Licitación ID: 3498-8-LP26
TERCER LLAMADO POZOS PROFUNDOS COBQUECURA.
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
Fecha de Cierre: 27-04-2026 15:41:00
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 22
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
Faltan 20 días para que cierre esta licitación.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Equipo de perforación de pozos de agua 1 Unidad
Cod: 20111504
SE PROPONE LA CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE DOS POZOS PROFUNDOS, UNO EN EL SECTOR DE NEGUINTO Y OTRO EN LAS TOSCAS.  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
TERCER LLAMADO POZOS PROFUNDOS COBQUECURA.
Estado:
Publicada
Descripción:
SE PROPONE LA CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE DOS POZOS PROFUNDOS, UNO EN EL SECTOR DE NEGUINTO Y OTRO EN LAS TOSCAS, COMO MEDIDA DE EMERGENCIA Y BASE PARA FUTUROS SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL. CADA POZO TENDRÁ COMO MÍNIMO Y SEGÚN LOS ESTUDIO 50 METROS DE PROFUNDIDAD, EJECUTADO MEDIANTE ROTOPERCUSIÓN, CON ENTUBACIÓN Y CRIBAS DE ACERO, BOMBA SUMERGIBLE DE 3 HP.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
Unidad de compra:
SECPLAN
R.U.T.:
69.140.400-5
Dirección:
INDEPENDENCIA 300
Comuna:
Cobquecura
Región en que se genera la licitación:
Región del Ñuble
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 27-04-2026 15:41:00
Fecha de Publicación: 07-04-2026 9:44:15
Fecha inicio de preguntas: 07-04-2026 13:43:00
Fecha final de preguntas: 15-04-2026 13:43:00
Fecha de publicación de respuestas: 20-04-2026 13:43:00
Fecha de acto de apertura técnica: 27-04-2026 15:42:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 27-04-2026 15:42:00
Fecha de Adjudicación: 07-05-2026 17:42:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- BAE Y DECRETO APRUEBA LLAMADO
2.- DECRETO QUE APRUEBA RECURSOS
3.- ANEXOS Y FORMATOS
4.- RESOLUCION Y CONVENIO
Documentos Técnicos
1.- EE.TT
 
2.- PLANOS
 
3.- MEMORIAS
 
4.- KMZ
 
Documentos Económicos
1.- FORMATO PRESUPUESTO
2.- DISPONIBIIDAD
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 CONTRATACION DE MANO DE OBRA LOCAL REMITIR A BAE 5%
2 PROGRAMA INTEGRIDAD REMITIR A BAE 5%
3 COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL REMITIR A BAE 5%
4 OFERTA ECONOMICA REMITIR A BAE 80%
5 PLAZO DE EJECUCION REMITIR A BAE 5%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: SUBDERE
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: CARLOS RODRIGUEZ RIVAS
e-mail de responsable de pago: CARLOS.RODRIGUEZ@COBQUECURA.CL
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
Fecha de vencimiento: 03-08-2026
Monto: 5 %
Descripción: La constitución de las garantías para asegurar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato definitivo se exigirá en las contrataciones superiores a las 1.000 UTM y alcanzará un cinco por ciento del precio final neto ofertado por el adjudicatario. A la firma del contrato el contratista garantizará el fiel cumplimiento de éste, según se establece en el artículo 41 del decreto N.º 661, de 2024, mediante la presentación de una Garantía pagadera a la vista e irrevocable, a favor de la Municipalidad de Cobquecura. La garantía será devuelta al contratista a su solicitud, previa presentación de la garantía para la correcta ejecución de las obras, una vez que se haya dado término a la ejecución de la misma y recibido conforme sin observaciones. En caso de aumento de obras, deberá presentar una nueva garantía de acuerdo al monto del aumento del contrato, con igual vigencia de la garantía original y en caso de ampliación de plazo, la garantía deberá ser reemplazada o prorrogada por otra, de acuerdo al nuevo plazo contractual, más ciento veinte días corridos. Sólo en la situación de aumento de obras sea sin ampliación de plazo, el contratista puede presentar una garantía adicional para respaldar financieramente el diez por ciento de dicho aumento, con las mismas características de la Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato, en lo concerniente a:
Glosa: Garantizar Fiel Cumplimiento de Contrato CONSTRUCCIÓN POZOS PROFUNDOS, DISTINTOS SECTORES, COMUNA DE COBQUECURA.CÓDIGO SUBDERE 16202250701-B.-
Forma y oportunidad de restitución: Dicha Garantía se devolverá una vez que la Municipalidad sancione por Decreto Alcaldicio la Recepción Provisoria de la Obra y contra presentación de la Garantía de “Correcta Ejecución de la Obra”. Además, se pedirá junto a la solicitud de devolución de dicha garantía, copias de los finiquitos de todos los trabajadores y una declaración jurada de éstos, estableciendo que no tiene temas pendientes con su empleador.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Resolución de Empates

En caso de presentarse un empate entre dos o más ofertas, la comisión evaluadora seleccionará al oferente más conveniente a los intereses de la municipalidad, de acuerdo al siguiente orden de prelación:


  1. A) OFERTA ECONÓMICA

  1. B) CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL

  1. C) PROGRAMA DE INTEGRIDAD CONOCIDO POR LOS TRABAJADORES

  1. D) PLAZO DE EJECUCIÓN

  1. E) COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL 
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.