Ficha Licitación

Licitación ID: 2904-37-LE21

Ampliación Alcantarillado Calle Los Ciruelillos, Sector Contao Comuna de Hualaihué

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 0

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de edificios y departamentos	1 Unidad
Cod: 72131501	1 Unidad
Ampliación Alcantarillado Calle Los Ciruelillos, Sector Contao Comuna de Hualaihué

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

Ampliación Alcantarillado Calle Los Ciruelillos, Sector Contao Comuna de Hualaihué

Estado:

Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)

Descripción:

Construcción de una extensión de red de alcantarillado en pasaje Los Ciruelillos, localidad de Contao, región de Los Lagos. Estas son complementarias a los planos del presente proyecto.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Dos Etapas

Contrato

Se requerirá suscripción de contrato

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Licitación de contrato de obra:

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE

Unidad de compra:

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

R.U.T.:

69.252.200-1

Dirección:

21 DE SEPTIEMBRE 450

Comuna:

Hualaihué

Región en que se genera la licitación:

Región de los Lagos

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 02-11-2021 15:30:00

Fecha de Publicación: 18-10-2021 14:01:11

Fecha inicio de preguntas: 18-10-2021 14:30:00

Fecha final de preguntas: 26-10-2021 16:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 27-10-2021 17:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 02-11-2021 15:30:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 02-11-2021 16:00:00

Fecha de Adjudicación: 19-11-2021 15:16:40

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Visita a Terreno Obligatoria (Oficina Municipal Contao) 25-10-2021 12:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- Anexos Adm

Documentos Técnicos

1.- Anexo Técnico

Documentos Económicos

1.- Formulario de Oferta Económica

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Capacidad Económica	Evaluación según tabla punto 12.1.1 BAE	5%
2 Plazo de Ejecución (Obligatorio)	Evaluación según tabla punto 12.1.1 BAE	20%
3 Precio (Obligatorio)	Evaluación según tabla punto 12.1.1 BAE	45%
4 Experiencia en Obras Públicas Misma Naturaleza	Evaluación según tabla punto 12.1.1 BAE	10%
5 Experiencia en Obras Públicas Distinta Naturaleza	Evaluación según tabla punto 12.1.1 BAE	15%
6 Registro MOP, Minvu o Municipal	Evaluación según tabla punto 12.1.1 BAE	5%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	F.N.D.R. FRIL Región de Los Lagos
Monto Total Estimado:	49551000


Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	Marco Arteche Navarrete
e-mail de responsable de pago:	mhualaihuefinanzas@hotmail.com

Nombre de responsable de contrato:	Dirección de Obras Municipales
e-mail de responsable de contrato:	obrashualaihue@gmail.com
Teléfono de responsable del contrato:	56-65-217222-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	Ilustre Municipalidad de Hualaihué
Fecha de vencimiento:	02-01-2022
Monto:	495510 Peso Chileno

Descripción:	La seriedad de la oferta del proponerte se garantizará mediante la entrega de un documento de garantía legalmente aceptado y válido pagadero a la vista, a nombre del municipio, por un monto fijo en pesos chilenos de acuerdo a lo estipulado en las Bases Administrativas Especiales y con una validez mínima de 60 días corridos, contados desde el día siguiente a la fecha de apertura de la propuesta de acuerdo al calendario de Licitación

Glosa:	Garantizar la seriedad de la oferta de licitación denominada "Ampliación Alcantarillado Calle Los Ciruelillos, Sector Contao Comuna de Hualaihué"

Forma y oportunidad de restitución:	El instrumento de garantía será devuelto por la unidad técnica a todos los proponentes, salvo a aquellos que obtuvieron los dos primeros lugares, en un plazo no superior a los 20 días hábiles contados desde la fecha de apertura. La devolución de las boletas bancarias de garantía por seriedad de la oferta a los proponentes que obtuvieron los dos primeros lugares, se hará dentro de 10 días hábiles contados desde la fecha de firma del contrato.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Ilustre Municipalidad de Hualaihué
Fecha de vencimiento:	11-07-2022
Monto:	5 %

Descripción:	A la firma del contrato el contratista garantizará el fiel cumplimiento de éste, mediante la entrega de un documento de garantía legalmente aceptado y válido pagadera a la vista, a nombre del municipio, a nombre del municipio, por un monto en pesos chilenos igual al 5% del valor contratado, y cuya validez no sea menor al tiempo de ejecución de la obra, más 90 días corridos contados a partir de la fecha del contrato. La garantía será devuelta al contratista a su solicitud, previa presentación de la garantía para caucionar la Correcta Ejecución de las Obras, una vez que se haya dado término a la ejecución de la misma y recibido conforme sin observaciones.

Glosa:	Garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de contrato, de licitación pública denominada "Ampliación Alcantarillado Calle Los Ciruelillos, Sector Contao Comuna de Hualaihué"

Forma y oportunidad de restitución:	La garantía será devuelta al contratista a su solicitud, previa presentación de la garantía para caucionar la Correcta Ejecución de las Obras, una vez que se haya dado término a la ejecución de la misma y recibido conforme sin observaciones.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Según BAG punto 4.1.4 y 4.1.5

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir