Licitación ID: 3478-48-LE22
SERVICIO DE DEMARCACIÓN VIAL DE EN LA COMUNA
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 41
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Rodillo de papel pintado 1 Unidad
Cod: 30161508
SERVICIO DE DEMARCACIÓN VIAL DE 15.000 METROS DE CALLES DE QUINTA DE TILCOCO  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
SERVICIO DE DEMARCACIÓN VIAL DE EN LA COMUNA
Estado:
Revocada
Descripción:
SERVICIO DE DEMARCACIÓN VIAL DE 15.000 METROS DE CALLES DE QUINTA DE TILCOCO
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO
Unidad de compra:
I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO
R.U.T.:
69.081.700-4
Dirección:
MANUEL FLORES #50
Comuna:
Quinta de Tilcoco
Región en que se genera la licitación:
Región del Libertador General Bernardo O´Higgins
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 17-01-2023 14:00:00
Fecha de Publicación: 27-12-2022 17:29:03
Fecha inicio de preguntas: 27-12-2022 17:31:00
Fecha final de preguntas: 10-01-2023 18:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 12-01-2023 17:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 17-01-2023 14:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 17-01-2023 14:01:00
Fecha de Adjudicación: 24-01-2023 17:45:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
VISITA A TERRENO 04-01-2023 11:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- ANEXO 1, 2 Y 3
Documentos Técnicos
1.- ANEXO 4
 
Documentos Económicos
1.- ANEXO 5
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Precio Se evaluará con el mayor puntaje la oferta económica. Las demás ofertas serán evaluadas de acuerdo a la siguiente fórmula: PjeOi = (Oe / Oi) * 50 Dónde: Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i Oe : Oferta más conveniente Oi : Oferta del oferente 50%
2 PLAZO Se establece un plazo máximo de ejecución de obras, que no deberá exceder a los 120 días corridos y un plazo mínimo no inferior a 90 días corridos. En ANEXO N° 8: “Oferta Económica”, el proponente debe indicar el Plazo de Ejecución entre el rango indicado. Quedan fuera de Bases, las ofertas que se encuentren fuera del plazo mínimo o máximo establecido. El puntaje se obtendrá de acuerdo a la siguiente fórmula: Dónde: Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i Pi : Plazo oferente i Pm : Plazo menor 30%
3 Cumplimiento de los requisitos a) Presentación de Antecedentes en Tiempo y Forma (10 Puntos): Los proponentes que presenten todos los antecedentes al momento de la apertura se les asignará el puntaje total de 5 puntos en este Sub Factor. A aquellos que hayan salvado errores u omisiones formales en un plazo posterior a la apertura de las ofertas se les asignará 5 puntos en este Sub Factor (Foro Inverso) b) Concordancia de Carta Gantt con Plazo de Ejecución: (10 Puntos) Se evaluará la concordancia entre la Carta Gantt y Plazo de Ejecución, debiendo existir una coherencia y calidad en la ejecución de la obra. Se aplicará el puntaje al o los oferentes de acuerdo al siguiente criterio. CRITERIO PUNTAJE ES CONCORDANTE LA RELACIÓN ENTRE CARTA GANTT, Y PLAZO DE EJECUCIÓN. 10 NO ES CONCORDANTE LA RELACIÓN ENTRE CARTA GANTT, Y PLAZO DE EJECUCIÓN. 0 20%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: No hay información
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: MARCELA CONTRERAS SOLIS
e-mail de responsable de pago: CONTABILIDADQUINTA@GMAIL.COM
Nombre de responsable de contrato: CONSTANZA PINO LEAL
e-mail de responsable de contrato: ADQUISICIONESMUNIQUINTA@GMAIL.COM
Teléfono de responsable del contrato: 56-2-722541128-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO
Fecha de vencimiento: 17-02-2023
Monto: 200000 Peso Chileno
Descripción: No hay información
Glosa: GARANTIZA SERIEDAD DE LA OFERTA, LICITACION PUBLICA: SERVICO DE DEMARCACION VIAL DE 15.000 METROS DE CALLES DE LA COMUNA DE QUINTA DE TILCOCO
Forma y oportunidad de restitución: La Garantía será restituida a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o desestimadas, dentro de un plazo de 03 días, contados desde la notificación del Decreto Municipal que resuelve la adjudicación.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO
Fecha de vencimiento: 01-03-2023
Monto: 5 %
Descripción: No hay información
Glosa: “GARANTIZA FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LA OBRA: SERVICIO DE DEMARCACIÓN VIAL DE 15.000 METROS DE CALLES DE LA COMUNA DE QUINTA DE TILCOCO”.
Forma y oportunidad de restitución: La Garantía será restituida, una vez terminado el servicio.
    Otras Garantías
Beneficiario: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO
Fecha de vencimiento: 16-05-2023
Monto: 5 %
Descripción: CORRECTA EJECUCION Y BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA
Glosa: “GARANTIZA CORRECTA EJECUCIÓN Y BUEN COMPORTAMIENTO DEL SERVICIO DE DEMARCACIÓN VIAL DE 15.000 METROS DE CALLES DE LA COMUNA DE QUINTA DE TILCOCO”.
Forma y oportunidad de restitución: La garantía será devuelta al contratista previa solicitud por escrito y cursado por la Unidad Técnica al Mandante, con posterioridad a la liquidación del contrato.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Resolución de Empates

En el caso de producirse un empate entre dos o más oferentes que el mayor puntaje obtenido en el resultado final de la evaluación entre los criterios que se señalan a continuación bajo el ordende precedencia siguiente:

a)        PRECIO

b)        PLAZO

c)         CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES


10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.