Licitación ID: 2859-118-LP24
COMEDOR VALLENAR UNIVERSIDAD DE ATACAMA
Responsable de esta licitación: UNIVERSIDAD DE ATACAMA
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 49
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Global
Cod: 72131702
CONSTRUCCIÓN COMEDOR VALLENAR UNIVERSIDAD DE ATACAMA, SEGUN BASES Y RESOLUCIÓN ADJUNTA.  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
COMEDOR VALLENAR UNIVERSIDAD DE ATACAMA
Estado:
Adjudicada
Descripción:
La Universidad de Atacama, en adelante la Universidad, llama a propuesta pública para la ejecución del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN COMEDOR VALLENAR UNIVERSIDAD DE ATACAMA”. El proyecto comprende obras preliminares, obra gruesa, instalaciones y terminaciones, destinado para materializar comedor en la sede de la ciudad de Vallenar de la Universidad de Atacama.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
UNIVERSIDAD DE ATACAMA
Unidad de compra:
SECCIÓN ABASTECIMIENTO
R.U.T.:
71.236.700-8
Dirección:
COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ
Comuna:
Copiapó
Región en que se genera la licitación:
Región de Atacama
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 18-11-2024 15:05:00
Fecha de Publicación: 29-10-2024 20:50:00
Fecha inicio de preguntas: 30-10-2024 9:00:00
Fecha final de preguntas: 08-11-2024 16:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 13-11-2024 20:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 19-11-2024 15:00:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 19-11-2024 15:00:00
Fecha de Adjudicación: 16-12-2024 19:21:27
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato 21-01-2025
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
VISITA A TERRENO OBLIGATORIA (LUGAR DE ENCUENTRO: GARITA DE LA UNIVERSIDAD DE ATACAMA, SEDE VALLENAR) AV. COSTANERA N° 105 VALLENAR. 05-11-2024 16:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- Los oferentes deberán presentar los siguientes antecedentes en la carpeta Anexos Administrativos del portal www.mercadopublico.cl. - ANEXO 1: Individualización del Oferente. - ANEXO 2: Declaración Jurada Simple de no haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el código penal, dentro de los dos años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta; salvo que este antecedente se encuentra disponible y vigente en la plataforma de Mercado Público. En caso de tratarse de una unión temporal de proveedores, este anexo deberá ser presentado o acreditado en el Registro por cada uno de sus integrantes.
Documentos Técnicos
1.- La oferta técnica deberá contender una descripción detallada de los servicios, trabajos y/o o productos ofertados, ajustándose –en todo caso– a lo establecido en las presentes Bases de Licitación. Por el solo hecho de presentar ofertas, se da por entendido que los proponentes han estudiado personalmente todos los antecedentes de la licitación. Los oferentes deberán presentar, obligatoriamente, los siguientes antecedentes en la carpeta de Anexos Técnicos del portal, utilizando para ello los formularios anexos a las presentes Bases de Licitación, según corresponda: - ANEXO 7: Carta Gantt. - ANEXO 8: Declaración jurada simple tiempo y ejecución de la obra (FT2). El plazo de ejecución del servicio no podrá ser superior a 120 días corridos y no inferior a 90 días corridos contados desde la entrega efectiva de las dependencias (FT2). - ANEXO 9: Declaración jurada simple, profesión y experiencia del profesional a cargo de la obra, en número de obras de construcción o remodelación de edificios iguales o superiores a 100 m2 (FT3). - ANEXO 10: Declaración jurada simple, experiencia de la empresa en construcción o remodelación de edificios iguales o superiores a 100 m2 (FT1). - ANEXO 11: Cumplimiento programa de integridad (FT4).
 
Documentos Económicos
1.- Se deberá adjuntar en la carpeta Anexos Económicos del portal, los antecedentes económicos de su propuesta, utilizando para ello: - ANEXO 5: Propuesta Económica. En este anexo deberán indicar: (1) el valor total de su oferta en pesos (en números y letras y sin impuesto incluido. (2) la circunstancia de estar exenta o afecta del pago de impuesto, indicando el tributo correspondiente. - ANEXO 6: Presupuesto de la Obra. Será necesario que la propuesta económica entregada por el contratista en el ANEXO 5 sea concordante con el ANEXO 6. En caso de discordia entre los montos de cada anexo, prevalecerá lo indicado en este último. La oferta económica que presentará el oferente será la resultante de un cuidadoso estudio que éste realice de los servicios licitados. El precio será acorde a las especificaciones técnicas expresado en moneda nacional (pesos), y debiendo contemplar todos los gastos y riesgos necesarios para que se cumpla el objetivo del llamado a propuesta. El valor de la oferta económica deberá contener el costo de los materiales que sean necesarios para la construcción e instalación requerida y todos los gastos necesarios para la correcta ejecución de la obra y que no provea la Universidad, de acuerdo a las Bases Técnicas. Los precios ofertados no estarán afectos a reajustabilidad alguna. La oferta económica no podrá ser superior al presupuesto dispuesto por la Universidad para la ejecución de la obra y que asciende a $ 116.031.551.- IVA Incluído.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 PLAZO DE ENTREGA DE LA OBRA Según punto 4.5 letra a) FT2 de las bases administrativas 5%
2 EXPERIENCA EMPRESA CONSTRUC. Y/O REMODELACIÓN EN E Según punto 4.5 letra a) FT1 de las bases administrativas 25%
3 CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE INTEGRIDAD Según punto 4.5 letra a) FT4 de las bases administrativas 5%
4 PROFESION Y EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL A CARGO DE Según punto 4.5 letra a) FT3 de las bases administrativas 25%
5 PRECIO Según punto 4.5 letra B) de las bases administrativas 40%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: No hay información
Monto Total Estimado: 116031551
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 120 Días
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: Daniel Hernández Mancilla
e-mail de responsable de pago: daniel.hernandez@uda.cl
Nombre de responsable de contrato: Claudia Trigo Figueroa
e-mail de responsable de contrato: claudia.trigo@uda.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-52-2255507-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: UNIVERSIDAD DE ATACAMA
Fecha de vencimiento: 18-01-2025
Monto: 1000000 Peso Chileno
Descripción: Según punto 3.6 de las bases administrativas
Glosa: Garantizar la seriedad de la oferta en el proceso licitatorio “CONSTRUCCIÓN COMEDOR VALLENAR UNIVERSIDAD DE ATACAMA”.
Forma y oportunidad de restitución: Según punto 3.6 de las bases administrativas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: UNIVERSIDAD DE ATACAMA
Fecha de vencimiento: 01-01-2026
Monto: 5 %
Descripción: Según punto 6.4 de las bases administrativas
Glosa: Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato “CONSTRUCCIÓN COMEDOR VALLENAR UNIVERSIDAD DE ATACAMA"
Forma y oportunidad de restitución: Según punto 6.4 de las bases administrativas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el adjudicatario se desiste de suscribir el contrato dentro del plazo establecido en las presentes bases o no cumple con los demás requisitos para contratar, la Universidad podrá dejar sin efecto dicha adjudicación, adjudicando al oferente que le seguía en puntaje.
VALIDEZ DE LA OFERTA
La oferta tendrá validez de sesenta (60) días corridos, contados desde la fecha de apertura de la propuesta. Al oferente que no indique la vigencia de su oferta, se le considerará que su oferta es la exigida por las presentes Bases. La oferta cuyo período de validez sea menor al requerido, será rechazada. Si la adjudicación no se ha realizado dentro de los plazos establecidos en las presentes bases, la Universidad solicitará a los proponentes la prórroga de sus propuestas y garantías. Si alguno de los proponentes no accediere a la solicitud, su propuesta se tendrá por desistida.
OTRAS CLAUSULAS
CONSIDERAR LAS ESTPULADAS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS ADJUNTAS AL PROCESO.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.