Ficha Licitación

Licitación ID: 2902-63-E219

REPARACIÓN CALDERA ESCUELA ANTUPIRÉN

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE, DEPARTAMENTO EDUCACION

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 4

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas	1 Unidad
Cod: 72102301	1 Unidad
REPARACIÓN CALDERA ESCUELA ANTUPIRÉN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.-

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

REPARACIÓN CALDERA ESCUELA ANTUPIRÉN

Estado:

Adjudicada

Descripción:

LA LICITACIÓN COMPRENDE EL DESARROLLO DE TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA MANTENCIÓN DE CALDERA A LEÑA DE LA ESCUELA ANTUPIRÉN, DANDO CUMPLIMIENTO A TODAS LAS PARTIDAS QUE COMPRENDEN LAS E.E.T.T

Tipo de licitación:

Privada-Licitación Privada Inferior a 100 UTM (E2).

Tipo de convocatoria:

CERRADO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE

Unidad de compra:

DEPARTAMENTO EDUCACION

R.U.T.:

69.252.200-1

Dirección:

21 DE SEPTIEMBRE 450

Comuna:

Hualaihué

Región en que se genera la licitación:

Región de los Lagos

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 20-12-2019 10:00:00

Fecha de Publicación: 09-12-2019 13:44:43

Fecha inicio de preguntas: 13-12-2019 16:38:00

Fecha final de preguntas: 16-12-2019 16:38:00

Fecha de publicación de respuestas: 17-12-2019 16:38:00

Fecha de acto de apertura técnica: 20-12-2019 10:01:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 20-12-2019 10:01:00

Fecha de Adjudicación: 30-12-2019 11:17:14

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

VISITA A TERRENO HALL ESCUELA ANTUPIRÉN 12-12-2019 12:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Documentos Administrativos

1.- EL OFERENTE DEBERÁ ADJUNTAR ANEXO N°1 Y ANEXO N°2

Documentos Técnicos

1.- EL OFERENTE DEBERÁ ADJUNTAR ANEXO N°3 Y ANEXO N°4

2.- ADJUNTAR CERTIFICADOS DE OBRAS DE TRABAJOS DE IGUAL NATURALEZA, EMITIDOS POR LAS DIRECCIONES DE OBRAS MUNICIPALES, SERVICIOS PÚBLICOS O PRIVADOS CORRESPONDIENTES. CERTIFICADO DE TITULO (PERFIL PROFESIONAL SOLICITADO)

Documentos Económicos

1.- EL OFERENTE DEBERÁ ADJUNTAR ANEXO N°5

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 PRECIO	Precio mínimo * 100/precio oferta	35%
2 EXPERIENCIA Y PROFESIONAL A CARGO DE LAS OBRAS	100 ptos al oferente con mayor cantidad de trabajos de igual naturaleza a la licitada y profesional a cargo de las obras, de carrera (12 semestres) de Ing civil o Ing de ejecución en especialidades de mecánica y/o climatización; 80 ptos al siguiente y así sucesivamente.	50%
3 PLAZO DE EJECUCIÓN	Menor plazo *100/plazo oferta	15%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA
Monto Total Estimado:	3500000


Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Cheque

Nombre de responsable de pago:	NADIA ULLOA ALMONACID
e-mail de responsable de pago:	nadia_ulloa@hotmail.com

Nombre de responsable de contrato:	DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPAL
e-mail de responsable de contrato:	obrashualaihue@gmail.com
Teléfono de responsable del contrato:	56-65-2217223-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
Fecha de vencimiento:	20-02-2020
Monto:	105000 Peso Chileno

Descripción:	No hay información

Glosa:	PARA GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA EN LICITACIÓN REPARACIÓN CALDERA ESCUELA ANTUPIRÉN ID 2902-63-E219

Forma y oportunidad de restitución:	EL PROCESO DE DEVOLUCIÓN SE DEBERÁ REALIZAR FISICAMENTE EN LA MUNICIPALIDAD, A SOLICITUD DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROVEEDOR O PERSONA CON PODER LEGAL PARA HACERLO.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
Fecha de vencimiento:	20-07-2020
Monto:	10 %

Descripción:	No hay información

Glosa:	PARA GARANTIZAR EL FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LICITACIÓN REPARACIÓN CALDERA ESCUELA ANTUPIRÉN

Forma y oportunidad de restitución:	EN CASO DE EXISTIR ALGUNA FALLA EN LOS SISTEMAS DE CALDERAS, POSTERIOR A LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS, LA MUNICIPALIDAD LEVANTARÁ UN ACTA CON OBSERVACIONES, CON UN PLAZO INDICADO PARA RESOLVERLAS. SI EL PROVEEDOR NO RESPONDE A LAS OBSERVACIONES DENTRO DEL PLAZO OTORGADO, SE PROCEDERÁ A COBRAR LA GARANTÍA POR FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

SANCIONES

Si el Proveedor no diere cumplimiento, por cualquier causa a las obligaciones contraídas en los plazos indicados en el contrato respectivo, esta municipalidad aplicará una multa de 0,2 % del valor neto del contrato por cada día corrido de atraso, con un tope de 25 días de atraso. El contratista (proveedor) podrá pagar la multa directamente, y si no lo hiciere, la Municipalidad estará facultada para deducirla, a su arbitrio, del valor de cualquiera de los pagos que corresponda efectuar, o satisfacer el monto de aquélla haciendo efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato. Si el incumplimiento es mayor a 25 días, se podrá poner término anticipado del contrato, según lo establecido en las presentes Bases. Dicha multa y sanción no se aplicarán si el atraso se produce por caso fortuito o fuerza mayor, en cuyo caso la Municipalidad, ampliará el plazo de ejecución, por un plazo de término equivalente a la duración del impedimento respectivo, previa comunicación por escrito del Proveedor y calificación conforme por parte de esta Municipalidad, en orden a que los hechos invocados efectivamente configuran el caso fortuito o fuerza mayor alegado y que tales hechos se encuentran debidamente comprobados.

TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO

Del mismo modo, la Municipalidad se reserva el derecho de poner término anticipado al contrato, por resolución fundada, en el evento que acaeciere alguna de las siguientes circunstancias:  La resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.  Si el Proveedor fuere declarado en quiebra o por el estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.  Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.  Si se disolviere la sociedad del proveedor.  Por incumplimiento grave, debidamente calificado, de las obligaciones contraídas por el Proveedor. Se considerarán situaciones de incumplimiento grave, entre otras, el retraso en más de 25 días en la entrega del equipamiento, siempre y cuando ello no se deba a un caso fortuito o fuerza mayor o ausencia del residente según lo descrito en el punto 10. De las presentes Bases Administrativas En caso de verificarse el incumplimiento grave de las obligaciones del Proveedor, la MUNICIPALIDAD pondrá término anticipado al contrato y hará efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, pudiendo, además, solicitar judicialmente la indemnización de perjuicios que corresponda, de conformidad a las reglas generales del derecho común. Iniciado el proceso de término anticipado de contrato, por cualquiera de las causas señaladas, la MUNICIPALIDAD mantendrá las garantías y pagos pendientes al Proveedor con la finalidad de responder o financiar el mayor precio que se deba incurrir en un nuevo contrato o cualquier otro gasto o perjuicio que resulte para el mandatario con motivo de la liquidación. En la se realizará la valorización de cada uno de lo ejecutado a la fecha y se consolidarán con los recursos financieros correspondientes a la boleta de garantía por fiel cumplimiento de contrato, para finalizar con la determinación de los valores financieros a favor y en contra del proyecto. La MUNICIPALIDAD emitirá y aprobará por Resolución el término anticipado de contrato. Seguido a lo anterior, la MUNICIPALIDAD realizará proceso de contratación de un nuevo proveedor de lo restante a dar cumplimiento. Concretada la firma de contrato con nuevo Proveedor, se finalizará liquidación del contrato original, devolviendo con ello los recursos financieros a favor del Proveedor original si existiesen. El proceso de estas contrataciones estará atenido a lo indicado en las presentes Bases administrativas y a lo reglamentado en la Ley Nº 19.886.

Subir