Licitación ID: 2904-22-B223
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS USUARIOS CONADI - MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE, DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 4
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Servicios de mantenimiento o administración de estaciones de bombeo 1 Unidad
Cod: 70171704
Soluciones Constructivas Para Usuarios CONADI - Municipalidad de Hualaihué  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS USUARIOS CONADI - MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ
Estado:
Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)
Descripción:
La presente licitación pública, tiene por objeto reglamentar la propuesta pública de la Ilustre Municipalidad de Hualaihué, denominada “Soluciones Constructivas Usuarios CONADI – Municipalidad de Hualaihué”.
Tipo de licitación:
Privada-Licitación Privada igual o superior a 1000 UTM e inferior a 2000 UTM (B2).
Tipo de convocatoria:
CERRADO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Dos Etapas
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
Unidad de compra:
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
R.U.T.:
69.252.200-1
Dirección:
21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna:
Hualaihué
Región en que se genera la licitación:
Región de los Lagos
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 08-06-2023 14:00:00
Fecha de Publicación: 19-05-2023 15:32:57
Fecha inicio de preguntas: 19-05-2023 16:00:00
Fecha final de preguntas: 29-05-2023 17:30:00
Fecha de publicación de respuestas: 31-05-2023 12:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 08-06-2023 14:00:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 08-06-2023 16:00:00
Fecha de Adjudicación: 06-07-2023 17:44:45
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
Visita a Terreno No Obligatoria (Hall Municipal) 26-05-2023 12:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- Anexos
Documentos Técnicos
1.- Antecedentes Técnicos
 
Documentos Económicos
1.- - Presupuesto
2.- Anexo Económico
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Precio Evaluación según tabla punto 12.3 bases administrativas 20%
2 Cumplimiento de Requisitos Formales Evaluación según tabla punto 12.1 bases administrativas 5%
3 Evaluación Técnica Evaluación según tabla punto 12.2 bases administrativas 75%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: CONADI
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: Marco Arteche Navarrete
e-mail de responsable de pago: mhualaihuefinanzas@hotmail.com
Nombre de responsable de contrato: Dirección de Obras Municipales
e-mail de responsable de contrato: obrashualaihue@gmail.com
Teléfono de responsable del contrato: 56-65-217222-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: Municipalidad de Hualaihué
Fecha de vencimiento: 07-08-2023
Monto: 642000 Peso Chileno
Descripción: El Oferente deberá garantizar la seriedad de su Oferta, mediante la presentación de instrumento financiero, Boleta de Garantía bancaria, Vale Vista, Certificado de Fianza o Depósito a Plazo pagadero a la vista y que tenga carácter de irrevocable, dicho instrumento debe ser tomado a nombre de la I. Municipalidad de Hualaihué, RUT: 69.252.200-1, por un monto en pesos chilenos de $642.000.- y una vigencia no inferior a 60 días corridos, a contar de la fecha de apertura de la propuesta. Este documento deberá ser ingresado físicamente en la Oficina de Partes de esta Municipalidad, ubicada en calle 21 de septiembre N° 450, Hornopirén, comuna de Hualaihué, como máximo hasta las 14:00 hrs. de la fecha de cierre de recepción de ofertas.
Glosa: Para garantizar la Seriedad de la Oferta en Licitación Pública “CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS USUARIOS CONADI – MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ”
Forma y oportunidad de restitución: Para el caso de los oferentes no adjudicados, la devolución de esta garantía se realizará una vez que se encuentren aprobados administrativamente los contratos adjudicados. El proceso de devolución se deberá realizar físicamente en la Municipalidad, a solicitud del representante legal del Proveedor o persona con poder legal para hacerlo, dejando constancia por escrito y firmada por las partes.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Municipalidad de Hualaihué
Fecha de vencimiento: 22-04-2024
Monto: 5 %
Descripción: Una vez adjudicada la propuesta y dentro del término de diez días corridos contados desde la fecha de notificación de la adjudicación de la propuesta, y antes de suscribir el contrato, el adjudicatario deberá presentar garantía, por fiel cumplimiento del contrato y correcta ejecución de las obras, equivalente al 5% del valor contratado, con una vigencia igual al plazo del contrato más 180 días corridos. Será obligación del proveedor mantener vigentes estas garantías durante todo el plazo de ejecución del contrato.
Glosa: “Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato en Licitación Pública Denominada “SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS USUARIOS CONADI – MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ”.
Forma y oportunidad de restitución: La garantía por fiel cumplimiento del contrato se devolverá al Adjudicatario, después de vencido el plazo de vigencia establecido.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates

En caso de producirse empate entre 2 o más oferentes, se definirá la adjudicación por el proponente que hubiese obtenido la mayor ponderación en el siguiente orden de criterios y sub criterios (1° Experiencia de Misma Naturaleza, 2° Precio, 3° Plazo de Ejecución, 4° Experiencia de Distinta Naturaleza, , 5° Cumplimiento de Requisitos Formales).

Los proponentes que no resulten seleccionados no tendrán derecho a indemnización de ninguna naturaleza.
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

El Oferente se obliga a efectuar por su cuenta y cargo el completo estudio de las presentes bases. Si producto de ello estimare que existen ausencias de información, se obliga a efectuar las consultas pertinentes a través de la aplicación Foro de Preguntas del Portal Mercado Público www.mercadopublico.cl. Si éstas no se realizan en la forma y oportunidad indicadas en esta cláusula, cualquier diferencia de interpretación posterior respecto a las mencionadas Bases será resuelta por la unidad técnica, comprometiéndose los Oferentes a aceptar tal decisión.

El plazo de recepción de las consultas será el indicado en el cronograma de las presentes bases.

Las respuestas y aclaraciones se realizarán a través del Portal Mercado Público según lo indicado en cronograma, siendo notificadas a todos los Oferentes.