Licitación ID: 3181-62-LQ20
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS M
Responsable de esta licitación: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 92
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad
Cod: 78180101
LÍNEA 2: CATEGORÍA B VEHÍCULOS PESADOS  

2
Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad
Cod: 78180101
LÍNEA 1: CATEGORÍA A VEHÍCULOS LIVIANOS  

3
Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad
Cod: 78180101
LÍNEA 3: CATEGORÍA C MAQUINARIAS  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS M
Estado:
Adjudicada
Descripción:
El objetivo de este proceso es seleccionar y contratar talleres mecánicos automotrices idóneos para cada categoría de vehículo, que cumplan con proveer a la Municipalidad de Machalí, bajo la modalidad de precios unitarios, del servicio de reparación y mantención de su flota de vehículos, durante un período de un año de duración del contrato.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Unidad de compra:
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.:
69.080.200-7
Dirección:
Plaza de Armas N° 11
Comuna:
Machalí
Región en que se genera la licitación:
Región del Libertador General Bernardo O´Higgins
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 04-11-2020 15:15:00
Fecha de Publicación: 15-10-2020 17:53:00
Fecha inicio de preguntas: 15-10-2020 18:17:00
Fecha final de preguntas: 28-10-2020 18:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 03-11-2020 15:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 04-11-2020 15:17:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 04-11-2020 15:17:00
Fecha de Adjudicación: 01-12-2020 17:10:29
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- Formulario Anexo N° 1: “Identificación del Oferente”
2.- Formulario Anexo N° 2:“Declaración jurada simple de aceptación de las condiciones de la licitación pública”
3.- Formulario Anexo N° 3: "Declaración jurada simple sobre prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, y pena de prohibición de celebrar actos y contratos con los organismos del Estado”.
4.- Formulario Anexo N° 4: denominado, “Declaración jurada simple sobre vínculos de parentesco y afinidad”.
5.- e. Los proveedores que hayan ofertado como Unión Temporal de Proveedores, deberán ingresar el documento (Privado o Público) que declara dicha unión, y que además nombra a un apoderado. Si dos o más proveedores se unen para el efecto de participar en un proceso de compra, deberán establecer, en el documento que formaliza la unión, a lo menos, la solidaridad entre partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Municipalidad y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes. En este caso, el representante de la unión temporal de proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma. El acuerdo deberá materializarse por escritura pública, como documento para contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad. Cada proveedor de dicha unión temporal deberá inscribirse en el Registro de Proveedores. Al momento de la presentación de ofertas, los integrantes de la Unión determinarán que antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar información relevante para la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma. Las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas, para la formulación de la propuesta o para la suscripción de la convención, establecidas en la Ley 19.886, afectarán a cada integrante de la unión individualmente considerado. En caso de afectar una causal de inhabilidad a algún integrante de la Unión, ésta deberá decidir si continuará con el respectivo procedimiento de contratación con los restantes integrantes no inhábiles de la misma o se desiste de su participación en el respectivo proceso. La vigencia de esta unión temporal de proveedores no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo la renovación que se contemple en las presentes bases.
Documentos Técnicos
1.- Formulario Anexo N° 5, denominado, “Ubicación geográfica del taller automotriz”
 
2.- Formato N° 7, “Experiencia de los Oferentes” (En caso de postular a más de una categoría, debe presentar un formato por cada línea).
 
3.- Fotografías de la Infraestructura del taller automotriz
 
4.- Copia simple de certificados o diplomas de título del personal calificado, según lo exigido en el punto N° 6.1 de las Bases Técnicas.
 
Documentos Económicos
1.- ANEXO 6-A LÍNEA VEHICULOS LIVIANOS
2.- ANEXO 6-B LÍNEA VEHICULOS PESADOS
3.- ANEXO 6-C LÍNEA 3 MAQUINARIAS
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Impacto Medioambiental Se evaluara según el punto 4.5 letra D, de las bases administrativas 5%
2 Oferta economica Se evaluara según el punto 4.5 letra A, de las bases administrativas 55%
3 Oferta Técnica Se evaluara según el punto 4.5 letra B, de las bases administrativas 33%
4 Cumplimiento de los requisitos formales Se evaluara según el punto 4.5 letra C, de las bases administrativas 2%
5 Comportamiento contractual anterior Se evaluara según el punto 4.5 letra E, de las bases administrativas 5%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: Municipal
Contrato con Renovación: NO
Observaciones .
Tiempo del Contrato 24 Meses
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: Jorge Duran
e-mail de responsable de pago: contabilidad@machali.cl
Nombre de responsable de contrato: Juan Cancino Rosel
e-mail de responsable de contrato: serviciosgenerales@machali.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-72-2746743-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: Municipalidad de Machalí
Fecha de vencimiento: 04-01-2021
Monto: 1000000 Peso Chileno
Descripción: 2.1.2. Monto y plazo de duración El monto de la Garantía de Seriedad de la Oferta será la suma de $1.000.000.- (Un millón de pesos). Debe presentar una garantía por cada línea a postular (ejemplo: si postula a la línea 1 y 2, debe presentar dos garantías diferentes por un monto de $1.000.000.- cada una) Las garantías deberán tener una vigencia de 60 días corridos a contar de la fecha de recepción de ofertas. En el evento que la Municipalidad por cualquier causa fundada se encuentre impedida de adjudicar la propuesta dentro del plazo de vigencia original de la citada garantía, los oferentes deberán reemplazar esta garantía, antes de la fecha de su vencimiento, por otra cuya vigencia incluya el período de dicha postergación, lo que será debidamente informado en el portal. En todo caso, será responsabilidad del oferente mantener vigente su garantía durante todo el proceso de licitación y hasta veinte días después de la adjudicación, sin necesidad de requerimiento alguno.
Glosa: Para garantizar la seriedad de sus ofertas, todos los proponentes deberán entregar por cada línea que postula, en un sobre cerrado una garantía pagadera a la vista en Rancagua, a favor de la Municipalidad de Machalí, Rut 69.080.200-7, para asegurar la seriedad de la oferta. El oferente no podrá presentar garantías tomadas por terceros y ésta deberá ser de carácter irrevocable. El documento deberá ser entregado físicamente o bien enviado mediante correo certificado y recepcionado en Oficina de Partes de la Municipalidad de Machali. El plazo para la recepción de este documento se extenderá hasta antes de la hora y fecha de cierre de presentación de ofertas. El horario de atención para recepción de esta garantía, será de lunes a viernes de 08:15 a 13:00 horas. No existe restricción respecto a un instrumento en particular, se acepta cualquier instrumento que asegure el cobro de manera rápida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en las presentes bases. 2.1.1. Glosa En el caso de presentar Boleta Bancaria de Garantía, su glosa deberá contener la identificación del presente llamado a licitación.
Forma y oportunidad de restitución: 2.1.3. Casos que se podrá hacer efectiva la garantía La Garantía de Seriedad de la Oferta se podrá hacer efectiva en cualquiera de los siguientes casos: 1. Si el oferente se desiste de su oferta. 2. Si el oferente no reemplaza la Garantía de Seriedad de Oferta, en caso de prórroga o postergación. 3. Si el adjudicatario se desiste de su oferta, no suscribe el contrato o rechaza la Orden de Compra. En este caso, se hará efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta o Fiel Cumplimiento del Contrato, según corresponda. 4. Si el adjudicatario no entrega en el plazo, forma y condiciones la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato que se establece en las presentes Bases. 5. No encontrarse en estado hábil en Chileproveedores, dentro del plazo de 5 días corridos a contar de la fecha de notificación del Decreto Alcaldicio de Adjudicación. 2.1.4. Devolución de la garantía La Tesorería Municipal de Machalí será responsable de la custodia de las garantías solicitadas y devolverá éstas a los oferentes no adjudicados, dentro del plazo de veinte días corridos contados desde la fecha de notificación del Decreto Alcaldico de Adjudicación o de que declare desierta la licitación, según corresponda. Lo anterior, previo oficio del Departamento de Adquisiciones. En el caso del adjudicatario, esta garantía le será devuelta dentro de los diez días corridos siguientes a la entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato y firma del contrato.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Municipalidad de Machalí
Fecha de vencimiento: 31-07-2022
Monto: 5100000 Peso Chileno
Descripción: 2.2.2. Monto y plazo de duración El monto de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato que el adjudicatario debe presentar por línea, de acuerdo a la o las categorías de vehículos será la suma de:  Categoría A. Vehículos Livianos: La cantidad de $5.100.000.-  Categoría B. Vehículos Pesados: La cantidad de $4.020.000.-  Categoría C. Maquinarias: La cantidad de $2.000.000.- Las garantías mencionadas tendrán una vigencia igual al plazo del contrato (24 meses) más 8 (ocho) meses. Ésta garantía será devuelta a su vencimiento, si no hay demanda contra la Municipalidad. En el evento que la Municipalidad fuera demandada, ésta garantía deberá mantenerse vigente hasta el cumplimiento íntegro de la sentencia u otro equivalente jurisdiccional, o bien, hasta la fecha en que se encuentre ejecutoriada la sentencia que no acoge la demanda. La renovación de ésta garantía deberá hacerse por el contratista, bajo sanción de que el Municipio la haga efectiva. El contratista será el único responsable pecuniariamente de las diferencias entre el monto pagado con cargo a la garantía indicada y los montos que efectivamente deban ser indemnizados o pagados, conforme a sentencia judicial ejecutoriada.
Glosa: El o los oferentes que resulten adjudicados deberán entregar una Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato, garantía pagadera a la vista en Rancagua a favor de la Municipalidad de Machalí, Rut 69.080.200-7. La garantía de “Fiel Cumplimiento de Contrato” será de carácter irrevocable. Ésta garantía se entregará para caucionar el cumplimiento de todas las obligaciones que se imponen al adjudicatario, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por la vía administrativa por parte de la Municipalidad. Dicha garantía asegura, además el cumplimiento y pago de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratista y el o los subcontratistas, que prestan sus servicios en virtud de la presente licitación a la Municipalidad de Machalí. Esta garantía deberá ser entregada por el o los adjudicados físicamente al momento de la firma del contrato o bien enviada por correo certificado en Plaza de Armas N° 11, comuna de Machalí, en un sobre dirigido al Asesor Jurídico de la Municipalidad, dentro de los 5 días contados desde la fecha de notificación del Decreto Alcaldicio de adjudicación a través del portal www.mercadopublico. El horario de atención para recepción de esta garantía, será de lunes a viernes de 08:15 a 13:00 horas. Ésta garantía no podrá hacerse extensiva a otro contrato ni la de otro contrato extensiva a éste. No se aceptarán garantías tomadas por un tercero. Será responsabilidad del contratista realizar los trámites pertinentes para mantener vigente la garantía en caso que procediese la prórroga del contrato. Si el adjudicatario no cumple con la entrega de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato en el plazo indicado, la Municipalidad podrá dejar sin efecto su adjudicación y adjudicar la licitación al oferente siguiente mejor evaluado o llamar a una nueva licitación. Adicionalmente, la Municipalidad hará efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta, quedando este valor a beneficio municipal. Esta garantía debe tener una vigencia igual al plazo del contrato (24 meses) más 8 (ocho) meses. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podrá entregar al inicio del contrato una garantía con vigencia de 24 meses, la que luego antes de su vencimiento deberá renovar y mantener vigente durante todo el plazo de duración del contrato más 8 (ocho) meses, debiendo renovarse con a lo menos quince días corridos de anticipación a su vencimiento. No existe restricción respecto a un instrumento en particular, se acepta cualquier instrumento que asegure el cobro de manera rápida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en las presentes bases.   2.2.1. Glosa La garantía deberá indicar en su texto lo siguiente: “Para garantizar el fiel y oportuno Cumplimiento del Contrato de la Licitación 3181-62-LQ20”.
Forma y oportunidad de restitución: 2.2.3. Casos en que se podrá hacer efectiva la garantía La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato en los siguientes casos: 1. No renovar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, en el caso contemplado en el punto 2.2.2. 2. En caso de incurrir el contratista el cualquier incumplimiento grave a los deberes y obligaciones derivados del contrato. 3. Cuando el contratista no pague las multas aplicadas y no sea posible descontarlas de los respectivos estados de pago. 4. Por incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el contrato o de las obligaciones laborales o sociales con sus trabajadores. 2.2.4. Devolución de la garantía La Tesorería Municipal, de la Municipalidad de Machalí, será responsable de la custodia de la garantía entregada y se obliga a devolver al contratista una vez transcurridos los plazos señalados en el punto 2.2.2 de las presentes bases, previo informe del Inspector Técnico y de acuerdo a los requisitos establecidos para ello.
   
Beneficiario: Municipalidad de Machalí
Fecha de vencimiento: 31-07-2022
Monto: 4020000 Peso Chileno
Descripción: 2.2.2. Monto y plazo de duración El monto de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato que el adjudicatario debe presentar por línea, de acuerdo a la o las categorías de vehículos será la suma de:  Categoría A. Vehículos Livianos: La cantidad de $5.100.000.-  Categoría B. Vehículos Pesados: La cantidad de $4.020.000.-  Categoría C. Maquinarias: La cantidad de $2.000.000.- Las garantías mencionadas tendrán una vigencia igual al plazo del contrato (24 meses) más 8 (ocho) meses. Ésta garantía será devuelta a su vencimiento, si no hay demanda contra la Municipalidad. En el evento que la Municipalidad fuera demandada, ésta garantía deberá mantenerse vigente hasta el cumplimiento íntegro de la sentencia u otro equivalente jurisdiccional, o bien, hasta la fecha en que se encuentre ejecutoriada la sentencia que no acoge la demanda. La renovación de ésta garantía deberá hacerse por el contratista, bajo sanción de que el Municipio la haga efectiva. El contratista será el único responsable pecuniariamente de las diferencias entre el monto pagado con cargo a la garantía indicada y los montos que efectivamente deban ser indemnizados o pagados, conforme a sentencia judicial ejecutoriada.
Glosa: El o los oferentes que resulten adjudicados deberán entregar una Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato, garantía pagadera a la vista en Rancagua a favor de la Municipalidad de Machalí, Rut 69.080.200-7. La garantía de “Fiel Cumplimiento de Contrato” será de carácter irrevocable. Ésta garantía se entregará para caucionar el cumplimiento de todas las obligaciones que se imponen al adjudicatario, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por la vía administrativa por parte de la Municipalidad. Dicha garantía asegura, además el cumplimiento y pago de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratista y el o los subcontratistas, que prestan sus servicios en virtud de la presente licitación a la Municipalidad de Machalí. Esta garantía deberá ser entregada por el o los adjudicados físicamente al momento de la firma del contrato o bien enviada por correo certificado en Plaza de Armas N° 11, comuna de Machalí, en un sobre dirigido al Asesor Jurídico de la Municipalidad, dentro de los 5 días contados desde la fecha de notificación del Decreto Alcaldicio de adjudicación a través del portal www.mercadopublico. El horario de atención para recepción de esta garantía, será de lunes a viernes de 08:15 a 13:00 horas. Ésta garantía no podrá hacerse extensiva a otro contrato ni la de otro contrato extensiva a éste. No se aceptarán garantías tomadas por un tercero. Será responsabilidad del contratista realizar los trámites pertinentes para mantener vigente la garantía en caso que procediese la prórroga del contrato. Si el adjudicatario no cumple con la entrega de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato en el plazo indicado, la Municipalidad podrá dejar sin efecto su adjudicación y adjudicar la licitación al oferente siguiente mejor evaluado o llamar a una nueva licitación. Adicionalmente, la Municipalidad hará efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta, quedando este valor a beneficio municipal. Esta garantía debe tener una vigencia igual al plazo del contrato (24 meses) más 8 (ocho) meses. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podrá entregar al inicio del contrato una garantía con vigencia de 24 meses, la que luego antes de su vencimiento deberá renovar y mantener vigente durante todo el plazo de duración del contrato más 8 (ocho) meses, debiendo renovarse con a lo menos quince días corridos de anticipación a su vencimiento. No existe restricción respecto a un instrumento en particular, se acepta cualquier instrumento que asegure el cobro de manera rápida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en las presentes bases.   2.2.1. Glosa La garantía deberá indicar en su texto lo siguiente: “Para garantizar el fiel y oportuno Cumplimiento del Contrato de la Licitación 3181-62-LQ20”.
Forma y oportunidad de restitución: 2.2.3. Casos en que se podrá hacer efectiva la garantía La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato en los siguientes casos: 1. No renovar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, en el caso contemplado en el punto 2.2.2. 2. En caso de incurrir el contratista el cualquier incumplimiento grave a los deberes y obligaciones derivados del contrato. 3. Cuando el contratista no pague las multas aplicadas y no sea posible descontarlas de los respectivos estados de pago. 4. Por incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el contrato o de las obligaciones laborales o sociales con sus trabajadores. 2.2.4. Devolución de la garantía La Tesorería Municipal, de la Municipalidad de Machalí, será responsable de la custodia de la garantía entregada y se obliga a devolver al contratista una vez transcurridos los plazos señalados en el punto 2.2.2 de las presentes bases, previo informe del Inspector Técnico y de acuerdo a los requisitos establecidos para ello.
   
Beneficiario: Municipalidad de Machalí
Fecha de vencimiento: 31-07-2022
Monto: 2000000 Peso Chileno
Descripción: 2.2.2. Monto y plazo de duración El monto de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato que el adjudicatario debe presentar por línea, de acuerdo a la o las categorías de vehículos será la suma de:  Categoría A. Vehículos Livianos: La cantidad de $5.100.000.-  Categoría B. Vehículos Pesados: La cantidad de $4.020.000.-  Categoría C. Maquinarias: La cantidad de $2.000.000.- Las garantías mencionadas tendrán una vigencia igual al plazo del contrato (24 meses) más 8 (ocho) meses. Ésta garantía será devuelta a su vencimiento, si no hay demanda contra la Municipalidad. En el evento que la Municipalidad fuera demandada, ésta garantía deberá mantenerse vigente hasta el cumplimiento íntegro de la sentencia u otro equivalente jurisdiccional, o bien, hasta la fecha en que se encuentre ejecutoriada la sentencia que no acoge la demanda. La renovación de ésta garantía deberá hacerse por el contratista, bajo sanción de que el Municipio la haga efectiva. El contratista será el único responsable pecuniariamente de las diferencias entre el monto pagado con cargo a la garantía indicada y los montos que efectivamente deban ser indemnizados o pagados, conforme a sentencia judicial ejecutoriada.
Glosa: El o los oferentes que resulten adjudicados deberán entregar una Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato, garantía pagadera a la vista en Rancagua a favor de la Municipalidad de Machalí, Rut 69.080.200-7. La garantía de “Fiel Cumplimiento de Contrato” será de carácter irrevocable. Ésta garantía se entregará para caucionar el cumplimiento de todas las obligaciones que se imponen al adjudicatario, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por la vía administrativa por parte de la Municipalidad. Dicha garantía asegura, además el cumplimiento y pago de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratista y el o los subcontratistas, que prestan sus servicios en virtud de la presente licitación a la Municipalidad de Machalí. Esta garantía deberá ser entregada por el o los adjudicados físicamente al momento de la firma del contrato o bien enviada por correo certificado en Plaza de Armas N° 11, comuna de Machalí, en un sobre dirigido al Asesor Jurídico de la Municipalidad, dentro de los 5 días contados desde la fecha de notificación del Decreto Alcaldicio de adjudicación a través del portal www.mercadopublico. El horario de atención para recepción de esta garantía, será de lunes a viernes de 08:15 a 13:00 horas. Ésta garantía no podrá hacerse extensiva a otro contrato ni la de otro contrato extensiva a éste. No se aceptarán garantías tomadas por un tercero. Será responsabilidad del contratista realizar los trámites pertinentes para mantener vigente la garantía en caso que procediese la prórroga del contrato. Si el adjudicatario no cumple con la entrega de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato en el plazo indicado, la Municipalidad podrá dejar sin efecto su adjudicación y adjudicar la licitación al oferente siguiente mejor evaluado o llamar a una nueva licitación. Adicionalmente, la Municipalidad hará efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta, quedando este valor a beneficio municipal. Esta garantía debe tener una vigencia igual al plazo del contrato (24 meses) más 8 (ocho) meses. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podrá entregar al inicio del contrato una garantía con vigencia de 24 meses, la que luego antes de su vencimiento deberá renovar y mantener vigente durante todo el plazo de duración del contrato más 8 (ocho) meses, debiendo renovarse con a lo menos quince días corridos de anticipación a su vencimiento. No existe restricción respecto a un instrumento en particular, se acepta cualquier instrumento que asegure el cobro de manera rápida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en las presentes bases.   2.2.1. Glosa La garantía deberá indicar en su texto lo siguiente: “Para garantizar el fiel y oportuno Cumplimiento del Contrato de la Licitación 3181-62-LQ20”.
Forma y oportunidad de restitución: 2.2.3. Casos en que se podrá hacer efectiva la garantía La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato en los siguientes casos: 1. No renovar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, en el caso contemplado en el punto 2.2.2. 2. En caso de incurrir el contratista el cualquier incumplimiento grave a los deberes y obligaciones derivados del contrato. 3. Cuando el contratista no pague las multas aplicadas y no sea posible descontarlas de los respectivos estados de pago. 4. Por incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el contrato o de las obligaciones laborales o sociales con sus trabajadores. 2.2.4. Devolución de la garantía La Tesorería Municipal, de la Municipalidad de Machalí, será responsable de la custodia de la garantía entregada y se obliga a devolver al contratista una vez transcurridos los plazos señalados en el punto 2.2.2 de las presentes bases, previo informe del Inspector Técnico y de acuerdo a los requisitos establecidos para ello.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Resolución de Empates

En el evento que una vez culminado el proceso de evaluación de ofertas, hubiese dos o más proponentes que hayan obtenido el mismo puntaje máximo, quedando más de uno en condiciones de resultar adjudicados, se optará por aquella oferta que cuente con un mayor puntaje en el criterio Impacto Medioambiental.

De persistir el empate, se seleccionará a la oferta que presente un mayor puntaje en el criterio Oferta Económica.

De persistir el empate, se seleccionará a la oferta que presente un mayor puntaje en el criterio Oferta Técnica.

De persistir el empate, se seleccionará a la oferta que presente un mayor puntaje en el criterio Comportamiento Contractual Anterioir.

De persistir el empate, se seleccionará a la oferta que presente un mayor puntaje en el criterio Cumplimiento de los Requisitos Formales.

Finalmente, si aún persiste el empate, se seleccionará a la propuesta que ingresó primero en www.mercadopublico.cl.

Pacto de integridad
  1. El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

a)      El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.

b)      El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

c)      El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.

d)      El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

e)      El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.

f)       El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.

g)      El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

h)      El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.