Licitación ID: 2852-2-LE24
Reposición e Instalación de Basureros Urbanos
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS, Adquisiciones Municipalidad
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 16
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Organización Industrial 1 Unidad
Cod: 56111904
Reposición e Instalación de Basureros Urbanos, Comuna Puerto Varas  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
Reposición e Instalación de Basureros Urbanos
Estado:
Adjudicada
Descripción:
Las presentes Bases Administrativas generales tienen por objeto reglamentar y/o regular el llamado a Licitación Pública del proyecto de obra titulado “Reposición e Instalación de Basureros Urbanos, Comuna Puerto Varas”. Las obras consideradas en el Proyecto corresponden a la reposición de basureros urbanos de la ciudad de Puerto Varas e instalación de 90 nuevos basureros, con lo que se estandariza y homogénea, dicho mobiliario urbano. Según se detalla en planos y demás antecedentes que componen este proyecto y que se encuentran adjuntos a la presente licitación. Estas Bases formarán parte de la propuesta, en conjunto con las respectivas Especificaciones Técnicas, Anexos, Aclaraciones, Consultas y Respuestas.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
Unidad de compra:
Adquisiciones Municipalidad
R.U.T.:
69.220.200-7
Dirección:
San Francisco 413
Comuna:
Puerto Varas
Región en que se genera la licitación:
Región de los Lagos
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 30-01-2024 18:46:00
Fecha de Publicación: 15-01-2024 12:34:00
Fecha inicio de preguntas: 15-01-2024 15:30:00
Fecha final de preguntas: 23-01-2024 15:30:00
Fecha de publicación de respuestas: 24-01-2024 18:30:00
Fecha de acto de apertura técnica: 30-01-2024 18:47:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 30-01-2024 18:47:00
Fecha de Adjudicación: 15-03-2024 12:37:53
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
La reunión se realizará en Calle San Francisco #413 hall de acceso principal del edificio consistorial de la Municipalidad. 22-01-2024 10:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- I. Copias simples de Escritura Pública de constitución de la Sociedad y modificaciones en su caso, en que conste la personería del o de los Representante(s) Legal(es) de la empresa, e inscripciones en el Registro de Comercio, en caso de que el oferente sea Persona Jurídica.
2.- II. Certificado de vigencia de la Persona Jurídica y personería de sus Representantes Legales, extendido por el Conservador de Bienes Raíces y Comercio correspondiente, o quien corresponda, con no más de 60 días corridos de anticipación a la fecha de cierre de la recepción de ofertas, en caso de que el oferente sea Persona Jurídica.
3.- III. Fotocopia del Rol Único Tributario de la Persona Jurídica, o del oferente, en caso de que sea Persona Natural.
4.- IV. Fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad (por ambos lados) del Representante Legal, en caso de que el oferente sea Persona Jurídica.
5.- V. Anexo N°1 “PRESENTACIÓN DEL OFERENTE”, el que deberá ser llenado según corresponda y adjuntado, debidamente firmado por el oferente/Representante Legal, u otra persona similar que se encuentre habilitada y/o autorizada para Representar a la empresa.
6.- VI. Declaración Jurada a través del portal: Los proveedores sólo deben estar inscritos en forma gratuita en la plataforma www.mercadopublico.cl para poder ofertar en procesos de compra que publican los organismos de Estado. Para ello se les solicitará firmar en línea una Declaración Jurada que muestra que cumplen con los requisitos normativos para ofertar al Estado.Esta declaración jurada se generará en todas las licitaciones de forma automática y de manera unificada, la cual, debe ser completada por el proveedor y así dar cumplimiento legal a los requisitos exigidos para ofertar a los organismos del Estado, establecido en el Artículo 4 de la Ley 19.886 de Compras Públicas y a otros Marcos Legales.
7.- VII. Certificado de Antecedentes Laborales extendido por la Inspección del Trabajo correspondiente, vigente, no más de 30 días corridos de anticipación a la fecha de cierre de la recepción de ofertas, y sin observaciones.
8.- VIII. Anexo N°2. “DECLARACIÓN JURADA SIMPLE” (Conflictos de interés, solo para Uniones Temporales de Proveedores), suscrita por el oferente, que acredite que no se encuentra afecto a ninguna de las inhabilidades contempladas en el inciso 6° del artículo 4°, de la Ley 19.886.
9.- IX. Anexo N°3. “DECLARACIÓN PARA UNIÓN TEMPORALES DE PROVEEDORES” (solo para Uniones Temporales de Proveedores), En caso de que el oferente lo haga bajo la figura de Unión Temporal de Proveedores (UTP), el organismo licitante verificará la información a través de dicho registro, para cada uno de los integrantes de ésta.
10.- X. Certificado de Capital comprobado (Capacidad Económica) emitido por Institución Bancaria de la cual es cliente. El Certificado Bancario indicando el saldo disponible actualizado (no superior a 30 días de la fecha de la licitación), en cuenta bancaria del oferente, cuyo monto no podrá ser inferior al 15% del monto total ofertado, de lo contrario el certificado no obtendrá puntuación al momento de evaluar y podrá ser considerado como oferta temeraria.
Documentos Técnicos
1.- ANEXO N°4, “ANEXO TÉCNICO”.
 
2.- ANEXO N°5, “EXPERIENCIA EN EL RUBRO” El oferente deberá rellenar el anexo con todas las obras que haya ejecutado y estime pertinentes para ser contabilizada como experiencia (solo se contabilizaran las indicadas en los criterios de evaluación). Junto a esto, deberá presentar además lo siguiente: o Antecedentes de Experiencia: se deberá presentar antecedentes que coincidan con cada una de las obras anotadas en el anexo, estas comprenderán certificados de recepción municipal en obras públicas y/o privadas, como todo lo indicado en los criterios.
 
3.- • Programa de Trabajo (Carta Gantt). Esta deberá ser confeccionada en MS Project, Excel o similar, diferenciando claramente la ruta crítica mediante simbología, consecuente con firmas, fecha y contenido general, debe mantener orden e itemizado del presupuesto, ajustada al plazo ofertado y a las partidas del presupuesto general de obra. Según el acápite titulado “Criterios de evaluación”
 
4.- • Plan y Cronograma de mitigación vial, plan de avance considerando los horarios de tránsito vehicular, acceso restringido y todo lo que se vea afectado en el radio más próximo a la obra. Para esto será la empresa constructora la responsable de realizar las gestiones y trámites de cortes de carretera o alteración de circulación, ante la Dirección de Vialidad.
 
Documentos Económicos
1.- ANEXO N° 6, “FORMULARIO DE OFERTA ECONÓMICA”
2.- 2. PRESUPUESTO DETALLADO en pesos chilenos en el cual se incluirán todas las partidas e ítems solicitados por el Mandante, indicando unidad de medida, cantidades, valor unitario, subtotales, gastos generales, utilidades, total neto, IVA y total IVA incluido. Firmado por el representante legal. El presupuesto itemizado, no podrá ser modificado por el oferente. En el caso que éste considere la necesidad de incorporar nuevas partidas necesarias para la correcta ejecución de las obras, éstas deberán ser incorporadas como ítem otros (incluido su desglose). En la eventualidad de detectar detalles no especificados o partidas no incluidas y si reflejadas en planos, deberán ser consideradas por el contratista en su oferta o en su defecto se tendrá que realizar la consulta en el portal, por lo cual se darán por conocidas y aceptadas por el oferente.
3.- Análisis de Precios Unitarios de todas las partidas. El análisis debe ser detallado y separado, es decir, indicando sub totales de materiales, mano de obra, maquinaria, etc.
4.- Cálculo de Gastos Generales Directos e Indirectos, expresado en pesos chilenos y cifras redondas consideradas en el presupuesto, destacando el monto total de éstos. Dentro de los Gastos Generales directos el contratista deberá incluir todos lo necesario para el correcto desarrollo de la obra, como los servicios higiénicos, servicios de climatización, wi-fi, mueblería básica, traslados, entre los que sean necesarios.
5.- Programación Financiera, la que deberá ser ratificada o rectificada por el contratista al momento de la entrega de terreno. Documento debe ser coincidente con la Carta Gantt y presupuesto.
6.- Anexo N°7, “CAPACIDAD ECONÓMICA DISPONIBLE”, en este anexo se deberán indicar el monto del capital comprobado, los saldos de obras actualizadas, de las cuales se considerará un 15% de las obras, para posteriormente realizar la diferencia entre el capital comprobado y los saldos de obras, este monto se considerará como Capacidad Económica disponible y será evaluada.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Experiencia en el Rubro Ver punto 12 Pauta y criterios de evaluación de las Bases administrativas 25%
2 Precio de la Oferta Ver punto 12 Pauta y criterios de evaluación de las Bases administrativas 35%
3 Plazo de ejecución Ver punto 12 Pauta y criterios de evaluación de las Bases administrativas 10%
4 Cumplimiento de los Requisitos Formales Ver punto 12 Pauta y criterios de evaluación de las Bases administrativas 5%
5 Comportamiento contractual anterior Ver punto 12 Pauta y criterios de evaluación de las Bases administrativas 5%
6 Carta Gantt Ver punto 12 Pauta y criterios de evaluación de las Bases administrativas 5%
7 Capacidad Económica Ver punto 12 Pauta y criterios de evaluación de las Bases administrativas 15%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: Propio
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 120 Días
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: Daniel Olhabé Espinosa
e-mail de responsable de pago: daniel.olhabe@ptovaras.cl
Nombre de responsable de contrato: Julian Mingo Saenz
e-mail de responsable de contrato: julian.mingo@ptovaras.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-65-361000-Anexo 100
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: I. Municipalidad de Puerto Varas
Fecha de vencimiento: 30-05-2024
Monto: 1500000 Peso Chileno
Descripción: Esta garantía se otorgará para caucionar la seriedad de las ofertas y de todas las obligaciones que se imponen al oferente en el proceso de postulación. El documento deberá ser entregado de las siguientes formas: 1. Formato Digital: La Garantía podrá entregarse Electrónicamente y deberá ajustarse a la Ley N° 19.779 sobre documento electrónico, firma electrónica y servicio de certificación de dicha firma. Para realizar el ingreso de la Garantía de Seriedad de la Oferta, los oferentes deberán remitir un correo electrónico: juribe@ptovaras.cl con copia a jsanchez@ptovaras.cl, indicando el nombre de la Licitación Pública y el ID, domicilio del oferente, además del detalle de la garantía que se encuentra ingresando. 2. En forma Física: La Garantía debe presentarse en un sobre cerrado, sellado y caratulado como: Documento en Garantía” indicando en la caratula del sobre lo siguiente: a) Nombre de la Licitación Pública y la ID señalada en el portal www.mercadopúblico.cl. b) Nombre del proponente. c) Nombre del Representante Legal. d) Domicilio del oferente. Este documento deberá ingresar en la Oficina de PARTES de la Ilustre Municipalidad de Puerto Varas, ubicada en Calle San Francisco N°413, ciudad de Puerto Varas antes del cierre de recepción de ofertas.
Glosa: Garantiza la Seriedad de la Oferta Propuesta para la Obra “Reposición e Instalación de Basureros Urbanos, Comuna Puerto Varas”(en aquellos casos que el banco no incorpore dicha información, esta información deberá ser incluida por el oferente al reverso de este y firmado en señal de conformidad)
Forma y oportunidad de restitución: Plazo de entrega Hasta la fecha de cierre de recepción de ofertas indicadas en el portal www.mercadopublico.cl Devolución La devolución de la boleta se hará previa solicitud del contratista a la Unidad Técnica según el siguiente detalle: Dentro de un plazo de 10 días hábiles, a contar de la fecha de adjudicación para los oferentes no adjudicados. Dentro de un plazo de 15 días hábiles, a contar de la fecha de suscripción del contrato para el oferente adjudicado. Lugar de entrega y devolución de garantía En la Oficina de PARTES de la Ilustre Municipalidad de Puerto Varas, ubicada en Calle San Francisco N°413, ciudad de Puerto Varas.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: I.Municipalidad de Puerto Varas
Fecha de vencimiento: 08-11-2024
Monto: 10 %
Descripción: Esta garantía se otorgará para caucionar el fiel cumplimiento del contrato una vez formalizado, la que acredita las obligaciones que se han estipulado en el documento. De esa forma se podrá indemnizar al asegurado si es que no se cumple con lo definido en el acuerdo.
Glosa: Para Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato “Reposición e Instalación de Basureros Urbanos, Comuna Puerto Varas” (en aquellos casos que el banco no incorpore dicha información, esta información deberá ser incluida por el oferente al reverso de este y firmado en señal de conformidad)
Forma y oportunidad de restitución: Plazo de entrega El adjudicatario tendrá 10 días hábiles para presentar su Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, desde la fecha de información de adjudicación mediante correo electrónico. El adjudicatario que no entregue o pretenda postergar la entrega de esta Garantía, se le tendrá por desistido de su oferta y se podrá adjudicar a la segunda propuesta mejor evaluada según Informe de la Comisión Evaluadora o, declarar desierta la licitación. El incumplimiento de esta disposición facultará a la Municipalidad para desistirse de la adjudicación del oferente, sin derecho de indemnización. Devolución La devolución de la boleta se hará previa solicitud del contratista a la Unidad Técnica una vez que se haya aprobado el decreto de Recepción Provisoria sin observaciones. Lugar de entrega y devolución de garantía En la Oficina de Partes de la Ilustre Municipalidad de Puerto Varas, ubicada en Calle San Francisco N°413, ciudad de Puerto Varas.
    Otras Garantías
Beneficiario: I.Municipalidad de Puerto Varas
Fecha de vencimiento: 09-02-2026
Monto: 5 %
Descripción: Esta garantía se otorgará para caucionar la correcta ejecución de las Obras, una vez concluida, por la vigencia indicada, sin perjuicio del plazo de responsabilidad del contratista por 5 años, a que se refiere el código civil en su artículo 2.003 inciso 3. De esa forma se podrá indemnizar al asegurado si es que no se cumple con lo definido en el acuerdo.
Glosa: Para Garantizar la correcta ejecución de la Obra “Reposición e Instalación de Basureros Urbanos, Comuna Puerto Varas” (en aquellos casos que el banco no incorpore dicha información, esta información deberá ser incluida por el oferente al reverso de este y firmado en señal de conformidad)
Forma y oportunidad de restitución: Plazo de entrega En conjunto a la devolución de la garantía por fiel cumplimiento del contrato (Posterior a la Recepción Provisoria sin Observaciones). Devolución La devolución de la boleta se hará previa solicitud del contratista a la Unidad Técnica una vez que se haya realizado la Recepción Definitiva de las Obras, sin observaciones. Lugar de entrega y devolución de garantía En la Oficia de Partes del Municipio de Puerto Varas, ubicada en calle San Francisco #413.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates

En caso de surgir un empate entre dos o más oferentes, este se resolverá utilizando las reglas o pautas que se indican a continuación de forma sucesiva hasta dirimir la situación de empate.

Orden de Aplicación

Regla o Pauta para Dirimir Empates

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Quinto

Sexto

Séptimo

Experiencia

Capacidad Económica

Carta Gantt

Comportamiento contracrtual anterior

Plazo de Ejecución

Capacidad Económico

Cumplimiento Requisitos Formales



Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

En caso que los oferentes no adjudicados en el proceso licitatorio deseen efectuar respecto al resultado del proceso de adjudicación, consultas referidas a la misma, estas deberán ser dirigidas mediante correo electrónico a jsanchez@ptovaras.cl, en un plazo no superior a 3(tres) días corridos contados desde la notificación a través del portal de la resolución de adjudicación, unidad que entregará la respuesta y/o aclaración respectiva en un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles posteriores al día de efectuada la consulta.

Pacto de integridad
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma. 5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio. 6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.