Ficha Licitación

Licitación ID: 2904-41-LP24

CONSTRUCCIÓN MÓDULOS MULTIPROPÓSITO CALETA EL MANZANO COMUNA DE HUALAIHUÉ

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 0

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
Construcción Módulos Multipropósito Caleta El Manzano, Comuna de Hualaihué

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

CONSTRUCCIÓN MÓDULOS MULTIPROPÓSITO CALETA EL MANZANO COMUNA DE HUALAIHUÉ

Estado:

Adjudicada

Descripción:

Se proyecta la construcción de Módulos Multipropósitos en caleta El Manzano, el cual será emplazado al costado de la rampa artesanal , ejecutado en tabiquería de escuadría 2x3” IPV, radier confinado con fundaciones corridas, cubierta con estructura en cerchas de madera de escuadría 1x5” y vigas de 3x8”. Tendrá revestimientos en muros exteriores de pino machihembrado doble cantería impregnado, muro cortina de pino cepillado 2x4” con revestimiento exterior de policarbonato compacto traslúcido 4 mm. La cubierta será de zinc acanalado pre pintado. La construcción tendrá una superficie de 86 m2, y el área de intervención es de 225 m2 aproximadamente.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Licitación de contrato de obra:

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE

Unidad de compra:

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

R.U.T.:

69.252.200-1

Dirección:

21 DE SEPTIEMBRE 450

Comuna:

Hualaihué

Región en que se genera la licitación:

Región de los Lagos

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 28-10-2024 15:30:00

Fecha de Publicación: 07-10-2024 17:37:31

Fecha inicio de preguntas: 07-10-2024 17:45:00

Fecha final de preguntas: 15-10-2024 17:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 17-10-2024 16:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 28-10-2024 15:30:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 28-10-2024 15:30:00

Fecha de Adjudicación: 25-11-2024 15:52:24

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Visita a Terreno No Obligatoria (Rampa Pescadores Artesanales Caleta El Manzano) 14-10-2024 12:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- Anexos Adm

Documentos Técnicos

1.- Anexos Técnicos

Documentos Económicos

1.- Formulario de Oferta Económica

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Experiencia Distinta Naturaleza	Evaluación según punto 10.2 bases administrativas	25%
2 Plazo de Ejecución	Evaluación según punto 10.2 bases administrativas	5%
3 Cumplimiento de Requisitos Formales	Evaluación según punto 10.1 bases administrativas	5%
4 Experiencia de Igual Naturaleza	Evaluación según punto 10.2 bases administrativas	50%
5 Precio	Evaluación según punto 10.3 bases administrativas	15%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	SUBDERE
Monto Total Estimado:	90000000


Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	Marco Arteche Navarrete
e-mail de responsable de pago:	mhualaihuefinanzas@hotmalil.com

Nombre de responsable de contrato:	Dirección de Obras Municipales
e-mail de responsable de contrato:	obrashualaihue@gmail.com
Teléfono de responsable del contrato:	56-65-217222-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	Ilustre Municipalidad de Hualaihué
Fecha de vencimiento:	26-01-2025
Monto:	900000 Peso Chileno

Descripción:	El Oferente deberá garantizar la seriedad de su Oferta, mediante la presentación de instrumento financiero, Boleta de Garantía bancaria, Vale Vista, Certificado de Fianza o Depósito a Plazo pagadero a la vista y que tenga carácter de irrevocable, dicho instrumento debe ser tomado a nombre de la Ilustre Municipalidad de Hualaihué, RUT: 69.252.200-1, por un monto de $900.000 y una vigencia no inferior a 90 días corridos, a contar de la fecha de apertura de la propuesta. Este documento deberá ser ingresado físicamente en la Oficina de Partes de esta Municipalidad, ubicada en calle 21 de septiembre N° 450, Hornopirén, comuna de Hualaihué, como máximo hasta las 14:00 h de la fecha de cierre de recepción de ofertas. En el caso de que la garantía de seriedad de la oferta se otorgue electrónicamente, está deberá ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicio de Certificación de dicha firma, dicho instrumento deberá adjuntarse como anexo a los antecedentes administrativos en la ficha de licitación.

Glosa:	Para garantizar la Seriedad de la Oferta en Licitación Pública “CONSTRUCCIÓN MÓDULOS MULTIPROPOSITO, CALETA EL MANZANO, COMUNA DE HUALAIHUÉ”

Forma y oportunidad de restitución:	Para el caso de los oferentes no adjudicados, la devolución de esta garantía se realizará una vez que se encuentren aprobados administrativamente los contratos adjudicados. El proceso de devolución se deberá realizar físicamente en la Municipalidad, a solicitud del representante legal del Proveedor o persona con poder legal para hacerlo, dejando constancia por escrito y firmada por las partes.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Ilustre Municipalidad de Hualaihué
Fecha de vencimiento:	01-01-2026
Monto:	5 %

Descripción:	Una vez adjudicada la propuesta y dentro del término de quince días corridos contados desde la fecha de notificación de la adjudicación de la propuesta, y antes de suscribir el contrato, el adjudicatario deberá presentar garantía, por fiel cumplimiento del contrato, equivalente al 5% del monto ofertado, con una vigencia igual al plazo del contrato más 60 días corridos. Será obligación del proveedor mantener vigentes estas garantías durante todo el plazo de ejecución del contrato. También se admitirá Certificado de Fianzas en Garantía, de acuerdo a lo establecido en la Ley 20.179, por la suma de dinero establecida en el párrafo anterior. Este documento deberá ser ingresado físicamente en la Oficina de Partes de esta Municipalidad, ubicada en calle 21 de septiembre N° 450, Hornopirén, comuna de Hualaihué, antes del vencimiento del plazo establecido en las presentes bases. En el caso de que la garantía de seriedad de la oferta se otorgue electrónicamente, está deberá ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicio de Certificación de dicha firma, dicho instrumento deberá adjuntarse como anexo vía correo electrónico a la unidad técnica.

Glosa:	“Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato en Licitación Pública denominada “CONSTRUCCIÓN MÓDULOS MULTIPROPOSITO, CALETA EL MANZANO, COMUNA DE HUALAIHUÉ”

Forma y oportunidad de restitución:	El proceso de devolución de realizará físicamente en la municipalidad de Hualaihué, habiéndose cumplido el plazo de vigencia establecido en las presentes bases, a solicitud del representante legal del contratista o persona con poder legar para hacerlo, dejando constancia por escrito y firmada por las partes. En el caso de utilizarse poder, deberá presentar antecedente de respaldo

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Resolución de Empates

En caso de producirse empate entre 2 o más oferentes, se definirá la adjudicación por el proponente que hubiese obtenido la mayor ponderación en el siguiente orden de criterios y sub criterios (1° Experiencia de la Misma Naturaleza, 2°Experiencia de Distinta Naturaleza, 3° Precio, 4° Plazo de Ejecución, 5° Cumplimiento de Requisitos Formales).

Los proponentes que no resulten seleccionados no tendrán derecho a indemnización de ninguna naturaleza.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir