Licitación ID: 2902-34-LE23
IMPLEMENTACIÓN CARRERA TECNICO ACUICULTURA LICEO H
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE, DEPARTAMENTO EDUCACION
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 4
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Servicios de cultivo de cultivos 1 Unidad
Cod: 70141803
SISTEMA DE RECIRCULACION PARA EL CULTIVO DE MOLUSCOS: 5) ESTANQUES DE CULTIVO DE LARVAS MOLUSCOS 1) SISTEMA BIOBOX, CAJA DE FILTRACIÓN Y BOMBA DE AGUA 1) SISTEMA DE FILTRACIÓN QUIMICA 1) CONEXIONES HIDRAULICAS 1) INVERNADERO DE MADERA CON POLICARBONA  

2
Servicios de cultivo de cultivos 1 Unidad
Cod: 70141803
SISTEMA PARA EL CULTIVO DE MICROALGAS A NIVEL PILOTO 1) CAMARA DE CULTIVO DE MICROALGAS 1) ILUMINACIÓN Y SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN 1) MOBILIARIO PARA DISTRIBUCIÓN DE INÓCULOS MICROALGAS 1) SISTEMA DE AIREACIÓN INDEPENDIENTE 1) INSUMOS DE LABORATORIO Y  

3
Instrumentos o accesorios para buceo 1 Unidad
Cod: 49141504
1) ESTANQUE DE BUCEO 24.000 LTS 1) PLATAFORMA DE TRABAJO  

4
Máquinas robots 1 Unidad
Cod: 23101519
ROV (DRONE) SUBMARINO QYSEA FIFISH V6S CON GARRA ROBOTICA 1) SUBMARINO QYSEA FIFISH V6S CON GARRA ROBOTICA  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
IMPLEMENTACIÓN CARRERA TECNICO ACUICULTURA LICEO H
Estado:
Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)
Descripción:
IMPLEMENTACIÓN CARRERA TECNICO ACUICULTURA LICEO HORNOPIRÉN
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
Unidad de compra:
DEPARTAMENTO EDUCACION
R.U.T.:
69.252.200-1
Dirección:
21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna:
Hualaihué
Región en que se genera la licitación:
Región de los Lagos
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 28-09-2023 16:18:00
Fecha de Publicación: 22-09-2023 11:22:57
Fecha inicio de preguntas: 22-09-2023 14:41:00
Fecha final de preguntas: 25-09-2023 14:41:00
Fecha de publicación de respuestas: 26-09-2023 14:41:00
Fecha de acto de apertura técnica: 28-09-2023 16:19:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 28-09-2023 16:19:00
Fecha de Adjudicación: 18-12-2023 11:25:30
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- 4.2 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 4.2.1 Declaración Jurada (Anexo 1) (Que señale que la razón social que representa no tiene entre sus socios a uno o más funcionarios pertenecientes a las entidades regidas por el Decreto Ley Nº 249 de 1974, cuya representación, en conjunto, sea superior al 50% del capital social, ni tener, entre sus trabajadores a personas que sean a la vez funcionarios de las entidades antes indicadas. 4.2.2 Declaración Jurada (Anexo 2) Que señala que la razón social que representa, no tiene vínculo patrimonial o familiar hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, inclusive, con funcionarios directivos de la I. Municipalidad de Hualaihué. 4.2.3 Declaración Jurada (Anexo 3) que indique no estar afecto a las inhabilidades del Art. 4° de la ley de Compras. 4.2.4 Copia Simple Cédula de Identidad (Persona Natural). 4.2.5 Copia Simple Rut de la Empresa SII (Persona Jurídica). 4.2.6 Documentos que acrediten la Personería del Representante Legal, (escritura de constitución de Sociedades, mandatos especiales, poderes; todos por instrumentos públicos, es decir, escrituras notariales). 4.2.7 Certificado de Deuda emitido por Tesorería General de la República (actualizado). 4.2.8 Garantía de Seriedad de la Oferta. El Oferente deberá garantizar la seriedad de su Oferta, mediante la presentación de instrumento financiero que tenga carácter de irrevocable, dicho instrumento debe ser tomado a nombre de la I. Municipalidad de Hualaihué, RUT: 69.252.200-1, por un monto en pesos chilenos de $1.770.000.- (Un millón setecientos setenta pesos) y una vigencia no inferior a 60 días corridos, a contar de la fecha de apertura de la propuesta, según punto 25.1 de las presentes BAG. 4.2.9 En el caso de tratarse de Unión Temporal de Proveedores (UTP): Deberá presentar nómina de los integrantes de la UTP la que deberá indicar con claridad el nombre del representante de la UTP quien firmará el Contrato, emitirá las garantías y la entrega de todos los documentos solicitados en Anexos Administrativos. Además, deberá adjuntar al momento de ofertar, documento público o privado que dé cuenta del acuerdo para participar de esta forma. 4.2.10 Observación: Los oferentes que se encuentren acreditados en Chileproveedores (Estado Hábil), quedarán eximidos de presentar el Anexo 3. 4.2.11 Observación: La no presentación de antecedentes administrativos vencido el plazo para aclarar ofertas (48 Horas), será causal para considerar la propuesta fuera de bases.
Documentos Técnicos
1.- 4.3 ANTECEDENTES TÉCNICOS 4.3.1 Nómina del personal técnico y administrativo que se hará cargo de la obra, según (Anexo 4). 4.3.2 Cronograma de actividades (Carta Gantt). Se sugiere presentar el documento en meses, del mes 1 al mes que determine el contratista: Ej. Mes 1, Mes 2, Mes N. 4.3.3 Declaración Jurada Simple de Experiencia (Anexo 5); El proponente deberá declarar si posee o no experiencia de igual, o distinta naturaleza (Del Área de la Construcción) a las obras a ejecutar. En el caso que declare que cuenta con experiencia, el proponente deberá acreditar debidamente las obras ejecutadas según se indica en los puntos (10.2.2 – 10.2.3) de las presentes bases.
 
Documentos Económicos
1.- 4.4 ANTECEDENTES ECONÓMICOS El oferente debe ingresar su oferta económica directamente en la ficha de Licitación disponible en el portal www.mercadopublico.cl, adjuntando información y/o archivo(s) que contengan lo siguiente: 4.4.1 Presupuesto detallado (Anexo 6) deberá expresarse en pesos chilenos en el cual se incluirán todas las partidas e ítems solicitados por el mandante. Se deberá indicar en cada uno de los ítems un valor distinto a cero. 4.4.2 Oferta Económica (Anexo 7) incluyendo el plazo de oferta en días corridos, firmado y digitalizado. Deberá contener el costo total del servicio solicitado. Dicha propuesta deberá incluir todos los recursos incluidos los de personal, gastos generales, utilidades, materiales, servicios, equipos, permisos, derechos, impuestos (excepción del IVA), materiales y útiles necesarios para la ejecución del trabajo, gastos por traslado y cualquier otro gasto que de su ejecución derive, sea éste directo, indirecto o a causa de él. El precio que señalen los proponentes en la oferta económica, a través del portal www.mercadopublico.cl corresponderá al valor neto (SIN IVA), por ítem, expresado en pesos chilenos.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Precio Precio Mínimo*10/Precio Oferta 10%
2 Plazo de ejecución Plazo igual o inferior 90 días 100 pts; Plazo superior a 90 días o no informa 0 pts 15%
3 Cumplimiento de requisitos formales Se evaluará la presentación oportuna de todos los antecedentes formales (Anexos Administrativos) con puntos 5 o 0. Se otorgará puntaje máximo (5) a los proponentes que cumplan con todos los antecedentes al momento de cierre de la licitación y no se requiera aclaración de oferta o presentación de antecedentes omitidos, 0 puntos a las propuestas para la cual que se requiera aclaración de oferta o presentación de antecedentes omitidos posteriores al cierre de la licitación. 5%
4 Satisfacción de las especificaciones y descripcion El oferente presenta: *Catálogos impresos y presentaciones Power Point, PDF, Flash o de otro tipo con detalles técnicos específicos de los bienes ofertados. 100 PTS *Catálogos originales del producto o informes del oferente. 50 PTS *El oferente solo menciona que cumple los requisitos solicitados, y no presenta catálogos originales del producto ni otra información. 0 PTS 20%
5 Experiencia de igual naturaleza El oferente entrega: *Al menos 03 certificados emitidos por clientes que respalden que la empresa participó en el diseño, dimensionamiento y puesta en marcha de sistemas de recirculación para el cultivo y/o mantención de especies. Sistemas instalados en los últimos 5 años. 30%
6 Diseño, dimensionamiento y memorias de cálculo El oferente presenta: *Diseño, dimensionamiento y memorias de cálculo. Entrega cálculos que respalden el dimensionamiento y diseños de estanques, filtros para cada sistema.100 PTS *Entrega cálculos diseños y dimensionamiento de forma parcial. 50 PTS *No entrega cálculos, diseño y dimensionamiento o estos no corresponden a lo requerido.0 PTS 10%
7 Servicio post venta El oferente entrega: *Instalación de equipos, capacitación y apoyo técnico, con duración en el tiempo definido en acuerdo anexo y sin que signifique un recargo en los precios. 100 PTS *Menciona sólo instalación de los equipos y apoyo técnico.50 PTS *No menciona expresamente servicio de instalación, capacitación y apoyo técnico.0 PTS 10%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: PROYECTO LICEOS TECNICOS PROFESIONALES
Monto Total Estimado: 64288222
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Presupuesto incluye impuestos
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: NADIA ULLOA ALMONACID
e-mail de responsable de pago: nadia_ulloa@hotmail.com
Nombre de responsable de contrato: MAXIMO MUÑOZ CARRILLO
e-mail de responsable de contrato: maximoaaronarq@gmail.com
Teléfono de responsable del contrato: 56-65-2217223-
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
22 SUBCONTRATACIÓN Art. 14 ley 19.886 y Art. 76 Reglamento de la ley: El Adjudicatario NO podrá subcontratar, conforme al artículo 76 Nº1 del Reglamento de la Ley 19.886.
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
Fecha de vencimiento: 30-11-2023
Monto: 1770000 Peso Chileno
Descripción: El Oferente deberá garantizar la seriedad de su Oferta, mediante la presentación de instrumento financiero, Boleta de Garantía bancaria, Vale Vista, Certificado de Fianza o Depósito a Plazo pagadero a la vista y que tenga carácter de irrevocable, dicho instrumento debe ser tomado a nombre de la I. Municipalidad de Hualaihué, RUT: 69.252.200-1, por un monto en pesos chilenos de $1.770.000.- (Un millón setecientos setenta pesos) y una vigencia no inferior a 60 días corridos, a contar de la fecha de apertura de la propuesta. Este documento deberá ser ingresado físicamente en la Oficina de Partes de esta Municipalidad, ubicada en calle 21 de septiembre N° 450, Hornopirén, comuna de Hualaihué, como máximo hasta las 14:00 hrs. de la fecha de cierre de recepción de ofertas.
Glosa: : “Para garantizar la Seriedad de la Oferta en Licitación Pública IMPLEMENTACIÓN PARA LA CARRERA TECNICO EN ACUICULTURA, LICEO HORNOPIRÉN COMUNA DE HUALAIHUÉ”
Forma y oportunidad de restitución: El proceso de devolución se deberá realizar físicamente en la Municipalidad, a solicitud del representante legal del Proveedor o persona con poder legal para hacerlo, dejando constancia por escrito y firmada por las partes.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
Fecha de vencimiento: 30-01-2025
Monto: 5 %
Descripción: El oferente adjudicado, deberá entregar un documento de garantía legalmente aceptado y válido pagadera a la vista, a nombre del municipio, por un monto en pesos chilenos igual al 5% del valor contratado, por fiel cumplimiento del contrato y correcta ejecución de las obras, cuya validez no sea menor a 12 meses contados desde la fecha de término del contrato. La garantía podrá otorgarse física o electrónicamente. En los casos en que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la Ley 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma.
Glosa: La glosa deberá indicar, para garantizar el fiel cumplimiento de contrato y correcta ejecución de la obra: “IMPLEMENTACIÓN PARA CARRERA TECNICO EN ACUICULTURA LICEO HORNOPIRÉN”. El instrumento de caución por correcta ejecución de las obras tendrá un plazo de validez de 12 meses contados desde la fecha del acta de recepción provisoria sin observaciones de la obra, transcurrido este plazo y previa verificación por la unidad técnica del buen estado de conservación de las obras, la garantía le será devuelta al contratista a su solicitud, sin perjuicio del plazo de responsabilidad del contratista por 5 años, a que se refiere el Código Civil, artículo 2.003, inciso 3.
Forma y oportunidad de restitución: El contratista siempre deberá mantener vigente el documento de garantía legalmente aceptado y válido pagadera a la vista, fiel cumplimiento del contrato y correcta ejecución de las obras, hasta que se cumplan las condiciones establecidas en las Bases Administrativas para que se proceda a su devolución. Si el contratista no cumple oportunamente con esta disposición, se le aplicará una multa equivalente al 0,3 por mil del monto neto del contrato, por cada día de atraso, la que le será descontada en el siguiente estado de pago. Si tal situación persistiese por un período superior a 15 días corridos, contados desde le fecha en que contractualmente debían ser renovadas, el mandante estará facultado para liquidar anticipadamente el contrato de ejecución de obras por causas imputables al contratista.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates



En caso de producirse empate entre 2 o más oferentes, se definirá la adjudicación por el proponente que hubiese obtenido la mayor ponderación en el siguiente orden de criterios y sub criterios (1° Experiencia de la Misma Naturaleza, 2° Satisfacción de las especificaciones y descripciones técnicas, 3° Diseño dimensionamiento y memorias de cálculo, 4° Servicios post-venta, 5° Precio).

Los proponentes que no resulten seleccionados no tendrán derecho a indemnización de ninguna naturaleza.
CAUSALES PARA DEJAR SIN EFECTO LA ADJUDICACIÓN
El Municipio dejará sin efecto la adjudicación, mediante el correspondiente acto administrativo, por las siguientes causales: 12.1. Si el oferente adjudicado, mediante comunicación formal al Municipio, se desistiera de su oferta. 12.2 Si el oferente adjudicado, no acepta la orden de compra correspondiente en el plazo de 48 horas desde su emisión. 12.3 Si por causa imputable al proponente favorecido el contrato no se firmare en el plazo estipulado. 12.4 En todos los casos señalados en los puntos anteriores, se hará efectivo el instrumento de caución por seriedad de la oferta, quedando el mandante en libertad para adjudicar la propuesta a otro proponente o bien declararla nula o desierta.
RE ADJUDICACIÓN
De existir, algún problema al momento de adjudicar o posterior, que impida el proceso de contratación por parte del proveedor inicialmente adjudicado, se podrá re adjudicar, a la propuesta siguiente en el ranking de evaluación, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria para cubrir dicha propuesta. Para tal efecto la re-adjudicación procederá en los siguientes casos. 13.1 Si la orden de compra no fuera aceptada, por causas atribuibles al adjudicatario. 13.2 Si el adjudicatario no firma el contrato en un plazo de 15 días hábiles. 13.3 Si el adjudicatario no entrega la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato dentro del plazo de 15 días hábiles. 13.4 Si el proveedor se desiste de su oferta por escrito u otro medio. 13.5 Si el proveedor no acredita los requisitos para contratar. 13.6 Si el proveedor, se encuentra inhábil, en el registro electrónico de Chileproveedores, al momento de suscribir el contrato. También procederá la re-adjudicación en caso de producirse errores o inconsistencias en la aplicación de las Bases o de la pauta de evaluación, cuya concurrencia competerá determinar a la Comisión Evaluadora, incluso una vez realizada la propuesta a la Alcaldesa o Alcalde (S) u obtenida la aprobación del Concejo para contratar. En este caso la Comisión Evaluadora, se reunirá nuevamente y realizará una nueva evaluación, si procediere, o recomendará el procedimiento a seguir, incluyendo dar curso al trámite de Invalidación y consecuente revocación en la plataforma mercadopúblico.cl. Este acto deberá ser aprobado por Decreto Alcaldicio y subirse al portal mercadopublico.cl para conocimiento de todos los oferentes que presentaron ofertas.
VISITA A TERRENO

El terreno donde se encuentran las obras del proyecto a ejecutar podrá ser visitado por los proponentes, a partir de la fecha de publicación de la licitación pública en la plataforma www.mercadopublico.cl, hasta el día martes 26 de septiembre del año 2023. Para tal efecto el proponente deberá contactarse previamente con la unidad técnica (OBRAS HUALAIHUE - maximoaaronarq@gmail.com) para coordinar fecha, horario y lugar de la visita a terreno. En el mismo acto se levantará un listado, donde se registrarán los datos de las empresas participantes.