Ficha Licitación

Licitación ID: 3296-16-LE24

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO Y USO EFICIENTE DE AGUAS PREDIALES CURACO DE VÉLEZ AÑO 2024

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 1

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Servicios de asesoría de riego	1 Unidad
Cod: 70171708	1 Unidad
Se consulta por la ejecución Implementación de sistemas de riego y uso eficientes de aguas prediales para familias indígenas de Curaco de Vélez, año 2024.

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO Y USO EFICIENTE DE AGUAS PREDIALES CURACO DE VÉLEZ AÑO 2024

Estado:

Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)

Descripción:

La Ilustre Municipalidad de Curaco de Vélez llama a presentar ofertas mediante Licitación Pública para potenciar sistema de riego y uso eficientes de aguas prediales para familias indígenas de la comuna de Curaco de Vélez.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Contrato

Se requerirá suscripción de contrato

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ

Unidad de compra:

SECPLAN

R.U.T.:

69.231.000-4

Dirección:

Gabriela Mistral 10

Comuna:

Curaco de Vélez

Región en que se genera la licitación:

Región de los Lagos

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 15-10-2024 19:55:00

Fecha de Publicación: 03-10-2024 12:33:47

Fecha inicio de preguntas: 04-10-2024 9:00:00

Fecha final de preguntas: 11-10-2024 10:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 14-10-2024 17:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 16-10-2024 8:30:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 16-10-2024 8:30:00

Fecha de Adjudicación: 23-10-2024 12:28:28

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Visita Terreno 10-10-2024 10:00:00

Entrega Garantía Seriedad de la Oferta 15-10-2024 13:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- Según punto 8.2.1. de las Bases

Documentos Técnicos

1.- Según punto 8.2.2. de las Bases

Documentos Económicos

1.- Según punto 8.2.3. de las Bases

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Experiencia en Obras de Riego	Según punto 10.4 de las Bases	25%
2 Plazo de Ejecución	Según punto 10.4 de las Bases	5%
3 Cumplimiento de Requisitos Formales	Según punto 10.4 de las Bases	5%
4 Oferta Económica	Según punto 10.4 de las Bases	40%
5 Visita Terreno	Según punto 10.4 de las Bases	25%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	Convenio Riego CONADI
Monto Total Estimado:	65350433

Justificación del monto estimado	Según punto 1 de las BAG

Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	Soledad Cardenas Gomez
e-mail de responsable de pago:	soledadcardenas@curacodevelez.cl

Nombre de responsable de contrato:	Cristian Vidal Mansilla
e-mail de responsable de contrato:	cristianvidal@curacodevelez.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-2-667729-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	Ilustre Municipalidad de Curaco de Vélez
Fecha de vencimiento:	17-12-2024
Monto:	650000 Peso Chileno

Descripción:	La garantía original debe ser ingresada en la Oficina de Partes del Municipio ubicada en calle Gabriela Mistral N°10, Curaco de Vélez en el plazo señalado en el punto 3.1 de las presentes Bases. Adicionalmente, debe incluirse una copia digital en el portal www.mercadopublico.cl según lo indicado en el punto 8.2.1 del presente documento. En caso de ser un documento sobre el cual se pueda verificar su autenticidad de forma electrónica, no será necesario ingresar físicamente por oficina de partes, pero cumpliendo con la fecha indicada en el punto 3 de la Ficha de Licitación y 3.1 de las Bases Administrativas, “Etapas y Plazos”, o sea la fecha de emisión del documento tiene que ser coincidente con los puntos anteriores, cualquier discordancia de la fecha mencionada quedara automáticamente rechazada la oferta, ya sea digital o física en la entrega de la Boleta como lo indica el punto 9.3 de las BAG. Si el Instrumento de Garantía no especifica la Glosa, esta deberá indicarse en documento adjunto, donde se señale el número del instrumento y especifique lo que garantiza.

Glosa:	Deberá decir: Para garantizar la seriedad de la oferta del Proceso de Licitación Pública denominado “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO Y USO EFICIENTE DE AGUAS PREDIALES CURACO DE VÉLEZ, AÑO 2024”

Forma y oportunidad de restitución:	Respecto a los oferentes No Adjudicados, les será devuelto a contar del día hábil Subsiguiente a la fecha de total tramitación del Decreto Alcaldicio que Aprueba en contrato. Respecto al oferente adjudicado, La restitución se producirá contra la presentación del instrumento de garantía para el Fiel Cumplimiento del Contrato. El instrumento de garantía deberá ser solicitado formalmente mediante carta u oficio certificada por el proponente. Esta solicitud, en el caso de ser presencial, debe ser realizada por el propio oferente, el representante legal del proponente, o en su defecto, un delegado el cual debe contar con un poder para certificar su representación. En caso de solicitar el envío mediante correo certificado, se deberá indicar en documento formal (carta u oficio), la dirección a la cual se requiere despachar el documento. En caso de no solicitarse la restitución por parte de los proponentes la Ilustre Municipalidad de Curaco de Vélez procederá de oficio, a remitir por correo certificado el documento de garantía, al domicilio indicado por el proponente en su oferta. Si el Instrumento de Garantía no especifica la Glosa, esta deberá indicarse en documento adjunto, donde se señale el número del instrumento y especifique lo que garantiza.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Ilustre Municipalidad de Curaco de Vélez.
Fecha de vencimiento:	18-02-2026
Monto:	10 %

Descripción:	Será responsabilidad del Contratista renovar la garantía si el contrato se extiende más allá del plazo de su vigencia en caso de ampliaciones de plazo. Si no la renovase con a lo menos 30 días corridos de anticipación al vencimiento, luego de haber aplicado las multas respectivas, se podrá hacer efectivo el cobro del instrumento. El Contratista deberá mantener vigente durante todo el contrato la garantía, siendo de su cargo los gastos que ello irrogue. Si durante el plazo de la garantía el Contratista no subsanare, dentro del plazo que se indique, los defectos de las Obras Realizadas y que le son imputables, el Mandante podrá previa solicitud y fundamento de la Unidad Técnica, estará facultado para hacer efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. Al momento de suscripción del contrato, el oferente deberá entregar a la Unidad Técnica el Instrumento de garantía por Fiel cumplimiento de contrato. Si el Instrumento de Garantía no especifica la Glosa, esta deberá indicarse en documento adjunto, donde se señale el número del instrumento y especifique lo que garantiza. Este instrumento deberá acompañarse de un certificado de autenticidad que determine su validez.

Glosa:	Deberá decir: Para garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato de Obras Civiles “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO Y USO EFICIENTE DE AGUAS PREDIALES CURACO DE VÉLEZ, AÑO 2024” (Código de Licitación)”

Forma y oportunidad de restitución:	La restitución se producirá al momento de Aprobar mediante Decreto Alcadicio el Acta de Recepción Provisoria Sin Observaciones de las obras. El instrumento de garantía deberá ser solicitado formalmente mediante carta u oficio certificada por el proponente a la Unidad Técnica. Esta solicitud, en el caso de ser presencial, debe ser realizada por el propio oferente, el representante legal del proponente, o en su defecto, un delegado el cual debe contar con un poder para certificar su representación.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

10.4.7. Cláusula de Desempate

En el Caso de Producirse un empate entre los oferentes que sean mejor evaluados, en forma sucesiva, se establecen las siguientes reglas para desempatar, las cuales serán aplicadas en el siguiente orden: a) Oferente que tiene número mayor de acuerdo con primer decimal en el puntaje Final b) Oferente que Obtiene Mayor Puntaje en Criterio Oferta Económica. c) Oferente que Obtiene mayor Puntaje en Criterio plazo de ejecución. En caso de que luego de haber analizado cada uno de los criterios mencionados anteriormente, se propondrá la adjudicación del oferente que haya ingresa primero su oferta en el portal, de acuerdo con la información que conste en los respectivos comprobantes de ingreso de las ofertas.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir