|
Multas |
|
Adquisición:
Se cobrará una multa equivalente al 2% en caso de atraso en el plazo de entrega ofertado de las impresoras digitales, lo que se hará efectivo por cada día de atraso respecto del plazo ofertado o si no se hubiese indicado, por cada día de atraso después del plazo máximo de entrega estipulado en estas bases.
Contrato de mantención:
En caso de incumplimiento del tiempo de reparación ofertado, se cobrará una multa de 0,3 UTM del respectivo mes, por cada día de atraso, hasta un
máximo de 10 días. En caso de que el atraso sobrepase los 10 días indicados anteriormente, el IGM podrá dar término anticipado al contrato por esta causal, sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato.
Procedimiento para la aplicación de medidas derivadas de incumplimiento
a) Detectada una situación que amerite la aplicación de multa, por parte del IGM, éste notificará al adjudicatario por carta certificada, indicando
la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa.
b) A contar de la notificación de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles, para efectuar sus descargos por escrito, acompañando todos los antecedentes que se
estimen pertinentes.
e) Vencido el plazo sin presentar descargos, el IGM emitirá la respectiva resolución aplicando la multa.
d) Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el IGM tendrá un plazo de hasta 30 (treinta) días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o
parcialmente, lo que se determinará, mediante una resolución, que se notificará al adjudicatario por correo certificado, y que deberá ser publicada en el portal web de compras públicas dentro de las 24 horas
siguientes a su emisión.
e) El adjudicatario dispondrá de un plazo de cinco días hábiles, contados desde la notificación de la resolución, para impugnarla mediante los recursos contemplados en la ley 19.886, debiendo acompañar todos los antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o rechazar la respectiva medida. El IGM tendrá un plazo no superior a 30 (treinta) días hábiles para resolver el citado recurso.
La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado.
|
|
|
|
Garantía técnica |
|
Los oferentes deberán indicar la garantía entregada por el fabricante y adicionalmente la entregada por el oferente, las que serán sumadas para efectos de la evaluación de este criterio.
|
|
|
|
|
Resolución de Empates |
En caso que dos o más oferentes resulten empatados, este se definirá en base
a la oferta que obtenga mayor puntaje en el criterio de evaluación
"PRECIO". En caso de mantenerse el empate, se definirá por el puntaje en
el criterio "TIEMPO DE REPARACIÓN".
|
|
|
|
|
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación |
Las consultas respecto a la adjudicación deberán ser efectuadas por medio
del foro establecido en el portal mercado público para estos efectos. Sólo en
caso de encontrarse inhábil este foro las consultas se podrán efectuar
directamente el Encargado de la Oficina de Abastecimiento del IGM, al correo rurzua@igm.cl o a los teléfonos 224109374 - 224109489 - 224109405.
|
|
|
|
|
Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes |
Los antecedentes administrativos (que no sean esenciales para la evaluación
de la respectiva oferta) que pudieran ser omitidos por los oferentes, se
recepcionarán hasta 24 horas después de requerido, sin perjuicio de aplicarse lo indicado en el criterio de evaluación "Cumplimiento de requerimientos formales".
|
|
|
|
|
Inscripción ChileProveedores |
|
En caso de que el adjudicatario no se encuentre inscrito en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración deberá inscribirse
dentro del plazo de 10 días hábiles, contados desde la notificación de la resolución de adjudicación.
Si resulta adjudicada una unión temporal de proveedores, cada proveedor integrante de ésta deberá inscribirse en ChileProveedores.
|
|
|
|
|
Requisitos para contratar |
|
Para suscribirse el contrato definitivo o emisión de la respectiva orden de compra se verificará el registro del adjudicatario en "chileproveedores" y su
estado de "hábil" para contratar con el Estado, condición que deberá mantener durante la vigencia del contrato, so pena del término anticipado de éste.
|
|
|
|
|
Clausula de inadmisibilidad |
|
El IGM declarará inadmisibles las ofertas, en caso de que las propuestas presentadas por los oferentes sobrepasen el presupuesto máximo disponible para estos fines, o que estas no se ajusten integralmente a los requerimientos técnicos estipulados en estas bases de licitación.
|
|
|
|
|
Readjudicación |
|
El IGM podrá readjudicar la presente licitación al oferente que hubiera obtenido el segundo lugar en la evaluación en caso de que el oferente adjudicado desista de su oferta, se niegue a firmar el contrato o no acepte la orden de compra en el sistema de compras públicas antes de transcurridas 24 hrs desde su emisión, se encuentre inhábil en el portal chileproveedores al momento de suscribir el contrato definitivo o emisión de la respectiva orden de compra, no cumpla con el plazo ofrecido para la entrega de los productos o no entregue los bienes licitados conforme a los requerimientos técnicos indicados en estas bases.
|
|
|
|
|
Fecha de adjudicación |
|
En caso de no cumplirse con la fecha de adjudicación indicada en las presentes bases de licitación, el IGM publicará una nueva fecha en el portal
mercadopublico.cl, informando las razones del cambio
|
|
|
|
|
Comisión evaluadora |
|
La comisión evaluadora estará constituida por 3 (tres) funcionarios del IGM, los que serán nombrados oportunamente por Resolución Exenta.
El personal que sea designado como integrante de esta comisión evaluadora y mientras dure su cometido no podrán sostener reuniones con posibles oferentes, lobistas o gestores de intereses particulares, durante la evaluación, salvo aquellas actividades contempladas en estas bases de licitación. Del mismo modo, les queda estrictamente prohibido recibir
donativos o cualquier tipo de obsequios mientras la integren.
|
|
|
|