Ficha Licitación

Licitación ID: 2898-2-LP20

CONSERVACIÓN SALA SUM, ESCUELA RAMÓN SERRANO

Responsable de esta licitación: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAIN

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 4

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

CONSERVACIÓN SALA SUM, ESCUELA RAMÓN SERRANO

Estado:

Adjudicada

Descripción:

En general se trata licitar la contratación de una Empresa que se haga cargo de la ejecución de la obra “CONSERVACIÓN INTEGRAL SALA SUM ESCUELA RAMÓN SERRANO MONTANER, TORRES DEL PAINE”, la cual se emplazará en la villa Cerro Castillo. El proyecto consiste en la conservación de la sala SUM de la Escuela Ramón Serrano, que es utilizada para la realización de eventos y ceremonias de acuerdo a las características del proyecto.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Licitación de contrato de obra:

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAIN

Unidad de compra:

SECPLAN

R.U.T.:

69.251.700-8

Dirección:

A.B.O"HIGGINS S/N

Comuna:

Torres del Payne

Región en que se genera la licitación:

Región de Magallanes y de la Antártica

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 12-02-2020 17:42:00

Fecha de Publicación: 24-01-2020 14:29:01

Fecha inicio de preguntas: 24-01-2020 16:00:00

Fecha final de preguntas: 31-01-2020 19:49:00

Fecha de publicación de respuestas: 06-02-2020 19:49:00

Fecha de acto de apertura técnica: 13-02-2020 17:43:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 13-02-2020 17:43:00

Fecha de Adjudicación: 18-02-2020 10:22:29

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

visita a terreno de carácter obligatorio, lugar de reunión oficinas Unidad Técnica-SECPLAN O'higgins 2018, Villa Cerro Castillo. 30-01-2020 11:30:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Documentos Administrativos

1.- DECRETO APRUEBA BASES

2.- BASES ADMINISTRATIVAS

3.- CONVENIO

4.- ANEXOS ADMINISTRATIVOS

5.- VISITA A TERRENO

Documentos Técnicos

1.- TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIA

2.- PLANOS

3.- ANEXOS TÉCNICOS

4.- PLANOS DWG

Documentos Económicos

1.- PRESUPUESTO OFICIAL

2.- PRESUPUESTO PARA OFERTAR

3.- ANEXOS ECONÓMICOS

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Plazo de ejecución	El plazo de ejecución propuesto por cada oferente será evaluado de la siguiente manera: Plazo de ejecución: (menor plazo/plazo oferta analizada)1000.4 No se evaluará en este ítem a la empresa que oferte un plazo inferior al 80% de lo estipulado.	40%
2 Cumplimiento requisitos formales.	Aplicada a los oferentes que hayan cumplido con todos los requisitos formales durante el proceso de apertura de la licitación. Obtendrán 100 puntos quienes cumplan con todos los requisitos, los que no cumplieran se les evaluará con puntaje 0. Cumplimiento de requisitos:1000.05	5%
3 Experiencia del oferente	De acuerdo a bases. En general: El cálculo de la experiencia del oferente se realizará de la siguiente manera: 5 o más años de experiencia: 100 puntos. 3-4 años de experiencia: 75 puntos. 1-2 años de experiencia: 50 puntos. Sin experiencia: 0 puntos. Experiencia del oferente: (puntaje obtenido oferente analizado /puntaje mayor experiencia 1000.15)	15%
4 Nivel de estudios de jefe de obra	Se evaluará la preparación académica y ligada al ámbito de la construcción del jefe de la obra asociada a la presente licitación. Se dará por entendido que el jefe de obra es una persona distinta al contratista y al equipo de obreros. La ponderación del nivel de estudios del jefe de obra se establece de la siguiente forma: Título profesional: 100 puntos Título técnico: 70 puntos Sin título: 30 puntos No presenta: 0 puntos Nivel de estudios de jefe de obra: (puntaje obtenido jefe de obra analizado/puntaje mayor nivel académico1000.2)	20%
5 Cantidad de integrantes del equipo de trabajo	La cantidad de integrantes del equipo de trabajo, independientes del contratista y el jefe de obra, será evaluado de la siguiente forma: 8 o más: 100 puntos 6 a 7: 75 puntos 4 a 5: 50 puntos 3 o 4: 25 puntos 2 o menos: 0 puntos Cantidad de integrantes del equipo de trabajo: (puntaje equipo analizado/puntaje mayor cantidad de integrantes1000.2)	20%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	FEP



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	JOSÉ MANSILLA GUERRERO
e-mail de responsable de pago:	daf@munitorresdelpaine.cl

Nombre de responsable de contrato:	PABLO ORIAS TORRES
e-mail de responsable de contrato:	secplan@munitorresdelpaine.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-61-2411411-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	I. Municipalidad de Torres del Paine
Fecha de vencimiento:	24-04-2020
Monto:	1530000 Peso Chileno

Descripción:	El oferente participante en la propuesta de licitación, deberá entregar a modo de resguardar los intereses del Municipio, una boleta, vale vista o instrumento de garantía pagadero a la vista por un monto de $ 1.530.000 (un millón quinientos treinta mil 00/100 pesos), equivalente al 3% del monto disponible. Dicho instrumento deberá ser pagadero a la vista, tener carácter de irrevocable y deberá extenderse a favor de la I. Municipalidad de Torres del Paine, RUT 69.251.700-8, como garantía de seriedad de la oferta. Deberá tener una vigencia mínima de 60 días corridos a contar de la fecha de apertura de la oferta, esto de acuerdo a lo establecido en el calendario de la licitación. La garantía original, deberá ser ingresada por oficina de partes de la Municipalidad de Torres del Paine, antes de la fecha y hora de cierre indicada en el calendario de la licitación. Se exceptúan de lo anterior, las pólizas por ser verificables en línea. Éstas deberán ser enviadas al correo electrónico municipalidad@munitorresdelpaine.cl, con copia a secplan@munitorresdelpaine.cl, indicando en el asunto el nombre de la licitación y su ID en la fecha y hora establecidas en la presente licitación.

Glosa:	“Seriedad de la oferta (Indicar nombre de la obra y su ID)”

Forma y oportunidad de restitución:	Para los Oferentes NO ADJUDICADOS o NO ADMISIBLES, las garantías estarán disponibles para su devolución en el transcurso de 10 días corridos después de realizada la ADJUDICACIÓN de la propuesta. Esta podrá ser retirada de manera presencial en dependencias de la Municipalidad de Torres del Paine ubicada en Avenida Bernardo O´higgins N°208, Villa Cerro Castillo, Región de Magallanes, presentando una carta al Alcalde individualizando el documento solicitado para que sea remitida mediante correo ordinario a la dirección informada en el ANEXO1

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	I. Municipalidad de Torres del Paine
Fecha de vencimiento:	07-05-2021
Monto:	10 %

Descripción:	Posterior a la recepción provisoria, la Ilustre Municipalidad de Torres del Paine procederá a devolver la garantía del fiel cumplimiento del contrato contra la entrega por parte del contratista de otro instrumento de garantía pagadero a la vista y con carácter de irrevocable, destinado a caucionar la estabilidad y calidad de los trabajos hasta el momento en que se realice su Recepción Final y se practique la liquidación del contrato. Esta garantía, deberá ser extendida en favor de la Ilustre Municipalidad de Torres del Paine por al menos el 10 % del contrato con una vigencia mínima de 12 meses después de realizada la recepción provisoria.

Glosa:	“Garantizar correcta ejecución y buen comportamiento de la obra (indicar nombre de la obra y su ID)”

Forma y oportunidad de restitución:	Una vez realizada la recepción parcial y vencidos los 12 meses desde ésta, la garantía podrá ser retirada de manera presencial en dependencias de la Municipalidad de Torres del Paine ubicada en Avenida Bernardo O´higgins N°208, Villa Cerro Castillo, Región de Magallanes, presentando una carta al Alcalde individualizando el documento solicitado para que sea remitida mediante correo ordinario a la dirección informada en el ANEXO1

Otras Garantías

Beneficiario:	I. Municipalidad de Torres del Paine
Fecha de vencimiento:	07-05-2021
Monto:	10 %

Descripción:	Posterior a la recepción provisoria, la Ilustre Municipalidad de Torres del Paine procederá a devolver la garantía del fiel cumplimiento del contrato contra la entrega por parte del contratista de otro instrumento de garantía pagadero a la vista y con carácter de irrevocable, destinado a caucionar la estabilidad y calidad de los trabajos hasta el momento en que se realice su Recepción Final y se practique la liquidación del contrato. Esta garantía, deberá ser extendida en favor de la Ilustre Municipalidad de Torres del Paine por al menos el 10 % del contrato con una vigencia mínima de 12 meses después de realizada la recepción provisoria.

Glosa:	“Garantizar correcta ejecución y buen comportamiento de la obra (indicar nombre de la obra y su ID)”

Forma y oportunidad de restitución:	Una vez realizada la recepción parcial y vencidos los 12 meses desde ésta, la garantía podrá ser retirada de manera presencial en dependencias de la Municipalidad de Torres del Paine ubicada en Avenida Bernardo O´higgins N°208, Villa Cerro Castillo, Región de Magallanes, presentando una carta al Alcalde individualizando el documento solicitado para que sea remitida mediante correo ordinario a la dirección informada en el ANEXO1

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Resolución de Empates

En caso de producirse empate entre dos o más proveedores, se considerará el mayor puntaje de acuerdo al siguiente orden de criterios de evaluación:

- Menor plazo de ejecución.

- Cantidad de integrantes del equipo de trabajo.

- Nivel de estudios del jefe de obra.

- Experiencia del oferente.

- Finalmente, si aún persiste el empate, se seleccionará a la propuesta que ingresó primero en www.mercadopublico.cl.

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Los oferentes podrán presentar consultas a través del portal Mercado Público hasta el día indicado en dicha plataforma.

Las aclaraciones serán notificadas a través del portal Mercado Público el día indicado en dicha plataforma.

Los oferentes no podrán alegar desconocimiento de las respuestas y/o aclaraciones que el Municipio hubiera efectuado, las que formarán parte de los antecedentes de licitación y que estarán disponibles en el portal a partir de la fecha antes indicada.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir