Licitación ID: 3594-32-LP19
CONSTRUCCION Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS RURALES
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 25
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Unidad
Cod: 72131702
SE REQUIERE LA CONSTRUCCIÓN Y PREPOSICION DE ALCANTARILLAS RURALES DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE PORTEZUELO.  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
CONSTRUCCION Y REPOSICION DE ALCANTARILLAS RURALES
Estado:
Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)
Descripción:
LA CONTRATACIÓN TIENE POR OBJETO CONSTRUIR Y REPARAR 32 ALCANTARILLAS VIALES EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE PORTEZUELO.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
Unidad de compra:
I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T.:
69.140.200-2
Dirección:
O'Higgins 403
Comuna:
Portezuelo
Región en que se genera la licitación:
Región del Ñuble
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 20-12-2019 12:00:00
Fecha de Publicación: 09-12-2019 11:05:04
Fecha inicio de preguntas: 10-12-2019 15:41:00
Fecha final de preguntas: 13-12-2019 10:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 13-12-2019 11:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 20-12-2019 12:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 20-12-2019 12:01:00
Fecha de Adjudicación: 30-12-2019 12:38:55
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
VISITA A TERRENO OBLIGATORIA 12-12-2019 10:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- a.1.- Identificación completa del oferente o razón social, según FORMATO Nº 1. a.2.- Certificado de inscripción vigente, en el registro de contratistas, según lo indicado en punto 3 de “Participantes”. Este documento no podrá tener una antigüedad superior a 30 días a la fecha de apertura de las ofertas. a.3.- Copia de la Garantía, pagadera a la vista, tomada a nombre de la I. Municipalidad de Portezuelo, por la “Seriedad de la Oferta”, por la suma de $500.000.- (quinientos mil pesos), con un plazo de vencimiento no inferior a 90 días a contar de la fecha del acta de apertura. - a.4.- Declaración jurada, según FORMATO Nº 2.- a.5.- Declaración jurada de inhabilidades, formato Nº 3 o Nº 4 a.6.- Copia de la declaración de iniciación de actividades. a.7.- Certificado de la inspección del trabajo que acredite que el oferente no tiene multas ni reclamaciones laborales pendientes. Este documento no podrá tener una antigüedad superior a 30 días a la fecha de apertura de las ofertas.
Documentos Técnicos
1.- b.1.-CARTA GANTT: deberá comprender a lo menos las partidas, sub partidas indicadas en el presupuesto y además deberá reflejar la mano de obra empleada. El plazo global será el plazo indicado en la oferta. Si el atraso en una o más actividades de la carta Gantt hace presumir que no se cumplirá el plazo contractual, la municipalidad podrá resolver administrativamente con cargo el contrato. b.2.- Copias legalizadas de certificados o contratos y recepciones provisorias de obras, requeridos para acreditar experiencia. b.3.- Nómina de personal técnico de la obra: se deberá indicar el personal técnico que se utilizará para el desarrollo y dirección de las obras, el que deberá tener la calidad de profesional competente de la construcción, al tenor de la normativa vigente. Anexando a esta nomina fotocopia legalizada ante notario de título profesional, Constructor Civil, Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor o Arquitecto, en el caso del profesional residente y otros a cargo o de técnico o ingeniero en el caso del prevencionista de riesgos. b.4.- Programa de Inversión Mensual, de acuerdo al estado de pagos considerados y avance de obras. Formato Nº 6 b.5.- Acta de Visita a Terreno. b.6. Cuadro indicativo de obra a emplear, diferenciado entre mano de obra local, mano de obra de obra local discapacitada y mano de obra externa, esto para categorías mano de obra calificada, semicalificada y no calificada. Formato N°8
 
Documentos Económicos
1.- c.1.- Oferta económica, según FORMATO Nº 5. c.2.- Presupuesto detallado por partidas, que debe coincidir con la oferta económica, según formato adjunto “PRESUPUESTO”.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Experiencia de los Oferentes 100 puntos (Ponderación 10%) El oferente que acredite mayor cantidad de obras relacionadas a mantenimiento vial tendrá el máximo puntaje. La tabla de evaluación será la siguiente: quien acredite mayor cantidad de obras construidas obtendrá 100 puntos, quien acredite la segunda mayor cantidad de obras construidas obtendrá 50 puntos, la tercera 30 puntos y el resto 10 puntos. Quienes acrediten para efectos de computar experiencia, obras que no dicen relación directa con el ámbito del proyecto serán castigados con un 20% del puntaje máximo según categoría. La experiencia (cantidad de obras construidas), se deberá acreditar mediante fotocopia, legalizada ante notario, de certificados emitidos por el respectivo mandante o/y contratos de obra y del acta de recepción provisoria de cada una de estas. 10%
2 Plazo de Entrega El oferente que oferte el menor plazo de ejecución para las obras citadas, obtiene 100 puntos, quien acredite el segundo menor plazo obtiene 80 puntos, el resto de los oferentes que acredite el tercer y superior plazo obtiene 50 puntos. 30%
3 Precio El oferente con menor precio obtendrá 100 puntos, el segundo menor precio obtendrá 80 puntos, el tercer menor precio obtendrá 70 puntos el cuarto menor precio obtendrá 50 puntos y los restantes 10 puntos cada uno. 20%
4 Mano de Obra Local El oferente que acredite el mayor empleo de mano de obra local (cantidad de trabajadores), según criterio detallado en el punto 27 de las presentes Bases Administrativas Especiales, obtendrá 100 puntos, el oferente con la segunda mejor oferta de uso de mano de obra local obtendrá 50 puntos, el tercero 30 puntos y los restantes 10 puntos cada uno. La mano de obra se evalúa en cuanto a cantidad de personas a contratar de acuerdo al certificado de mano de obra. 40%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: PMU SUBDERE
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: MARIA VILLANUEVA GARRIDO
e-mail de responsable de pago: finanzasportezuelo@yahoo.eS
Nombre de responsable de contrato: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
e-mail de responsable de contrato: alcaldiaportezuelo@gmail.coM
Teléfono de responsable del contrato: 56-42-2200815-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
Fecha de vencimiento: 17-03-2020
Monto: 500000 Peso Chileno
Descripción: Los oferentes deberán ingresar un sobre que contenga la garantía de seriedad de la oferta, constituida por un documento de garantía, pagadero a la vista e irrevocable, tomada a nombre de la I. Municipalidad de Portezuelo, por la “Seriedad de la Oferta”, por la suma de $ 500.000.- (quinientos mil pesos)
Glosa: “para caucionar seriedad de la oferta licitación Construcción y Reposición de Alcantarillas Rurales”
Forma y oportunidad de restitución: La restitución será con posterioridad a la fecha de la adjudicación y firma de contrato. El interesado deberá solicitar mediante carta conductora dirigida al Sr. Alcalde la devolución de la garantía, la que deberá contener todos los datos del documento. Será comunicado vía teléfono el día y hora para su retiro en físico del documento en garantía.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
Fecha de vencimiento: 30-03-2020
Monto: 10 %
Descripción: Para caucionar el “Fiel Cumplimiento de Contrato”, el contratista deberá presentar un documento de garantía, pagadero a la vista e irrevocable, por el 10% (Diez Por Ciento), del monto total ofertado, a nombre de la “I. Municipalidad de Portezuelo”, con la glosa “Para caucionar el fiel cumplimiento de contrato de la licitación “Construcción y Reposición de Alcantarillas Rurales”. Este documento será devuelto una vez recepcionada provisoriamente la obra, previa solicitud por escrito por parte del contratista y previa presentación de la garantía de “Correcta Ejecución de la Obra”.
Glosa: “Para caucionar el fiel cumplimiento de contrato de la licitación “Construcción y Reposición de Alcantarillas Rurales”.
Forma y oportunidad de restitución: Este documento será devuelto una vez recepcionada provisoriamente la obra, previa solicitud por escrito por parte del contratista y previa presentación de la garantía de “Correcta Ejecución de la Obra”.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Resolución de Empates
En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “MANO DE OBRA LOCAL”. Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “PRECIO”. De persistir el empate, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio "PLAZO” y, finalmente, de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “EXPERIENCIA DE LOS OFERENCIA”.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.