sociedad. (C) Copia simple de cédula de identidad (vigente) del representante legal que suscribirá todos los antecedentes de la presente licitación incluyendo el contrato. (D) Certificado de poderes vigentes del o los representante(s) legal(es), emitido por el CBR correspondiente o Ministerio de Economía (Empresa en un día), dentro de los noventa (90) días anteriores al acto de apertura. (E) Certificado de vigencia de la sociedad emitido por el CBR correspondiente o Ministerio de Economía (Empresa en un día). Dicho certificado no deberá tener una antigüedad superior a noventa (90) días contados desde la fecha de apertura de la licitación. Los documentos relativos a la constitución de la sociedad de que se trata, sus modificaciones etc. que sean necesarios, serán requeridos al adjudicado. (F) Certificado de Antecedentes Laborales y previsionales emitido por la Dirección del Trabajo (F-30), vigente a la fecha de apertura de la propuesta. (G) Anexo Nº2: Declaración Jurada Simple según formato adjunto, firmado por el Proponente o su Representante Legal, señalando conocer y aceptar las Bases Administrativas Generales para Contratos de Obras Municipales, las presentes Bases Administrativas Especiales, las Especificaciones Técnicas, las Aclaraciones y todos los antecedentes que forman parte de esta licitación. (H) Anexo Nº3: Declaración Jurada Simple según formato adjunto, firmado por el Proponente o su representante legal, de no encontrarse afectado por las inhabilidades que contempla el inciso cuarto de la Ley Nº19.886, de Compras Públicas. 1.3 Unión Temporal de Proveedores: En el caso de presentar una Unión Temporal de Proveedores (U.T.P.) esta deberá presentarse de acuerdo a lo indicado en el artículo 67 bis, del reglamento de la Ley N°19.886 de Compras Públicas. Para ofertar se debe entregar un documento público o privado por el cual se formalice la U.T.P., indicando a lo menos la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen de la Municipalidad de Huechuraba y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes, quien deberá firmar todos los anexos. Además, se debe establecer a lo menos la duración de la unión, la que no podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato, incluido todos los plazos. Para contrataciones iguales o superiores a 1.000 U.T.M., y sin perjuicio del resto de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste la unión temporal deberá materializarse por escritura pública, como documento para contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad.

Documentos Técnicos

1.- 2.- Oferta Técnica El oferente deberá presentar los siguientes antecedentes: i. Carta Gantt en días corridos: Con la programación de todas las partidas indicadas en el itemizado, detallando la secuencia de ellas, fecha de inicio y término de cada una, en concordancia con el plazo de ejecución ofrecido. Esta carta Gantt deberá ser confirmada o corregida ante la Inspección Técnica, dentro de un plazo máximo no mayor a 05 días corridos posterior a la firma del Acta de Entrega de Terreno, no pudiendo alterar el plazo ofertado en el Anexo N°7. ii. Anexo Nº4: Formulario Detalle de Experiencia: El proponente deberá declarar su experiencia dentro de los últimos cinco años (contados desde la fecha de apertura) en: Construcción o mejoramiento de áreas verdes. En caso de mandantes públicos, deberá respaldar la experiencia declarada mediante Certificados de Recepción Provisoria y/o Definitiva o Certificados emitidos por Municipios u otros organismos públicos (según inciso 2º del art.1 de la ley 18.575). En el caso de certificados de mandantes privados, estos deben venir acompañados del contrato legalizado para verificación de monto. Los certificados deberán señalar: nombre del proyecto, monto y fecha del contrato ejecutado. Y en lo posible, una breve descripción de las obras. iii. Anexo N°5: Nómina de Personal Permanente y/o Transitorio. El profesional en terreno deberá ser Ingeniero Civil o Ingeniero Constructor o Constructor Civil o Arquitecto, con un mínimo de 3 años de experiencia. Se deberá adjuntar Currículo y Certificado de Título del profesional a cargo de la obra, representante del contratista, quien deberá permanecer en terreno supervisando las obras. iv. Anexo N°6: Declaración jurada simple del profesional residente, adjuntando copia simple de su cédula de identidad. Si el oferente no presenta alguno de los antecedentes solicitados en la Oferta Administrativa o Técnica, la Comisión de Apertura podrá rechazar su oferta.

Documentos Económicos

1.- 3.- Oferta Económica La oferta se realizará a través del Portal Mercado Público en donde los valores deberán señalarse sin impuestos. La presentación de la oferta económica deberá realizarse en los formularios Anexos Nº7 y Nº8 adjuntos y en pesos chilenos. El valor total deberá expresarse en números. Todos los formularios deberán estar firmados por el o los proponente(s). La concordancia del valor total ofrecido, con los valores del presupuesto detallado, será verificada posteriormente por la Comisión Evaluadora, la que deberá coincidir con la oferta subida al portal Mercado Público (valor neto). Si el oferente no presenta alguno de los antecedentes solicitados en la Oferta Administrativa o Técnica, la Comisión de Apertura podrá rechazar su oferta. Aquellos proponentes que están inscritos en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado y cuyos documentos citados precedentemente están disponibles en los "Documentos Acreditados" del portal ChileProveedores, en las mismas condiciones, con los mismos datos y la misma o menor antigüedad y/o vigencia a la exigida, no requieren presentar dicha documentación.

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 2. Experiencia	b) Experiencia 35% Los datos para evaluar el presente criterio, se extraerán del registro presentado en el ítem i, número 2, título IX y del Anexo Nº 4: Este criterio considerará la sumatoria del monto en $, en construcción o mejoramiento de áreas verdes, según la siguiente tabla:	35%
2 3. Requisitos Formales	c) Presentación y Requisitos Formales (5%) Para este criterio de evaluación, las ofertas se compararán entre sí, conforme a los antecedentes presentados y se jerarquizarán otorgándole el máximo puntaje (de 0 a 100 puntos) a las ofertas que presenten la totalidad de antecedentes conforme a las Bases y, restándose puntaje por cada documento o antecedente presentado fuera de fecha o que haya debido ser rectificado.	5%
3 1. Oferta Económica	a) Oferta Económica 60% En la evaluación de las ofertas se aplicará el “Análisis de mínimo costo”, donde se considerará la relación entre cada oferta y la de menor costo, según la siguiente fórmula: Puntaje = (60) x Menor Oferta Oferta a evaluar	60%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	FINANCIAMIENTO MUNICIPAL



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	120 Días

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	PABLO MACHUCA
e-mail de responsable de pago:	PABLO.MACHUCA@HUECHURABA.CL

Nombre de responsable de contrato:	Paulina Astudillo
e-mail de responsable de contrato:	paulina.astudillo@huechuraba.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-2-27197150-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA
Fecha de vencimiento:	14-04-2021
Monto:	500000 Peso Chileno

Descripción:	Se entregará físicamente en Oficina de la Secretaría Comunal de Planificación, ubicada en Calle Premio Nobel N° 5555, Comuna de Huechuraba, de acuerdo al calendario de la licitación detallado en el Título XXVI de las presentes Bases. En caso de ser una garantía electrónica, ésta deberá ser remitida en los mismos plazos al correo electrónico licitaciones.secplan@huechuraba.cl

Glosa:	La glosa del documento deberá indicar: para garantizar la Seriedad de la Oferta de la Propuesta Pública "MEJORAMIENTO ÁREA VERDE PLATABANDA LAS PETUNIAS, TRAMO LOS PRUNOS-LAS ZINNIAS" 2° PUBLICACIÓN I.D.: 2793-265-LP20

Forma y oportunidad de restitución:	Adjudicada la propuesta y firmado el Contrato por el oferente favorecido, se procederá a hacer devolución de la garantía de seriedad de la oferta, a todos los oferentes que se hubieran presentado a la licitación. Particularmente respecto del oferente favorecido, será requisito previo para proceder a la devolución de la garantía por seriedad de la oferta, que hubiere previamente presentado garantía por fiel cumplimiento del Contrato, Obligaciones Laborales y Previsionales.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA
Fecha de vencimiento:	26-11-2021
Monto:	10 %

Descripción:	El monto de ésta Garantía por el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, Obligaciones Laborales y Previsionales ascenderá al 10% del valor del mismo, IVA incluido y deberá presentarse al momento de proceder a la firma del contrato en la Dirección de Asesoría Jurídica, ubicada en Calle Premio Nobel N° 5555, Comuna de Huechuraba.

Glosa:	La glosa de la Garantía deberá indicar: Para garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato de la Propuesta Pública "MEJORAMIENTO ÁREA VERDE PLATABANDA LAS PETUNIAS, TRAMO LOS PRUNOS-LAS ZINNIAS" 2° PUBLICACIÓN I.D.: 2793-265-LP20

Forma y oportunidad de restitución:	La devolución definitiva de esta garantía se realizará una vez terminada la vigencia del Contrato, pagada la última factura y cuando la I.T.O. de conformidad al término de la obra, siempre que lo anterior no supere los 90 días después de terminada la vigencia del Contrato.

Otras Garantías

Beneficiario:	MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA
Fecha de vencimiento:	29-08-2022
Monto:	5 %

Descripción:	Una vez que las obras estén ejecutadas, recepcionadas conforme y como requisito previo al pago total de la obra, el contratista deberá tomar a su nombre y presentar una garantía de plazo definido, extendida a nombre del Mandante, por un monto de 5% del valor del contrato, para Caucionar la Calidad y Correcta Ejecución de la Obra. La vigencia del instrumento será de 365 días corridos, a partir de la fecha de recepción provisoria. Una vez presentada la Garantía por correcta ejecución de las obras al I.T.O., este procederá a solicitar la devolución de la garantía de fiel cumplimiento (señalada en letra b).

Glosa:	La glosa de la Garantía deberá indicar: Para garantizar la Correcta Ejecución de las Obras de la Propuesta Pública "MEJORAMIENTO ÁREA VERDE PLATABANDA LAS PETUNIAS, TRAMO LOS PRUNOS-LAS ZINNIAS" 2° PUBLICACIÓN I.D.: 2793-265-LP20

Forma y oportunidad de restitución:	Esta garantía será devuelta al contratista una vez que se realice la Recepción Definitiva. Lo anterior, sin perjuicio del plazo legal de responsabilidad civil de 5 años previsto por el artículo 2003, regla tercera del Código Civil o de los plazos previstos en otras normas vigentes.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Resolución de Empates

La Comisión Evaluadora en caso de existir un puntaje igual entre dos o más oferentes, priorizará entre las ofertas empatadas, considerando únicamente como criterio de análisis el precio de las propuestas. Si la situación de empate persiste, se seguirá el orden de ponderación de los criterios de evaluación, todos incluidos. Si aún persiste el empate, se tomará en cuenta la fecha y hora de presentación de oferta señalada en el comprobante de oferta, del portal Mercado Público.

Subir