Ficha Licitación

Licitación ID: 3621-20-LP22

REPOSICION ACERAS LADO PONIENTE CALLE MANUEL MONTT

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE CABILDO

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 121

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
REPOSICION ACERAS LADO PONIENTE CALLE MANUEL MONTT Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE ESMERALDA ARTIFICIO, CABILDO

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

REPOSICION ACERAS LADO PONIENTE CALLE MANUEL MONTT

Estado:

Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)

Descripción:

El proyecto a ejecutar, materia de las presentes bases, es el denominado “REPOSICION ACERAS LADO PONIENTE CALLE MANUEL MONTT Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE ESMERALDA ARTIFICIO, CABILDO”, que consiste en la construcción de una plazuela que considera una explanada que facilite el tránsito de las personas, mobiliario urbano, escaños, luminarias, juegos de accesibilidad universal y paisajismo.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Licitación de contrato de obra:

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE CABILDO

Unidad de compra:

I MUNICIPALIDAD DE CABILDO

R.U.T.:

69.050.200-3

Dirección:

AVDA. HUMERES 499

Comuna:

Cabildo

Región en que se genera la licitación:

Región de Valparaíso

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 15-03-2022 14:00:00

Fecha de Publicación: 22-02-2022 10:58:38

Fecha inicio de preguntas: 22-02-2022 15:01:00

Fecha final de preguntas: 02-03-2022 14:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 04-03-2022 16:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 15-03-2022 14:01:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 15-03-2022 14:01:00

Fecha de Adjudicación: 16-05-2022 18:39:00

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

VISITA TERRENO OBLIGATORIA 28-02-2022 11:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- 12.1 ANEXOS ADMINISTRATIVOS El módulo “Anexos Administrativos” del portal www.mercadopublico.cl deberá contener la siguiente información en formato digital: 12.1.1 Identificación del oferente Se adjunta formulario de identificación Anexo N° 1. La documentación que deberá acompañar el oferente deberá ajustarse dentro de las siguientes categorías y subcategorías: a) Personas jurídicas: - La persona jurídica inscrita en el registro, con calificación “Hábil” debe presentar: ● Archivo con documento Anexo N° 1 escaneado, de la identificación completa del oferente y su representante legal cuando corresponda, incluyendo el giro, los domicilios, profesión u ocupación del representante legal y los números de RUT y RUN de ambos. - La persona jurídica NO inscrita en el registro o sin calificación “Hábil” debe presentar: ● Archivo con documento Anexo N° 1 escaneado, de la identificación completa del oferente y su representante legal, incluyendo el giro, los domicilios, profesión u ocupación del representante legal y los números de RUT y RUN de ambos. ● Deberá adjuntar antecedentes idóneos que acrediten la personería del representante legal o mandatario de la persona jurídica. ● Deberá presentar certificado de vigencia de la sociedad, con una antigüedad no superior a 30 días, contados desde la fecha de apertura. Para el caso de personas jurídicas constituidas al amparo de ley N° 20.659, estas deberán acompañar certificados de anotaciones y vigencia, emitidos a través del sitio web del Registro de Empresas creado por la antedicha norma. Los anotados certificados no podrán poseer una antigüedad superior a 30 días. b) Personas naturales: Las personas naturales, ya sea que se encuentren calificadas en el portal Mercado Público “hábiles” o “no hábiles” o bien no se encuentran inscritas en el registro, deberán presentar, en cualquiera de los casos, la siguiente documentación: ● Archivo con documento Anexo N° 1 escaneado, de la identificación completa del oferente y su mandatario cuando corresponda, incluyendo el giro, los domicilios, profesión u ocupación, y los números de RUT de ambos. c) Unión Temporal de Proveedores: Los oferentes que participen bajo la figura de Unión Temporal de Proveedores (UTP) deberán presentar la siguiente documentación: ● Documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma y establece la Unión Temporal de Proveedores. ● Fotocopia del RUT y RUN de las personas y/o instituciones participantes de la UTP. ● Identificación completa del representante o apoderado común de la UTP, según Anexo N° 1. ● Declaración Jurada Simple, por cada uno de los miembros participantes de la UTP, que no les afecta ninguna causal de Inhabilidad y aceptación de las bases que regulan la propuesta, según formato Anexo N° 2. ● Certificado de Antecedentes Laborales de cada uno de los miembros participantes de la UTP. 12.1.2 Declaración jurada simple Declaración de conocer las Bases Administrativas, las Bases Técnicas, Especificaciones Técnicas del proyecto, los planos del proyecto y que no le afecta ninguna causal de inhabilidad establecida en la ley n° 19.886. El oferente indicará que fija domicilio en la comuna de Cabildo, para todos los efectos legales y administrativos derivados de la presente licitación. Se adjunta declaración en Anexo N° 2, la que deberá completarse con los datos correspondientes y suscribirse. 12.1.3 Certificados antecedentes laborales Certificado extendido por la Dirección del Trabajo en que se acredite no tener saldos insolutos con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años.

Documentos Técnicos

1.- 12.2 MÓDULO DIGITAL “ANEXOS TÉCNICOS” Los proponentes interesados deberán ingresar antes del cierre electrónico, de acuerdo a lo establecido en el cronograma de licitación del portal, su oferta a través del portal Mercado Público, al módulo de Anexos Técnicos, los siguientes antecedentes: 12.2.1 Experiencia Completar el Anexo N° 3 detallando la experiencia del oferente en obras de mejoramiento o construcción, desde el 01 de enero del año 2015 a la fecha. Esta información deberá ser coincidente con los documentos que acreditan la experiencia. Los documentos de acreditación de experiencia que se adjunten deberán indicar: contratista ejecutor, ubicación de la obra ejecutada, especificación de trabajos desarrollados, fecha en la cual se ejecutaron los trabajos, recepción conforme del mandante. Asimismo, los certificados emitidos por empresas o mandantes privados, deberán estar complementados con la factura, boleta, orden de compra, certificado de obras todos estos antecedentes vinculados a recepciones conformes de las obras tanto institucionales como de privados. Los documentos que no contengan esta información no serán considerados en la evaluación de la experiencia. Se evaluará sólo los documentos cuyo contratista ejecutor corresponda al oferente de esta licitación. Se aceptarán como acreditación de experiencia, certificados de obras en ejecución, Actas de Recepción Provisorias debidamente suscritas por el mandante, Órdenes de compra en estados de “Recepción Conforme, facturas que indiquen recepción conforme. No se aceptará como experiencia, la documentación que no esté indicada en el Anexo 3. 12.2.2 Itemizado Presupuestario Archivo en formato EXCEL (o similar) del presupuesto de construcción, consignando, precios unitarios y precio total en pesos chilenos de lo requerido (Se adjunta formato Anexo N° 4). Se deberá respetar estrictamente el itemizado del formato. Cualquier modificación que el oferente desee incorporar deberá ser consultada en la etapa de preguntas de la licitación. 12.2.3 Carta Gantt y Flujo de Caja Se deberá adjuntar el documento escaneado de la carta Gantt la que debe ser coincidente con el plazo de ejecución ofertado para el servicio. La Carta Gantt debe ser legible y con la resolución suficiente para ser ampliada y revisar sus detalles. Flujo de caja, se especificarán claramente los estados de pago y el anticipo, si lo hubiere. El Flujo de Caja deberá ser coincidente con la Carta Gantt, indicando en forma clara el avance (en días corridos o porcentaje) que se contempla en cada Estado de Pago. 12.2.4 Documentos Acreditar Capacidad Financiera Balance General año 2021, Estado Resultado año 2021 y Formulario de Declaración de Renta (F-22) año tributario 2021 del Servicio de Impuestos Internos.

Documentos Económicos

1.- 12.3 MÓDULO DIGITAL “ANEXOS ECONÓMICOS” Los proponentes interesados deberán ingresar su oferta a través del portal Mercado Público, al módulo de Anexos Económicos, antes del cierre electrónico de acuerdo a lo establecido en el cronograma de licitación del portal, deberá incluir lo siguiente: 12.3.1 Anexo N° 5 de “Oferta Económica”, indicando el monto total ofrecido y el plazo en días corridos Los proponentes deberán ingresar en el portal www.mercadopublico.cl el valor neto (sin impuesto) y en el formato Anexo N° 5 de oferta económica, los valores deberán se indicarán sin y con el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Comportamiento contractual anterior	Según lo dispuesto en numeral 15.3.7, de las presentes bases administrativas	5%
2 Cumplimiento de los requisitos	Según lo dispuesto en numeral 15.3.6, de las presentes bases administrativas	5%
3 CAPACIDAD FINANCIERA	Según lo dispuesto en numeral 15.3.2, de las presentes bases administrativas	15%
4 CONCORDANCIA DE LOS ANTECEDENTES TECNICOS DE LA OF	Según lo dispuesto en numeral 15.3.4, de las presentes bases administrativas	10%
5 Experiencia de los Oferentes	Según lo dispuesto en numeral 15.3.1, de las presentes bases administrativas	40%
6 Precio	Según lo dispuesto en numeral 15.3.5, de las presentes bases administrativas	10%
7 DEMANDA MANO DE OBRA LOCAL	Según lo dispuesto en numeral 15.3.3, de las presentes bases administrativas	15%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO SUBDERE



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	Paola Badillo Gonzalez
e-mail de responsable de pago:	pbadillo@municipiocabildo.cl

Nombre de responsable de contrato:	Sergio Pino Raipan
e-mail de responsable de contrato:	spino@municipiocabildo.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-3-32762100-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Municipalidad de Cabildo
Fecha de vencimiento:	21-11-2022
Monto:	5 %

Descripción:	No hay información

Glosa:	La glosa del documento deberá indicar lo siguiente: “Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato de la licitación pública denominada “REPOSICION ACERAS LADO PONIENTE CALLE MANUEL MONTT Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE ESMERALDA ARTIFICIO, CABILDO”.

Forma y oportunidad de restitución:	La garantía de fiel cumplimiento del contrato será devuelta al término del contrato, sin observaciones, según dictamine el informe de la Unidad Técnica, previa solicitud del contratista.

Otras Garantías

Beneficiario:	Municipalidad de Cabildo
Fecha de vencimiento:	21-11-2023
Monto:	5 %

Descripción:	No hay información

Glosa:	La glosa del documento deberá indicar lo siguiente: “Para garantizar la correcta ejecución y buen comportamiento de la obra, de la licitación pública denominada “REPOSICION ACERAS LADO PONIENTE CALLE MANUEL MONTT Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE ESMERALDA ARTIFICIO, CABILDO”.

Forma y oportunidad de restitución:	La garantía será devuelta a la recepción final por parte de la unidad técnica, sin observaciones, según dictamine el informe de la Unidad Técnica, previa solicitud del contratista.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Resolución de Empates

En el evento de existir empate en el puntaje promedio general de todas las líneas, la comisión evaluadora resolverá esto, aplicando las siguientes consideraciones.

● Se buscará en primer término en las ofertas empatadas, el mejor promedio obtenido para el factor EXPERIENCIA DEL OFERENTE, adjudicando a dicho oferente la licitación.

● Si el empate aún persiste, se considerará el mejor promedio obtenido en el factor CAPACIDAD ECONÓMICA DEL OFERENTE, a éste se procederá a adjudicar la licitación.

● Si el empate aún persiste, se considerará el mejor promedio obtenido en el factor DEMANDA MANO DE OBRA LOCAL, a éste se procederá a adjudicar la licitación.

● Si el empate aún persiste, se considerará el mejor promedio obtenido en el factor OFERTA ECONÓMICA, a éste se procederá a adjudicar la licitación.

● De persistir el empate, se adjudicará al proveedor que cuente con el mayor puntaje en el criterio CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES.

● De persistir el empate, se adjudicará al proveedor que cuente con el mayor puntaje en el criterio COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR.

● Finalmente, de persistir el empate, se adjudicará al proponente que hubiese ingresado su oferta al portal www.mercadopublico.cl con mayor antelación.

Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social

Certificado extendido por la Dirección del Trabajo en que se acredite no tener saldos insolutos con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

La entidad licitante podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del sistema de información.

La entidad licitante podrá permitir, por cada proponente, la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación.

Desde que se publique el requerimiento de aclaración en el portal, se entenderá que el requerido ha tomado conocimiento del mismo dentro de las 24 horas siguientes a la publicación. Luego de extinguidas las referidas 24 horas, el plazo máximo para complementar la oferta será de 24 horas, sin posibilidad de extensión.

En caso de que la aclaración requerida no se resuelva, si corresponde a un requerimiento de evaluación, se le asignará 0 puntos en la evaluación de ese requerimiento y además en la evaluación del cumplimiento de requisitos formales.

En ningún caso las facultades contempladas en este punto de las presentes bases, podrá significar variación de la oferta económica en cuanto a su precio.

Pacto de integridad

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma. 5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio. 6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir