Licitación ID: 3015-25-LE22
Construcción Cierre Estacionamiento Vehículos Poza
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 13
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Unidad
Cod: 72131702
Construcción de Cierre para Estacionamiento de Vehículos Municipales en Poza Cristalina  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
Construcción Cierre Estacionamiento Vehículos Poza
Estado:
Revocada
Descripción:
La I. Municipalidad de la Cruz en su calidad de Mandante, llama a Licitación Pública para el proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN CIERRE ESTACIONAMIENTO VEHÍCULOS MUNICIPALES POZA CRISTALINA”.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
Unidad de compra:
SECPLAC
R.U.T.:
69.060.200-8
Dirección:
GABRIELA MISTRAL 03
Comuna:
La Cruz
Región en que se genera la licitación:
Región de Valparaíso
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 16-05-2022 16:45:00
Fecha de Publicación: 06-05-2022 9:29:39
Fecha inicio de preguntas: 06-05-2022 12:45:00
Fecha final de preguntas: 12-05-2022 18:30:00
Fecha de publicación de respuestas: 13-05-2022 8:30:00
Fecha de acto de apertura técnica: 17-05-2022 17:00:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 17-05-2022 17:00:00
Fecha de Adjudicación: 20-05-2022 14:00:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- Anexo 1. Identificación del proponente
2.- Anexo 2. Declaracion Jurada Simple
3.- Anexo 3. Carta de Aceptación
Documentos Técnicos
1.- Anexo 5. Declaración de compromiso
 
2.- Anexo 7. Condiciones de Empleo y remuneraciones
 
3.- Anexo 8. Plan De Trabajo
 
Documentos Económicos
1.- Anexo 4. Presupuesto de la Obra
2.- Anexo 6. Formulario de oferta economica
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Plazo de Entrega puntaje obtenido = (tiempo mínimo ofertado/tiempo en evaluación) *100 10%
2 Precio X= Precio mínimo ofertado * 100 /Precio Oferta X 35%
3 Condiciones de empleo y remuneración Oferta 4 de las 4 Condiciones Solicitadas - 100 puntos Oferta 3 de las 4 Condiciones Solicitadas - 60 puntos Oferta 2 de las 4 Condiciones Solicitadas - 30 puntos Oferta 1 de las 4 Condiciones Solicitadas - 0 puntos 20%
4 Experiencia de los Oferentes El Oferente Adjunta 5 o mas Certificados - El Oferente Adjunta 3 o 4 Certificados - El Oferente Adjunta 1 o 2 Certificados - No acredita o No Adjunta 30%
5 Cumplimiento de los requisitos cumple con todos los requisitos formales al momento de presentar la oferta - 100 puntos cumple con todos los requisitos pero luego de oferta por requerimiento de la unidad técnica. ( plazo maximo para recibir documentos luego de la oferta 48 horas) -30 puntos no cumple con todos los requisitos - 0 5%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: Fondo extrapresupuestario PMU IRAL
Monto Total Estimado: 27999999
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 28 Días
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: Finanzas Muncipales
e-mail de responsable de pago: finazas_muni@lacruz.cl
Nombre de responsable de contrato: Filomena Navia
e-mail de responsable de contrato: administrador@lacruz.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-33-2312049-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: Ilustre Municipalidad de La Cruz, RUT 69.060.200-8
Fecha de vencimiento: 28-06-2022
Monto: 150000 Peso Chileno
Descripción: Las garantías deben entregarse en la Oficina de Partes segundo piso de la Municipalidad de La Cruz ubicada en calle Gabriela Mistral # 03, comuna de La Cruz, en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas hasta una hora antes del cierre fijado en el calendario de la licitación. Las emitidas en soporte electrónico deberán subirse en el portal www.mercadopublico.cl dentro del plazo para ofertar, debiendo ajustarse a la Ley N.º 19.799, sobre “documentos electrónicos”, Firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma. En este sentido, los proveedores deberán presentar esta garantía de seriedad de la oferta por un monto de $150.000 (ciento cincuenta mil), la cual podrá consistir en una boleta bancaria de garantía, vale vista, depósito a la vista, certificado de fianza o póliza de seguro, a nombre del municipio, tomada por el propio oferente y con vigencia mínima de 45 días hábiles posteriores a la fecha de cierre de ofertas publicada en el referido cronograma y portal de Mercado Público. Cabe destacar que para las boletas de garantía, la glosa debe indicar lo siguiente: “En garantía de seriedad de la oferta de la Licitación Pública por la Construcción de cierre estacionamiento vehiculos municipales poza cristalina”. Por otro lado, en cuanto al vale vista o depósito a la vista, dicha glosa deberá consignarse en una declaración jurada simple firmada por la representante legal acompañada a tal instrumento. Finalmente, dicho instrumento de garantía tendrá el carácter de irrevocable y de fácil cobro, debiendo emitirse.
Glosa: Garantiza la seriedad de oferta de la licitación de “Construcción Cierre Estacionamiento Vehículos Municipales Poza Cristalina”, y/o ID de la Licitación.
Forma y oportunidad de restitución: Respecto de los oferentes cuyas ofertas hayan sido rechazadas o declaradas inadmisibles, les será devuelta a contar del día subsiguiente al del rechazo o declaración de admisibilidad. Respecto de los oferentes no adjudicados, estos podrán solicitar la devolución a contar del día siguiente a la fecha de publicación en el portal del Decreto de adjudicación, en cuyo caso se entiende que renuncia a la posibilidad de ser readjudicado. En todo caso, las garantías de seriedad de la oferta serán devueltas a contar del día subsiguiente a la fecha del total tramitación del Decreto que apruebe el contrato. Respecto del adjudicatario, le será devuelta contra presentación del instrumento que garantice el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, junto con la póliza de seguro, en caso de haber ofertado.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Ilustre Municipalidad de La Cruz, RUT 69.060.200-8
Fecha de vencimiento: 01-08-2022
Monto: 5 %
Descripción: La garantía deberá entregarse la Oficina de Partes de la Ilustre Municipalidad de La Cruz, ubicada en Gabriela Mistral #03, comuna La Cruz, en horario de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas. En el caso de instrumentos emitidos con firma electrónica avanzada, estos deberán enviarse al correo electrónico secretaria_secplan@lacruz.cl. En ambos casos (garantías físicas o en formato electrónico) estas deberán remitirse a secretaria_secplan@lacruz.cl con copia al correo electrónico de Garantía Beneficiario, la cual deberá ser tomada por el adjudicatario a la orden de la Municipalidad de La Cruz. En caso de ampliación de plazo. La garantía deberá ser reemplazada por otra de acuerdo con el nuevo plazo contractual. En caso de disminución de plazo podrá reemplazarse por otra de acuerdo a la disminución del plazo contractual; la vigencia será de acuerdo al nuevo plazo contractual. En caso de incumplimiento del Proveedor de las obligaciones que le impone el contrato (incluidas las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores y subcontratistas si los hubiere), las Bases Administrativas Generales y Bases Técnicas, la Municipalidad de La Cruz estará facultado para hacer efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato. Lo anterior sin perjuicio del cobro de las multas, según corresponda, o las acciones que el Municipio puede ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado, o la resolución del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnización de perjuicios. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardío de las obligaciones del contrato.
Glosa: garantiza el fiel y oportuno cumplimiento del contrato de "Construcción Plazoleta Santa Rosa”.
Forma y oportunidad de restitución: A partir de su fecha de vencimiento
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Resolución de Empates
En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Oferta Técnica”. Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “Oferta Económica”. De persistir el empate, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio "Criterio de Experiencia” y, finalmente, de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “Criterio De Plazos”.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.