Ficha Licitación

Licitación ID: 3498-9-LE26

SEGUNDO LLAMADO CAMIONETA PATRULLAJE COBQUECURA.

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA

Fecha de Cierre: 17-04-2026 15:24:00

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 23

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Faltan 11 días para que cierre esta licitación.

Productos o servicios

Automóviles	1 Unidad
Cod: 25101503	1 Unidad
ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA PATRULLAJE DE SEGURIDAD

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

SEGUNDO LLAMADO CAMIONETA PATRULLAJE COBQUECURA.

Estado:

Publicada

Descripción:

La presente adquisición contempla la incorporación de una camioneta 4x4 doble cabina, nueva, destinada al patrullaje preventivo comunal, junto con equipamiento vehicular, tecnológico y de protección personal asociado.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Contrato

Se requerirá suscripción de contrato

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA

Unidad de compra:

SECPLAN

R.U.T.:

69.140.400-5

Dirección:

INDEPENDENCIA 300

Comuna:

Cobquecura

Región en que se genera la licitación:

Región del Ñuble

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 17-04-2026 15:24:00

Fecha de Publicación: 06-04-2026 10:18:49

Fecha inicio de preguntas: 06-04-2026 16:15:00

Fecha final de preguntas: 10-04-2026 15:15:00

Fecha de publicación de respuestas: 14-04-2026 15:15:00

Fecha de acto de apertura técnica: 17-04-2026 15:25:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 17-04-2026 15:25:00

Fecha de Adjudicación: 24-04-2026 15:25:00

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- BAE Y DECRETO

2.- CONVENIO RESOLUCION

3.- FORMATO ANEXOS

4.- ACLARATORIA DECRETO BAE

Documentos Técnicos

1.- EE.TT

Documentos Económicos

1.- DISPONILIDAD

2.- FORMATO PRESUPUESTO

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 OFERTA ECONOMICA	REMITIR A BAE	10%
2 PROGRAMA INTEGRIDAD	REMITIR A BAE	5%
3 EXPERIENCIA DEL OFERENTE	REMITIR A BAE	20%
4 PLAZO DE ENTREGA	REMITIR A BAE	5%
5 GARANTIAS	REMITIR A BAE	10%
6 OFERTA TECNICA	REMITIR A BAE	50%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	SUBSECRETRIA PREVENCION DEL DELITO



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	CARLOS RODRIGUEZ RIVAS
e-mail de responsable de pago:	CARLOS.RODRIGUEZ@COBQUECURA.CL

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
Fecha de vencimiento:	02-07-2026
Monto:	500000 Peso Chileno

Descripción:	En caso de vale vista se debe indicar la glosa al reverso. Esta garantía debe ser ingresada en forma física en Oficina de Partes de la Municipalidad de Cobquecura , ubicada en calle independencia #300 de la Comuna de Cobquecura , o de manera digital al correo eduardo.riquelme@cobquecura.cl antes de la hora de cierre de la licitación, lo que se acreditará con el timbre de fecha y hora de la oficina de partes y hora de envió del antecedente digital. Esta garantía debe entregarse en un sobre sellado, indicando en la carátula: Nombre del proyecto ID Licitación Nombre del proponente Nombre y firma del representante legal Se debe ingresar en los Anexos Administrativos del portal www.mercadopublico.cl una copia digitalizada de esta garantía.

Glosa:	Garantiza Seriedad de la Oferta Licitación Pública

Forma y oportunidad de restitución:	Esta será devuelta por la Unidad Técnica a todos los oferentes menos a aquellos que obtuvieron el primer y segundo lugar, dentro de los 20 días hábiles contados desde la fecha de apertura, previa solicitud por escrito de parte de los oferentes. Dentro de los 10 días corridos contados desde la fecha de firma del contrato, la Unidad Técnica hará devolución de la garantía de seriedad de la oferta a los oferentes que no se adjudiquen.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA
Fecha de vencimiento:	03-08-2026
Monto:	5 %

Descripción:	El adjudicatario deberá entregar, al momento de la suscripción del contrato, una Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato, equivalente al 5% del precio del contrato, pagadera a la vista e irrevocable, a favor de la Municipalidad de Cobquecura. A la firma del contrato el contratista garantizará el fiel cumplimiento de éste, según se establece en el artículo 41 del decreto N.º 661, de 2024, mediante la presentación de una Garantía pagadera a la vista e irrevocable, a favor de la Municipalidad de Cobquecura. La garantía será devuelta al contratista a su solicitud, una vez que se haya dado término a la ejecución de la misma y recibido conforme sin observaciones. En caso de aumento, deberá presentar una nueva garantía de acuerdo al monto del aumento del contrato, con igual vigencia de la garantía original y en caso de ampliación de plazo, la garantía deberá ser reemplazada o prorrogada por otra, de acuerdo al nuevo plazo contractual, más ciento veinte días corridos. Sólo en la situación de aumento de la adquisición sea sin ampliación de plazo, el contratista puede presentar una garantía adicional para respaldar financieramente el diez por ciento de dicho aumento, con las mismas características de la Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato, en lo concerniente a: A nombre de Municipalidad de Cobquecura. Rut 69.140.400-5 Monto 5 % del valor del Contrato. Glosa Garantizar Fiel Cumplimiento de Contrato "ADQUISICIÓN DE CAMIONETA 4X4 Y EQUIPAMIENTO PARA PATRULLAJE PREVENTIVO, COMUNA DE COBQUECURA" CÓDIGO SNSM 25CM P0183. Validez No inferior a la ejecución de la adquisición, más 120 días corridos.

Glosa:	Garantizar Fiel Cumplimiento de Contrato "ADQUISICIÓN DE CAMIONETA 4X4 Y EQUIPAMIENTO PARA PATRULLAJE PREVENTIVO, COMUNA DE COBQUECURA" CÓDIGO SNSM 25CM P0183.

Forma y oportunidad de restitución:	Dicha Garantía se devolverá una vez que la Municipalidad sancione por Decreto Alcaldicio la Recepción Provisoria de la adquisición.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Resolución de Empates

Posteriormente, se redactará el Decreto Alcaldicio que formalice dicha adjudicación. En caso de presentarse un empate entre dos o más ofertas, la comisión evaluadora seleccionará al oferente más conveniente a los intereses de la municipalidad, de acuerdo al siguiente orden de prelación.

A) OFERTA ECONÓMICA

B) OFERTA TECNICA

C) PROGRAMA DE INTEGRIDAD CONOCIDO POR LOS TRABAJADORES

D) GARANTIAS

E) EXPERIENCIA COMPROBADA DEL OFERENTE

6. F) PLAZO DE ENTREGA

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir