Ficha Licitación

Licitación ID: 3588-90-LE24

ESTACIONAMIENTOS EN DIFERENTES SECT. DE YUNGAY

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 12

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Estacionamientos	1 Unidad
Cod: 78180302	1 Unidad
“ESTACIONAMIENTOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE YUNGAY Y OTROS”, en calle Esmeralda intersección Ángeles y Huamachuco, calle Huamachuco, calle Tacna, calle Valparaíso, calle Angamos, calle Cruz del Ciprés y rebajes de cruces peatonales.

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

ESTACIONAMIENTOS EN DIFERENTES SECT. DE YUNGAY

Estado:

Adjudicada

Descripción:

“ESTACIONAMIENTOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE YUNGAY Y OTROS”, en calle Esmeralda intersección Ángeles y Huamachuco, calle Huamachuco, calle Tacna, calle Valparaíso, calle Angamos, calle Cruz del Ciprés y rebajes de cruces peatonales.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Contrato

Se requerirá suscripción de contrato

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Licitación de contrato de obra:

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY

Unidad de compra:

Direccion Administración y Finanzas

R.U.T.:

69.141.500-7

Dirección:

ESMERALDA N°380

Comuna:

Yungay

Región en que se genera la licitación:

Región del Ñuble

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 10-10-2024 14:26:00

Fecha de Publicación: 30-09-2024 17:09:27

Fecha inicio de preguntas: 01-10-2024 16:28:00

Fecha final de preguntas: 04-10-2024 16:28:00

Fecha de publicación de respuestas: 08-10-2024 16:28:00

Fecha de acto de apertura técnica: 10-10-2024 14:27:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 10-10-2024 14:27:00

Fecha de Adjudicación: 04-11-2024 14:16:56

Fecha de entrega en soporte fisico 10-10-2024

Fecha estimada de firma de contrato 05-11-2024

Tiempo estimado de evaluación de ofertas 1 Horas

visita a terreno será optativa. En el departamento de SECPLAN, segundo piso lado derecho, Municipalidad de Yungay 03-10-2024 11:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- SEGUN BASES

Documentos Técnicos

1.- SEGUN BASES

Documentos Económicos

1.- SEGUN BASES

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Experiencia cumplimiento	Para acreditar la experiencia en el sector público se solicitarán certificados de recepción provisoria conforme, con un máximo de 5 años de antigüedad. (50%) N° de certificados Puntaje Mayor experiencia 100 Segunda mayor experiencia 80 Tercera mayor experiencia 60 Cuarta mayor experiencia 40 Restantes 10 Para acreditar la experiencia privada se solicitará contratos con sus respectivas con un máximo de 5 años de antigüedad. (50%) N° de facturas Puntaje Mayor experiencia 100 Segunda mayor experiencia 80 Tercera mayor experiencia 60 Cuarta mayor experiencia 40 Restantes 10	20%
2 Experiencia trabajo similares	Para acreditar la experiencia se tomará en cuenta los m2 construidos en obras de construcción, con un máximo de 5 años de antigüedad. M2 de superficie construida Puntaje > 1.000 100 > 700 hasta 1.000 80 > 400 hasta 700 60 > 100 hasta 400 40 > 0 hasta 100 10 0 0	30%
3 Comportamiento contractual anterior	Se evaluará el comportamiento que haya tenido el oferente en contratos anteriores con la Municipalidad de Yungay, durante los últimos cinco años, en cualquier obra o servicio. Definición Puntaje Presenta contratos finiquitados y/o renunciados con la Municipalidad de Yungay. 0 No presenta contratos finiquitados y/o renunciados con la Municipalidad de Yungay. 100	10%
4 Plazo de Entrega	Se otorgará el mayor puntaje al oferente que proponga la ejecución de la obra en el menor plazo. Plazo de ejecución (días corridos) Puntaje = 45 100 46 hasta 60 80 61 hasta 80 60 81 hasta 110 40 111 hasta 150 20 > 150 0	20%
5 Precio	En la evaluación de la oferta económica se aplicará el análisis de mínimo costo, donde se considerará la relación entre cada oferta y la de menor costo, según la siguiente fórmula y según lo ingresado en el Formato N°4 de la oferta. P = (OM/OE) x 20% P : Puntaje OM : Oferta mínima OE : Oferta evaluada	20%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	recursos propios



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	Alejandra Arriagada
e-mail de responsable de pago:	remuneraciones@yungay.cl

Nombre de responsable de contrato:	Nelson Burgos Gonzalez
e-mail de responsable de contrato:	secplanyungay@yungay.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-42-2205646-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	Municipalidad de Yungay
Fecha de vencimiento:	10-01-2025
Monto:	500000 Peso Chileno

Descripción:	monto de $500.000.- (quinientos mil pesos), cuya glosa deberá indicar: “Garantiza seriedad de la oferta de la licitación “ESTACIONAMIENTOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE YUNGAY Y OTROS” con una vigencia mínima de 90 días corridos, a contar de la fecha de cierre de la licitación. El documento en físico deberá ser entregado personalmente o enviado por correo certificado y recepcionado en la Oficina de Partes de la Municipalidad de Yungay. El plazo para la recepción de este documento se extenderá hasta el día y hora del cierre de presentación de las ofertas, según el cronograma de licitación. El horario de atención de la OIRS, para estos efectos, será de lunes a viernes de 08:30hs. a 13:30hs.

Glosa:	“ESTACIONAMIENTOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE YUNGAY Y OTROS”

Forma y oportunidad de restitución:	Cobro Garantía de seriedad de la oferta La garantía de seriedad de la oferta se hará efectiva unilateralmente por vía administrativa por la entidad licitante, en los siguientes casos: a) Cuando, durante el proceso de adjudicación, se verifique la falsedad de cualquier documento incluido en la oferta que vulnere la igualdad de condiciones entre los oferentes participantes. b) Cuando el proveedor adjudicado no se presente a la firma del Contrato en el plazo establecido en documento que le informa su adjudicación. c) Desistimiento de la oferta, una vez realizada la adjudicación de la licitación. Devolución Garantía seriedad de la oferta a) La devolución de las garantías de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas no admisibles se efectuará dentro del plazo de 10 días corridos, contados desde la notificación de la resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad. b) La devolución de las garantías de aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido admisibles, pero no adjudicadas, se efectuará dentro de 10 días corridos contados desde la total tramitación de la resolución que aprueba el contrato suscrito con el respectivo proveedor adjudicado. c) La devolución de las garantías del oferente cuya oferta se haya adjudicado la presente licitación, se efectuará dentro del plazo de 10 días corridos, contados desde el ingreso por el adjudicado de la Garantía de fiel cumplimiento del contrato.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Municipalidad de Yungay
Fecha de vencimiento:	26-03-2025
Monto:	10 %

Descripción:	El oferente adjudicado deberá reemplazar la Garantía de seriedad de la oferta, por una que garantice el fiel cumplimiento del Contrato, extendida a nombre de la I. Municipalidad de Yungay. Su glosa deberá indicar: “Garantiza fiel cumplimiento de la obra ESTACIONAMIENTOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE YUNGAY Y OTROS”. El documento se deberá extender por el 10% del total adjudicado. La garantía deberá tener vigencia por todo el período que dure el contrato más 90 días corridos. En caso de aumento del plazo de ejecución de las obra, esta garantía deberá renovarse, por el mismo plazo por el cual se ha incrementado. El documento deberá ser entregado físicamente o digital, enviado al mail csagredo@yungay.cl . La garantía en papel debe ser enviado por correo certificado y recepcionado en la Oficina de Partes de la Municipalidad de Yungay. El horario de atención de la OIRS, para estos efectos, será de lunes a viernes de 08:30hs. a 13:30hs.

Glosa:	“Garantiza fiel cumplimiento de la obra ESTACIONAMIENTOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE YUNGAY Y OTROS”

Forma y oportunidad de restitución:	Cobro de Garantía del fiel cumplimiento del Contrato La Municipalidad de Yungay hará efectiva la Garantía en los siguientes casos: a) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por las bases administrativas, técnicas y el respectivo contrato. b) Cuando el proveedor adjudicado no pague las multas aplicadas y no sea posible desconectarla del respectivo estado de pago. c) Cuando por causa imputable al respectivo adjudicatario se haya puesto término anticipado al respectivo contrato. d) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del periodo de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. e) Por tener personal sin contrato realizando faenas en obras de manera reiterada. f) Si el adjudicatario se encontrare sujeto a alguno de los procedimientos de la ley 20.270 “Sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas”, o si se disolviese la empresa contratada. Devolución garantía Fiel cumplimento de contrato La devolución de la garantía del ejecutor de las obras encomendadas se efectuará dentro del plazo de 10 días corridos, contados desde la recepción de obras provisorias sin observaciones e ingresada a la Municipalidad, a través de la Oficina de partes, de la Garantía de correcta ejecución de obras.

Beneficiario:	Municipalidad de Yungay
Fecha de vencimiento:	17-10-2025
Monto:	5 Peso Chileno

Descripción:	Una vez realizada la recepción provisoria conforme de la obra el oferente adjudicado deberá emitir a favor de la Municipalidad de Yungay, una garantía de Correcta ejecución de la obra. Su glosa deberá indicar: . El documento se deberá extender por el 5% del total adjudicado y con una vigencia no inferior a 200 (doscientos días) días corridos contados a partir de la fecha de recepción provisoria de las obras sin observaciones, emitida por el municipio.

Glosa:	“Garantiza fiel cumplimiento de la obra ESTACIONAMIENTOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE YUNGAY Y OTROS”

Forma y oportunidad de restitución:	Cobro garantía correcta ejecución de obras Esta garantía está destinada a responder por la estabilidad y calidad de los trabajos. La Municipalidad de Yungay hará cobro de la garantía en el caso que el proveedor adjudicado no haya realizado el proyecto de forma satisfactoria desde el inicio hasta la recepción definitiva. Devolución garantía correcta ejecución de obras La garantía será devuelta una vez recepcionada definitivamente la obra, con las observaciones subsanadas por parte del oferente adjudicado, la respectiva acta de recepción y liquidación de contrato.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

La Municipalidad estará facultada para re-adjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación de acuerdo con el puntaje obtenido en el Informe razonado. a Si el contrato no se firma en el plazo estipulado de las presentes Bases de Licitación, por causas atribuibles al adjudicatario. a Si el adjudicatario no entrega la Garantía de fiel cumplimiento del contrato en el plazo estipulado en las presentes Bases de licitación. b Si el adjudicatario desiste de su oferta antes de la firma de contrato. c Si el adjudicatario no acredita los requisitos para contratar, antes de la firma de contrato. d Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del artículo 4º de la Ley de Compras o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar dicha condición, dentro de los 10 días corridos que tiene para suscribir contrato, contados desde la fecha de adjudicación. e Si el adjudicatario no se inscribe en el Registro electrónico oficial de proveedores del Estado dentro del plazo de 15 días corridos contados desde la adjudicación.

Resolución de Empates

En caso de producirse empates en el puntaje final obtenido entre dos o más propuestas, se adjudicará al proponente que tenga mayor puntaje en el primer criterio, que a continuación se indica, y en caso de subsistir el empate, se continuará con el segundo, tercer y cuarto criterio, hasta lograr el desempate, conforme al siguiente orden:

a) Experiencia de cumplimiento

b) Oferta económica

c) Plazo de ejecución de obras

d) Experiencia en trabajos similares

En caso de que habiéndose ejecutado todos los criterios anteriormente descritos y persista la paridad, será la comisión evaluadora, quien fundadamente, deberá dirimir cuál oferta es superior a la otra de conformidad a los criterios de condición más ventajosa para la Municipalidad, las que siempre deberán referirse a situaciones objetivas, demostrables y sustanciales para la Municipalidad.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir