Ficha Licitación

Licitación ID: 3479-100-LE22

Diseño y Ejecución del Revestimiento de pilares

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 11

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Pilares de cemento u hormigón	1 Unidad
Cod: 30102901	1 Unidad
Diseño y Ejecución del Revestimiento de los pilares de Hormigón

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

Diseño y Ejecución del Revestimiento de pilares

Estado:

Adjudicada

Descripción:

SECPLAN PLAZA CIVICA DE CALBUCO SP N 135

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Contrato

Se requerirá suscripción de contrato

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO

Unidad de compra:

Municipalidad De Calbuco

R.U.T.:

69.220.600-2

Dirección:

FEDERICO ERRAZURIZ N210

Comuna:

Calbuco

Región en que se genera la licitación:

Región de los Lagos

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 08-07-2022 12:00:00

Fecha de Publicación: 24-06-2022 17:26:04

Fecha inicio de preguntas: 24-06-2022 18:00:00

Fecha final de preguntas: 04-07-2022 12:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 06-07-2022 12:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 08-07-2022 12:01:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 08-07-2022 12:01:00

Fecha de Adjudicación: 14-07-2022 11:25:11

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

VISITA A TERRENO OBLIGATORIA 30-06-2022 12:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- 1. Anexo Nº 1 Identificación del Oferente, según formato adjunto. 2. Anexo Nº 2.1 - 2.2 - 2.3 -2.4 “Declaración Jurada de Prohibiciones". 3. Anexo Nº 3.1 - 3.2 -3.3 “Declaración Jurada Simple” 4. AnexoNº 4 "Declaración Jurada por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por los delitos concursables establecidos en el Código Penal. 5. Anexo Nº 5 "Autorización Visita a Terreno". (de existir) 6. Certificado de Visita a Terreno emitido por Secplan 7. Fotocopia boleta de garantía por seriedad de la oferta ingresada a la Municipalidad de Calbuco.

Documentos Técnicos

1.- 1. Nómina del personal a contratar en la obra, especificando la cantidad y tipo. 2. Currículum, copia de cédula de identidad y título profesional legalizado del residente de la obra, quien deberá tener dedicación exclusiva para el proyecto. Deberá ser obligatoriamente un profesional Constructor civil, Ingeniero Constructor o Técnico en Construcción, con experiencia mínima de 3 años en obras de similares. 3. Carta Gantt: se deberá entregar un cronograma completo de la obra, donde a lo menos se detalle lo siguiente: a. Descripción completa y detallada de los métodos y secuencias constructivas. b. Cronograma de las principales actividades. c. Listado de equipos, maquinarias permanentes en obra. 4. Anexo 6: Listado de las principales experiencias de la empresa, con obras que involucren partidas de trabajos de instalación de cerámicos u obras de similares características constructivas a la propuesta en licitación, indicando nombre de la obra, el monto del contrato, mandante de la obra y ubicación. (formato adjunto ANEXO 6). 5. Anexo 7:En caso de existir subcontrataciones a otra empresa se debe Adjuntar Anexo Nº7, sobre “Declaración de Subcontratación de Partidas”, indicando el monto de las obras a subcontratar, las cuales no pueden superar el 30% del monto total de la oferta económica que dé origen al contrato. Se deberá individualizar a la o las empresas que serán subcontratadas. 6. Carta de compromiso del oferente donde señale la correcta Mantención de la obra ejecutada.

Documentos Económicos

1.- 1. Anexo 8 “Formulario Oferta Económica”, según formato adjunto. Formulario de presentación de la Oferta Económica. Valores en pesos. El valor deberá indicar si es con IVA incluido o sin IVA incluido. También deberá expresarse en letras y números, debidamente firmado por el Proponente. Asimismo, debe ir el plazo de la ejecución de las obras en días corridos. 2. Anexo9: “Presupuesto Ofertado”, Según formato adjunto. Presupuesto de gastos detallado por ítem. Deberá considerarse todos los gastos, incluyendo impuestos, de acuerdo con el desglose indicado en el formato tipo. El monto total de este presupuesto deberá ser concordante con la oferta económica. 3. Se debe ingresar la boleta de garantía de Seriedad de la Oferta en Oficina de Partes de la Municipalidad de Calbuco, un día antes del cierre de la licitación(horario de atención de 9:00 a 13:00 h). De no entregar la boleta o ingresarla posterior a la fecha señalada, su propuesta quedará automáticamente eliminada de la presente licitación.

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Experiencia de los Oferentes	100 puntos oferente que presente mayor cantidad de obras con las características técnicas similares a las de la presente licitación. Los puntajes para el resto de las ofertas disminuirán de acuerdo a la siguiente fórmula: ((Mpx/ Mpf))*100 Mpf: es la Mayor cantidad de Obras ejecutadas con las características solicitadas. Mpx: es la cantidad de Obras instaladas ofertadas por la empresa.	20%
2 Metodología	MURALISTA ((Mpx/ Mpf))100 Mpf: es la Mayor cantidad de Obras ejecutadas del arte muralista. Mpx: es la cantidad de Obras ofertadas. ARTESANOS: (se sumará la experiencia de ambos artesanos u artesanas) ((Mpx/ Mpf))100 Mpf: es la Mayor cantidad de Obras ejecutadas con las características solicitadas. Mpx: es la cantidad de Obras ofertadas. Nota: Se entenderá como cantidad de obras como los metros cuadrados y certificados según al punto 13.2 de las presentes bases. La Experiencia debe venir detallada en el CV de cada uno y acompañada de un portafolio con el levantamiento fotográfico del proceso de ejecución de las obras desarrolladas.	40%
3 Plazo de Entrega	Será evaluado con una escala de 0 a 100 puntos donde: Los 100 puntos los obtendrá aquella propuesta que indique menor plazo de entre las concursables. Los puntajes para el resto de las ofertas disminuirán de acuerdo a la siguiente fórmula: (Oferta menor Plazo)/Oferta mayor Plazo))*100	10%
4 Precio	Se evalúa el monto total de la oferta, incluido el monto con IVA, sin ningún tipo de reajuste. Se asignará puntaje según la siguiente fórmula: (Menor Oferta / Oferta X) *100 = Por lo anterior, se entiende que el menor precio ofertado tendrá 100 puntos y será este él que con la formula indicada, designe los puntajes respectivos a las distintas ofertas.	30%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	No hay información



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	6 Meses

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	Inés Gallardo P
e-mail de responsable de pago:	inesgallardop@gmail.com

Nombre de responsable de contrato:	Brenda Figueroa Cofre
e-mail de responsable de contrato:	figueroasecplan@municipalidadcalbuco.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-65-2460707-

Prohibición de subcontratación:	No permite subcontratación La empresa contratista podrá utilizar los servicios de subcontratistas, hasta por un 30% del monto contratado. De cualquier manera, la empresa contratista se mantendrá como responsable de todas las obligaciones contraídas en virtud del contrato.

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	I.MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
Fecha de vencimiento:	05-09-2022
Monto:	300000 Peso Chileno

Descripción:	“Por Seriedad de la Oferta Licitación Proyecto “Diseño y Ejecución del Revestimiento de los pilares de Hormigón de la Plaza Cívica de Calbuco, a través de Cerámicos mediante técnicas de Mosaico y Cuerda Seca”.

Glosa:	El oferente deberá incluir una Garantía de Seriedad de la Oferta, con vigencia de 60 días corridos, contados desde la fecha de apertura de la presente propuesta, a nombre de la Municipalidad de Calbuco, RUT N° 69.220.600-2 emitido “a la vista”, correspondiente al monto de $300.000.-, debidamente individualizada con el nombre y número de la propuesta que se está garantizando. La glosa deberá decir: “Por Seriedad de la Oferta Licitación Proyecto “Diseño y Ejecución del Revestimiento de los pilares de Hormigón de la Plaza Cívica de Calbuco, a través de Cerámicos mediante técnicas de Mosaico y Cuerda Seca”.

Forma y oportunidad de restitución:	El oferente no podrá presentar garantías tomadas por terceros y ésta deberá ser de carácter irrevocable. Esta garantía se podrá hacer efectiva en cualquiera de los siguientes casos: 1. Si el oferente se desiste de su oferta. 2. Si el contratista se desiste de su oferta, rechaza la orden de compra o no suscribe el contrato. En este caso se hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta o del fiel cumplimiento de contrato, según corresponda. 3. Si el contratista no entrega en el plazo, forma y condiciones la garantía de fiel cumplimiento de contrato que se establece en las bases administrativas.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	I.MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
Fecha de vencimiento:	28-04-2023
Monto:	5 %

Descripción:	El Mandante podrá hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento de contrato en los siguientes casos: 1. Si el contratista se desiste de su oferta. En este caso se hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta o fiel cumplimiento de contrato, según corresponda. 2. Si la vigencia de la garantía estuviera a menos de 15 días corridos de su vencimiento y no fuere renovada. 3. La declaración de quiebra o el estado de notoria insolvencia del contratista a menos que se mejoren las cauciones entregadas, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley 19.886. 4. Si los representantes o el personal del contratista han sido condenados por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el Título V del Libro segundo del código penal. 5. No renovar la garantía de fiel cumplimiento de contrato. 6. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del periodo de ejecución del contrato o con un plazo mínimo de seis meses. 7. Por la negativa del contratista a subsanar dentro de plazo las observaciones que se le formulen en el Acta de Recepción Provisoria de la Obra. 8. En caso de incurrir el contratista en cualquier incumplimiento grave a los deberes y obligaciones derivados del contrato. 9. Término del contrato por acumulación de multa. 10. Si la unidad técnica ratifica el abandono de las obras, o el contratista mantiene menos del 50% de los trabajadores ofertados.

Glosa:	A la firma del contrato el contratista garantizará el fiel cumplimiento de éste, mediante la entrega de un documento de garantía legalmente aceptado y válida pagadera a la vista, a nombre del municipio por un monto en pesos chilenos igual al 5% del valor contratado, y cuya validez no sea menor al tiempo de ejecución de la obra, más 90 días corridos contados a partir de la fecha del contrato.

Forma y oportunidad de restitución:	. La garantíaserá devuelta al contratista en su solicitud, previa presentación de la boleta bancaria de garantía para caucionar la correcta ejecución de las obras, una vez que se haya dado término a la ejecución de la misma y recibido conforme sin observaciones.

Otras Garantías

Beneficiario:	I.MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
Fecha de vencimiento:	30-04-2024
Monto:	5 %

Descripción:	El cumplimiento de esta exigencia dentro del plazo señalado para la firma del contrato, facultará a la Municipalidad para considerar al consultor por desistido de su oferta con todos los efectos que determinan sobre la materia. Esta garantía podrá hacerse efectiva si las condiciones de las obras en el período de garantía se ven afectadas ya sea en el uso normal de estas u otro agente, y estos deterioros sean provocados por la no correcta construcción de las obras, estos eventos serán determinados por un profesional competente del área de la construcción, ya sea del Depto. de Dirección de Obras y/o SECPLAN entregando un informe de catastro de la situación.

Glosa:	Una vez emitida la recepción provisoria sin observaciones de las obras, el contratista deberá emitir a nombre delMunicipalidad de Calbuco, RUT N° 69.220.600-2 un documento de garantía legalmente aceptado y emitido “a la vista”, por concepto de correcta ejecución de obras, por el 5% del monto contratado. Este documento debe tener como fecha de caducación 1 año después de la fecha de recepción provisoria sin observaciones. La glosa deberá decir “Diseño y Ejecución del Revestimiento de los pilares de Hormigón de la Plaza Cívica de Calbuco, a través de Cerámicos mediante técnicas de Mosaico y Cuerda Seca.”

Forma y oportunidad de restitución:	Se informará al contratista de las eventuales mejoras que deben realizarse y éste tendrá un tiempo máximo de reacción de 10 días hábiles para determinar las acciones necesarias para el mejoramiento requerido. De no cumplir lo acordado se procederá a hacer efectivas dichas garantías. De no cumplir con subsanar lo indicado se hará efectivo el cobro del , con el fin de usar estos fondos para subsanar dichas observaciones.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Resolución de Empates

En el caso de empate en la evaluación los criterios por los cuales se definirá el empate serán los siguientes:

a) Primera Opción:Equipo de Trabajo Artístico

b) Segunda Opción:Precio

c) Tercera Opción:Experiencia Comprobadade la Empresa.

d) Cuarta Opción:Plazo de Ejecución.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir