Licitación ID: 3565-102-B222
REPOSICION Y CONSTRUCCION PARADEROS COMUNA DE T. SCHMIDT
Responsable de esta licitación: ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 7
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de casas 1 Unidad
Cod: 72131502
REPOSICION Y CONSTRUCCION PARADEROS DISTINTOS SECTORES, COMUNA DE T. SCHMIDT  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
REPOSICION Y CONSTRUCCION PARADEROS COMUNA DE T. SCHMIDT
Estado:
Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)
Descripción:
El proyecto contempla la construcción de 13 Paraderos públicos, los cuales serán de mampostería reforzado con albañilería armada, la cubierta de teja Gerard sobre estructura de madera, además, como complemento en el exterior la instalación de un papelero y un kit solar Led. Los requerimientos específicos, se encuentran detallados en los denominados: Especificaciones Técnicas
Tipo de licitación:
Privada-Licitación Privada igual o superior a 1000 UTM e inferior a 5000 UTM (B2).
Tipo de convocatoria:
CERRADO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Dos Etapas
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
Unidad de compra:
MUNICIPALIDAD
R.U.T.:
69.252.100-5
Dirección:
BALMACEDA 410
Comuna:
Teodoro Schmidt
Región en que se genera la licitación:
Región de la Araucanía
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 09-09-2022 14:27:00
Fecha de Publicación: 25-08-2022 13:08:55
Fecha inicio de preguntas: 25-08-2022 15:32:00
Fecha final de preguntas: 31-08-2022 15:32:00
Fecha de publicación de respuestas: 02-09-2022 17:33:00
Fecha de acto de apertura técnica: 09-09-2022 14:28:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 09-09-2022 14:35:00
Fecha de Adjudicación: 30-09-2022 17:33:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
VISITA A TERRENO DE CARACTER OPTATIVO, DEBEN PRESENTARSE EN LA OFICINA DE SECPLAC 30-08-2022 10:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- ANEXOS ADMINISTRATIVOS
Documentos Técnicos
1.- ANEXOS TECNICOS
 
Documentos Económicos
1.- ANEXOS ECONOMICOS
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Experiencia Oferente en Obras Públicas distinta Na DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ART. 16.2, N° 2 EXPERIENCIA OFERENTE EN OBRAS PUBLICAS DISTINTA NATURALEZA DE CONSTRUCCION 10%
2 Cantidad de Trabajadores Locales DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ART. 16.2, N° 5 CANTIDAD DE TRABAJADORES LOCALES 15%
3 Plazo Ofertado DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ART. 16.2, N° 6 Plazo 30%
4 Oferta Económica DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ART. 16.2, N° 1 DETALLE DE CALCULO OFERTA ECONOMICA 15%
5 Experiencia Oferente en Obras Públicas misma Natur DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ART. 16.2, N° 3 EXPERIENCIA OFERENTE EN OBRAS PUBLICAS MISMA NATURALEZA DE CONSTRUCCION 15%
6 Comportamiento Contractual Anterior DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ART. 16.2, N° 2 COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR 15%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: FONDOS SUBDERE
Monto Total Estimado: 59940743
Justificación del monto estimado El valor máximo de la presente licitación es de 59.940.743.- cincuenta y nueve millones novecientos cuarenta mil setecientos cuarenta y tres pesos, impuesto incluido; el cual cuenta con un aporte proveniente del Programa de Mejoramiento Urbano y Equip
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: CRISTIAN ATALA DIAZ
e-mail de responsable de pago: daf.teodoroschmidt@gmail.com
Nombre de responsable de contrato: IVONNE RUIZ HUENULAO
e-mail de responsable de contrato: muniadquisiciones@gmail.com
Teléfono de responsable del contrato: 56-45-2922730-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: MUNICIPALIDAD DE TEODORO SCHMIDT
Fecha de vencimiento: 09-11-2022
Monto: 200000 Peso Chileno
Descripción: esta garantía deberá ser ingresada en soporte papel, en un sobre cerrado caratulado con el nombre del oferente y los datos de la licitación a la que se presenta, a través de la oficina de partes de la municipalidad, ubicada en calle Manuel Balmaceda N° 410 de la Comuna de Teodoro Schmidt, antes de la hora de cierre indicada en el cronograma del portal o hasta las 14:00 hrs. horario de funcionamiento de la Oficina de Partes. Esta garantía de igual modo de puede ingresar en formato digital en los documentos administrativos, antes del cierre de la licitación publicada en el portal www.mercadopublico.cl. También puede ingresar esta caución formato digital antes del cierre de la licitación.
Glosa: Garantía Seriedad de la Oferta REPOSICION Y CONSTRUCCION PARADEROS DISTINTOS SECTORES, COMUNA DE T. SCHMIDT
Forma y oportunidad de restitución: La Garantía de seriedad de la oferta será devuelta a los oferentes solo una vez adjudicada y contratada la licitación, entregada la garantía de fiel cumplimiento del contrato por parte del proponente favorecido y firmado el contrato con el proponente adjudicado.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: MUNICIPALIDAD DE TEODORO SCHMIDT
Fecha de vencimiento: 30-06-2023
Monto: 5 %
Descripción: La Garantía de fiel cumplimiento del contrato deberá ser presentada al momento de la forma del contrato, deberá estar vigente durante todo el plazo de ejecución del contrato, mas 90 días corridos, contados desde el día siguiente a la fecha de termino de las obras indicada en el Acta de Entrega de Terreno
Glosa: Fiel Cumplimiento de Contrato REPOSICION Y CONSTRUCCION PARADEROS DISTINTOS SECTORES, COMUNA DE T. SCHMIDT
Forma y oportunidad de restitución: La devolución se realizara una vez ingresada la garantía por la Buena Ejecución de la Obra
    Otras Garantías
Beneficiario: MUNICIPALIDAD DE TEODORO SCHMIDT
Fecha de vencimiento: 30-11-2024
Monto: 5 %
Descripción: El plazo de garantía por la correcta ejecución de las obras será de 365 días corridos, contados desde la fecha de recepción provisoria de la obra
Glosa: Garantía de Correcta Ejecución de las Obras REPOSICION Y CONSTRUCCION PARADEROS DISTINTOS SECTORES, COMUNA DE T. SCHMIDT
Forma y oportunidad de restitución: Lo señalado en las BA
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates
En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “PLAZO OFERTADO”. Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “COMPRTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR”. De persistir el empate, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio "EXPERIENCIA OBRAS PUBLICAS MISMA NATURALEZA ”, de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “CANTIDAD DE TRABAJADORES LOCALES ”, de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “OFERTA ECONOMICA ”, de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “EXPERIENCIA OBRAS PUBLICAS DISTINTA NATURALEZA ”. y, finalmente, de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al oferente que primero haya ingresado la oferta al portal licitación www.mercadopublico.cl 
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.