Ficha Licitación

Licitación ID: 3199-23-LP23

CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES URBANOS LONCOCHE

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 12

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
Las actividades para ejecutar se refieren a los trabajos de “CONSTRUCCIÓN REFUGIOS PEATONALES URBANOS, LONCOCHE” según los antecedentes adjuntos en la Licitación Pública a través de la plataforma mercadopublico.cl.

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES URBANOS LONCOCHE

Estado:

Adjudicada

Descripción:

Las actividades para ejecutar se refieren a los trabajos de “CONSTRUCCIÓN REFUGIOS PEATONALES URBANOS, LONCOCHE” según los antecedentes adjuntos en la Licitación Pública a través de la plataforma mercadopublico.cl.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Licitación de contrato de obra:

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE

Unidad de compra:

Secretaria de Planificacion Comunal

R.U.T.:

69.191.100-4

Dirección:

Manuel Bulnes 408

Comuna:

Loncoche

Región en que se genera la licitación:

Región de la Araucanía

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 03-08-2023 14:00:00

Fecha de Publicación: 21-07-2023 14:08:53

Fecha inicio de preguntas: 21-07-2023 15:00:00

Fecha final de preguntas: 26-07-2023 14:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 27-07-2023 18:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 03-08-2023 14:30:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 03-08-2023 14:30:00

Fecha de Adjudicación: 31-08-2023 11:59:47

Fecha de entrega en soporte fisico 03-08-2023

Fecha estimada de firma de contrato 25-08-2023

Tiempo estimado de evaluación de ofertas 15 Días

VISITA TERRENO OBLIGATORIA EL DIA MARTES 25 DE JULIO DEL 2023, 10:00HRS. SE REQUIERE PUNTUALIDAD EN LA LLEGADA Y LOS QUE VIENEN EN REPRESENTACION, DEBEN PORTAR SU AUTORIZACION SIMPLE IMPRESA. ARTURO PRAT Nº 540, LONCOCHE. 25-07-2023 10:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- 1. Anexo Nº1 “Identificación del Oferente” 2. Anexo Nº2 “Declaración Jurada Simple” 3. Declaración Jurada Inicio De Actividades (SII) 4. Copia de Certificado de Titulo de Encargado de Obra. 5. Persona Natural a) Copia de Cédula de Identidad vigente. 6. Persona Jurídica: Para este caso de oferentes deberán acreditar y presentar los siguientes documentos: a) Copia de Cédula de Identidad Vigente del Representante Legal. b) Certificado de Vigencia de la Sociedad emitido por el conservador de Bienes Raíces, o por el Registro de Empresas y Sociedades dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo Gobierno de Chile, según corresponda, con una antigüedad no mayor a 90 días corridos contados hacia atrás desde la fecha de apertura. c) Certificado de Personería de la Sociedad emitido por el conservador de Bienes Raíces con una antigüedad no mayor a 90 días corridos contados hacia atrás desde la fecha de apertura. (No Aplica para Empresas Constituidas bajo la Modalidad de un Dia) d) Copia de la Escritura o Estatuto de Constitución y sus respectivas modificaciones de la persona jurídica, emitido por el conservador de Bienes Raíces, o por el Registro de Empresas y Sociedades dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Gobierno de Chile, según corresponda, con una antigüedad no mayor a 90 días corridos contados hacia atrás desde la fecha de apertura. 7. Unión Temporal de Proveedores [UTP]: para este caso de oferentes deberán acreditar y presentar los siguientes documentos: a) Copia de Cédula de Identidad vigente de los representantes legales de las personerías jurídicas que correspondan. b) En caso de ser sociedad anónima o sociedad por acciones alguno de los constituyentes de la UTP, deben presentar el acta de la junta de accionistas, reducida a escritura pública, (copia con firma electrónica avanzada) en que se autoriza al gerente general, o al o los representantes legales, a constituir a la sociedad en codeudora solidaria y por el monto o precio de la licitación, impuestos incluidos, y que esta autorización deber sin límite de fechas considerando los plazos de ejecución de la obra o la compra del bien o servicio de que se trate y de garantías legales de éstas. c) En caso de ser sociedad de responsabilidad limitada o empresa individual de responsabilidad limitada (EIRL) se debe presentar las copias de las escrituras de constitución, o modificación o de mandatos (copias con firma electrónica avanzada) en que conste que el o los representantes legales tienen facultades para constituir a la sociedad en codeudora solidaria y por el monto o precio de la licitación, impuestos incluidos, y que esta autorización deber sin límite de fechas considerando los plazos de ejecución de la obra o la compra del bien o servicio de que se trate y de garantías legales de éstas. d) Las autorizaciones antes indicadas deben tener una vigencia máxima de 90 días corridos contados hacia atrás desde la fecha de apertura de la licitación en el portal de Mercado público. e) Presentar el documento que formaliza la UTP con todos y cada uno de los requisitos señalados en el artículo 67 bis del decreto 250 que contiene el Reglamento de la ley 19.886.- En especial: • Si la UTP La solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes. • Los aportes que cada constituyente de la UTP a fin de determinar fehacientemente la capacidad económica combinada, adjuntando todos y cada uno de los documentos se acredita en dichos aportes y capacidad económica. Si resulta ser adjudicada, deberá inscribirse en el Registro de Proveedores previo a suscribir el contrato, y cada proveedor de dicha unión temporal deberá cumplir el mismo requisito en caso de no estar inscrito.

Documentos Técnicos

1.- 1. Certificado de Experiencia: La Experiencia se debe acreditar con la documentación que corresponda según sea el caso, se considerarán solo aquellos que se refieran a experiencia relacionada en la habilitación, reposición, mejoramiento y/o construcción de obras de edificación, sean estas en infraestructura pública o privada”: • Caso de Experiencia Publica: Se contabilizarán solo Certificados de Experiencia validados por ejemplo con el Director de Obras Municipales o Inspector Técnico de Obras o Profesional del Área que tenga Responsabilidad Administrativa y/o Actas de Recepción Provisorias o Definitivas de Obras debidamente firmadas y timbradas por quien corresponda, además el oferente deberá agregar el ID de la Licitación si corresponde o la mención a la factura por el o los servicios prestados. Dicha documentación deberá ser firmada según se indica en el Numeral 7 de las Presentes Bases Administrativas y deberá manifestar la conformidad con el o los servicios prestados. • Caso de Experiencia Privada: Se contabilizarán Experiencias sea que emanen de Persona natural o Jurídica, y se deberá acreditar con la respectiva Factura y contrato de la obra ejecutada o la Factura y un Certificado Emitido por el Mandante en que se mencione las facturas correspondientes y la conformidad con el o los servicios prestados por el oferente. Observación: Se sugiere adjuntar documento que indique, fecha de inicio, plazo de ejecución, fecha de termino, descripción de las obras realizadas, personas contratadas y cantidad de metros cuadrados o metros lineales construidos según corresponda a la experiencia expuesta.

Documentos Económicos

1.- 1. Anexo N° 4: “Formato Oferta Económica y Plazo” No se puede superar el monto máximo, de lo contrario se dejará fuera de bases al oferente respectivo. 2. Anexo N° 5: “Presupuesto Detallado” Se debe construir presupuesto por partidas según formato Itemizado en formato PDF, adjunto en la sección “Antecedentes para incluir en la oferta” de la Ficha de la licitación en el Portal Mercado Público, incluyendo todos los puntos y subpuntos señalados en las Especificaciones Técnicas, en la unidad de medida correspondiente, Este documento debe adjuntarse en plataforma debidamente Firmado.

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA	17.000 m2 o Más 100 10.000 A 16.999 m2 60 5.000 A 9.999 m2 40 1 A 4.999 m2 20 No Acredita Experiencia 0	50%
2 OFERTA ECONOMICA	(Precio mínimo ofertado )/(Precio de la oferta a evaluar)×100	20%
3 PLAZO DE ENTREGA	(Plazo de Ejecución mínimo ofertado )/(Plazo de Ejecución de la oferta a evaluar)×100	20%
4 FORTALECIMIENTO COMERCIO	Empresa de la Región de la Araucanía Provincia Cautín Empresa de la Región de la Araucanía Provincia Malleco Empresa de Regiones Distinta a la Araucanía	10%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO PMU
Monto Total Estimado:	74999999

Justificación del monto estimado	SEGUN PRESUPUESTO ELABORADO POR PROFESIONAL DE LA SECRETARIA COMUNAL DEPLANIFICACION

Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	FREDDY PEÑA TRONCOSO
e-mail de responsable de pago:	fpena@muniloncoche.cl

Nombre de responsable de contrato:	EVELYN MORA GALLEGOS
e-mail de responsable de contrato:	emora@muniloncoche.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-45-2656851-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE
Fecha de vencimiento:	21-09-2023
Monto:	250000 Peso Chileno

Descripción:	La garantía podrá otorgarse de manera física en el caso de Vale Vista o Boleta de Garantía bancaria o electrónica en el caso de póliza de garantía y certificado de fianza u otro. En los casos en que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma, debiendo adjuntar copia del documento de garantía al momento de subir su oferta al Portal Mercado Publico. Oferentes que no incorporen la copia del documento de garantía en formato electrónico al momento de subir su oferta al Portal Mercado Publico serán considerados Fuera de Bases. El monto de la garantía de Seriedad de la Oferta corresponderá a $250.000 pesos, tomada a favor de la Municipalidad de Loncoche, RUT 69.191.100-4.

Glosa:	“Garantiza la seriedad de la oferta de la Licitación “CONSTRUCCIÓN REFUGIOS PEATONALES URBANOS, LONCOCHE”

Forma y oportunidad de restitución:	Los oferentes No Adjudicados se le devolverá el documento de Garantía de Seriedad de la Oferta al firmarse el contrato de adjudicación y previa solicitud vía correo electrónico (Secplan@muniloncoche.cl) solicitando dicha devolución, al adjudicatario se le devolverá una vez entregada la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE
Fecha de vencimiento:	25-03-2024
Monto:	5 %

Descripción:	Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato de la Obra una vez producida la adjudicación en el Portal Mercado Publico, el adjudicatario entregará la caución o garantía que corresponda, a favor de la entidad licitante, previa la firma del contrato, por un 5 % del monto total adjudicado, IVA incluido, tomada a favor de la Municipalidad de Loncoche, RUT 69.191.100-4.

Glosa:	“Garantía por el fiel cumplimiento del contrato de la Obra “CONSTRUCCIÓN REFUGIOS PEATONALES URBANOS, LONCOCHE”

Forma y oportunidad de restitución:	Se procederá a su devolución una vez decretada la recepción provisoria de las obras y habiendo verificado que nada se adeuda a los trabajadores de la obra, adjuntando los certificados actualizados a la fecha de la recepción provisoria, correspondientes al NUMERAL 28 números 2; 7; 8; 9; 10 y 11, se solicitará la devolución de esta garantía previa entrega de garantía de correcta ejecución de la obra.

Beneficiario:	MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE
Fecha de vencimiento:	25-02-2025
Monto:	5 %

Descripción:	Se deberá entregar una caución o garantía, con la siguiente glosa: Garantía por Correcta Ejecución de la Obra”, indicando el Nº de ID y expresando claramente la obligación que cauciona, extendida a favor de la Municipalidad de Loncoche, por un 5% del monto total adjudicado, IVA incluido, con una vigencia que excederá en 14 meses desde la Recepción Provisoria conforme. Este instrumento de caución deberá ser entregado al recibir la obra en forma provisoria y será devuelta después de decretar la Recepción Definitiva de la Obra.

Glosa:	“Garantía por Correcta Ejecución de la Obra “CONSTRUCCIÓN REFUGIOS PEATONALES URBANOS, LONCOCHE”

Forma y oportunidad de restitución:	Este instrumento de caución deberá ser entregado al recibir la obra en forma provisoria y será devuelta después de decretar la Recepción Definitiva de la Obra.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Resolución de Empates

En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “EXPERIENCIA DE LA EMPRESA”. Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “OFERTA ECONOMICA”. De persistir el empate, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio "PLAZO DE ENTREGA” y, finalmente, de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “FORTALECIMIENTO DEL COMERCIO”.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir