Ficha Licitación

Licitación ID: 2827-90-LP22

mejoramiento cancha a poza

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 4

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
mejoramiento cancha la poza

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

mejoramiento cancha a poza

Estado:

Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)

Descripción:

es contar con el servicio para mejormaiento de la multicancha la poza

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Licitación de contrato de obra:

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION

Unidad de compra:

MUNICIPAL

R.U.T.:

69.120.100-7

Dirección:

BODEGA MUNICIPAL: AV. SANTA MARIA S/N AL LLEGAR AV.MAC-IVER

Comuna:

Constitución

Región en que se genera la licitación:

Región del Maule

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 06-01-2023 11:00:00

Fecha de Publicación: 26-12-2022 19:17:00

Fecha inicio de preguntas: 29-12-2022 10:00:00

Fecha final de preguntas: 30-12-2022 23:59:00

Fecha de publicación de respuestas: 03-01-2023 17:30:00

Fecha de acto de apertura técnica: 06-01-2023 12:00:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 06-01-2023 12:00:00

Fecha de Adjudicación: 28-02-2023 19:49:00

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- Garantía de seriedad de la oferta tomada a la orden de la unidad técnica: Ilustre Municipalidad de Constitución, con un plazo de vigencia de a lo menos 60 días corridos a contar de la fecha de apertura de la propuesta. Su glosa deberá indicar lo siguiente: Para garantizar la seriedad de la oferta de la licitación, " MEJORAMIENTO CANCHA LA POZA” (cuyo monto será de cien mil pesos). Lugar y plazo de entrega de la Garantía (único documento que se debe entregar físicamente); Lugar: Oficina de partes de la Ilustre Municipalidad de Constitución, Edificio Municipal de CONSTITUCIÓN, dirección: Portales 450. Entrega en sobre cerrado indicando el Nombre del Oferente; Fono de contacto; el ID Licitación y Nombre de la licitación. Plazo: Hasta el día 05 de enero de 2023 a las 13:00 hrs. solo en el caso que sea boleta de garantía o vale vista. En el caso que sea certificado de fianza o póliza de seguro podrá subirse en los anexos administrativos. b) Carta de Presentación o Identificación del Proponente, según formato (Anexo Nº3). (Firmada por el oferente o representante legal). c) Patente Comercial vigente. d) Tratándose de personas naturales, Cédula Nacional de Identidad por ambos lados. Tratándose empresas o personas jurídicas: Certificado de Vigencia de la Sociedad emitido por Conservador de Comercio competente, emitido dentro de los sesenta días anteriores a la fecha fijada para la apertura de propuestas, y Documento en que conste la personería del representante legal de la Empresa. Tratándose de las UTP, deberá acompañarse en tiempo y forma, los documentos establecidos en el artículo 67 bis del Decreto 250, Reglamento de la Ley 19.886. e) Declaración simple suscrita por el proponente o su representante legal, del conocimiento y la reglamentación de las Bases de la presente Licitación, según formato (Anexo Nº4) (firmado por el oferente o representante legal). f) Certificado de la inspección del trabajo en que se acredite que no tiene Multas ni deudas Previsionales. En el caso de que algún documento señalado anteriormente esté contratado con el registro de Chile proveedores, no será necesaria su presentación.

Documentos Técnicos

1.- a) Currículum Vitae del oferente (persona natural) o de la empresa (persona jurídica), en que deberá quedar expresa la experiencia en el ámbito laboral de quien postula a la Licitación (firmada por el oferente o representante legal). donde quedará claramente establecido los contratos de este tipo de obra. para lo cual deberá adjuntar certificados de las entidades pertinentes. b) Programa de trabajo. (firmada por el oferente o representante legal). El oferente deberá señalar explícitamente el tiempo para la ejecución física de la obra y número de trabajadores permanentes contemplados en la ejecución de la obra y que respalden el avance programado. En días hábiles. c) Análisis de precios unitarios

Documentos Económicos

1.- En la propuesta económica se deberán incluir los siguientes antecedentes: a) Propuesta Económica en el formulario entregado por la Unidad Técnica (Anexo Nº 1) (firmada por el oferente o represente legal). b) Presupuesto Detallado, elaborado y ordenado, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas, conforme formato (anexo Nº2) entregado por la Unidad Técnica. La concordancia del valor total ofrecido, con los valores del presupuesto detallado, será verificada posteriormente por la Comisión Evaluadora. En caso de no coincidir tales valores, se considerará como oferta final la expresada en la oferta subida al portal Mercado Público

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Plazo de Entrega	Para la evaluación del plazo se asignará nota 7 al menor plazo. Éste se tendrá como base para determinar la calificación de las demás propuestas, en forma inversamente proporcional. La nota de cada participante se ponderará en un 10%, obteniendo el puntaje respectivo	15%
2 Precio	La oferta de menor valor tendrá nota 7, la que servirá de base para calcular las notas del resto de los oferentes, en forma inversamente proporcional. La nota de cada participante se ponderará en un 60%, obteniendo el puntaje respectivo.	60%
3 Número de trabajadores	Para la evaluación del Número de trabajadores se asignará nota 7 al oferente que establezca la mayor cantidad de mano de obra permanente. Éste se tendrá como base para determinar la calificación de las demás propuestas, en forma directamente proporcional. La nota de cada participante se ponderará en un 15%, obteniendo el puntaje respectivo Se exigirá que el total de trabajadores ofertados permanezcan en obra durante todo el proyecto. El no cumplimiento será causal de multa. En esta nomina deberá estar incluido el profesional a cargo de la obra y el prevensionista de riesgo.	25%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Precio Referencial

Fuente de financiamiento:	subdere



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	60 Horas

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	JOSE MIGUEL DIAZ ZUÑIGA
e-mail de responsable de pago:	JMDIAZ@CONSTITUCION.CL

Nombre de responsable de contrato:	JOSE MIGUEL DIAZ ZUÑIGA
e-mail de responsable de contrato:	JMDIAZ@CONSTITUCION.CL
Teléfono de responsable del contrato:	56-71-2249970-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	I. MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION
Fecha de vencimiento:	10-03-2023
Monto:	100000 Peso Chileno

Descripción:	Garantía de seriedad de la oferta tomada a la orden de la unidad técnica: Ilustre Municipalidad de Constitución, con un plazo de vigencia de a lo menos 60 días corridos a contar de la fecha de apertura de la propuesta. Su glosa deberá indicar lo siguiente: Para garantizar la seriedad de la oferta de la licitación, " MEJORAMIENTO CANCHA LA POZA” (cuyo monto será de cien mil pesos). Lugar y plazo de entrega de la Garantía (único documento que se debe entregar físicamente); Lugar: Oficina de partes de la Ilustre Municipalidad de Constitución, Edificio Municipal de CONSTITUCIÓN, dirección: Portales 450. Entrega en sobre cerrado indicando el Nombre del Oferente; Fono de contacto; el ID Licitación y Nombre de la licitación. Plazo: Hasta el día 05 de enero de 2023 a las 13:00 hrs. solo en el caso que sea boleta de garantía o vale vista. En el caso que sea certificado de fianza o póliza de seguro podrá subirse en los anexos administrativos.

Glosa:	Garantía de seriedad de la oferta tomada a la orden de la unidad técnica: Ilustre Municipalidad de Constitución, con un plazo de vigencia de a lo menos 60 días corridos a contar de la fecha de apertura de la propuesta. Su glosa deberá indicar lo siguiente: Para garantizar la seriedad de la oferta de la licitación, " MEJORAMIENTO CANCHA LA POZA” (cuyo monto será de cien mil pesos). Lugar y plazo de entrega de la Garantía (único documento que se debe entregar físicamente); Lugar: Oficina de partes de la Ilustre Municipalidad de Constitución, Edificio Municipal de CONSTITUCIÓN, dirección: Portales 450. Entrega en sobre cerrado indicando el Nombre del Oferente; Fono de contacto; el ID Licitación y Nombre de la licitación. Plazo: Hasta el día 05 de enero de 2023 a las 13:00 hrs. solo en el caso que sea boleta de garantía o vale vista. En el caso que sea certificado de fianza o póliza de seguro podrá subirse en los anexos administrativos.

Forma y oportunidad de restitución:	lo establecido en las bases

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	I. MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION
Fecha de vencimiento:	29-12-2023
Monto:	10 %

Descripción:	• Dentro del mismo plazo fijado en las presentes Bases para suscribir contrato, el adjudicatario deberá presentar una Garantía a nombre de la Ilustre Municipalidad de Constitución, por un monto equivalente al 10% del valor total del contrato, y con una vigencia que exceda, a lo menos, en 60 días Hábiles del plazo de ejecución contractual. Sin perjuicio de lo anterior será responsabilidad del contratista mantener la vigencia de la garantía, ya sea mediante renovación de esta o prórroga de la misma hasta obtener la recepción provisoria de la obra.

Glosa:	para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de contrato de la obra mejoramiento cancha a poza .

Forma y oportunidad de restitución:	lo establecido en las bases

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Resolución de Empates

En el caso que se produzca empate en la evaluación será el mandante quien decidirá a quien adjudicar en base a la mejor precio y se produjese nuevamente empate se considerara la experiencia, cantidad de trabajadores y posteriormente el plazo.

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

MECANISMO PARA SOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO DE LA ADJUDICACIÓN

La Unidad técnica dará respuesta por escrito a las consultas y observaciones que los oferentes hagan sobre la adjudicación.

Una Vez Publicada la adjudicación el oferente tendrá un día hábil para presentar sus consultas, las que serán contestadas por la unidad técnica al día hábil siguiente. Estas respuestas a las consultas serán publicadas vía Portal Chilecompras, en el sitio de Internet http://chilecompra.cl.

Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social

a) Certificado de la inspección del trabajo en que se acredite que no tiene Multas ni deudas Previsionales.

MULTAS:

El contratista incurrirá en una multa equivalente a uno por mil (1º/ºº) diario aplicado sobre el monto total del contrato, por cada día de atraso en la terminación de la obra. La aplicación de la multa se hará sin forma de juicio y será deducida de los Estados de Pago, de las Retenciones hechas al contratista o de la Garantía del Contrato, si aquellas no fueren suficientes. Otras multas que se aplicarán serán las siguientes: a.- No concurrencia a la Entrega de Terreno el día y hora fijado para ello: 3 U.T.M. b.- No instalar el Letrero Indicativo de Obra dentro de los 10 días corridos desde la Entrega de Terreno: 4 U.T.M. c.- Incumplimiento de Contrato: 4 UTM. d.- No acatar las instrucciones que imparte el I.T.O. que realice por escrito en el libro de obras: 4.U.T.M. e.- Comenzar Antes de la entrega en terreno: 5 UTM. F.- No cumplimiento del personal ofertado: se aplicará una multa de 4 UTM diaria hasta que el contratista cumpla con lo ofertado Para todo efecto el contratista deberá facturar la totalidad del contrato. La cancelación total del contrato no se llevará a cabo sin antes haber cancelado las multas que por diversas situaciones se apliquen en el transcurso de la obra y haber obtenido la recepción provisoria, por consiguiente, en el evento que existan multas, el contratista deberá acreditar su cancelación con el comprobante correspondiente (comprobante de ingreso a tesorería) con esto se procederá a la cancelación del ultimo estado y liberación de retenciones. En la eventualidad que las multas no superen el 20 % del monto del último estado de pago, se podrá cancelar de manera parcial la factura por el valor equivalente de la multa con cargo a dicho estado de pago, a objeto se efectué la cancelación de la multa aplicada por parte del contratista. Situación que será visada por la unidad técnica. Si el oferente incumple una o más obligaciones establecidas en las bases y el contrato la entidad licitante previo a aplicar una o más de las sanciones contempladas en las bases y el contrato, comunicara su determinación al proveedor, mediante carta certificada remitida al domicilio registrado en el contrato, correo electrónico u otro medio que asegure la recepción por parte del contratista. El proveedor podrá pedir a la institución la reconsideración de la multa aplicada, mediante solicitud escrita fundada en causales de caso fortuito o fuerza mayor, dentro de los 2 días siguientes a la fecha de notificación de la multa, la que será resuelta dentro de los 5 días siguientes; además La Ilustre Municipalidad de Constitución se encontrara facultado para disminuir el monto de la multa, si los fundamentos del Adjudicado, lo ameritan.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir