Resolución de Empates |
De producirse un empate primará criterio de “Técnico”, de persistir la igualdad primará criterio “plazo”, si la igualdad continúa primará criterio “Precio”.
En caso de persistir el empate, se seleccionará a la propuesta que haya ingresado primero la oferta en el portal www.mercadopublico.cl.
|
|
|
Pacto de integridad |
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
|
|
|
PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA |
Las ofertas tendrán una validez mínima de 60 días corridos, contados desde la notificación de la adjudicación.
|
|
|
RECEPCION DE OFERTAS |
Las ofertas se recepcionarán a través del Portal www.mercadopublico.cl, hasta el día y hora que se señala en el calendario de la licitación, adjuntando toda la información solicitada en las bases y demás antecedentes.
|
|
|
ADJUDICACION |
La Comisión Evaluadora emitirá un informe que contendrá el análisis de las ofertas presentadas y sobre esta base propondrá al Alcalde, quien adjudicará la propuesta emitiéndose acto seguido, el decreto alcaldicio de la adjudicación, el que será publicado en el Portal Mercado Público para su aceptación. La Municipalidad de Malloa se reserva el derecho de rechazar una o más propuestas e incluso omitir adjudicar la licitación, si es que existen motivos o circunstancias fundamentadas para dicha decisión sin que los oferentes tenga derecho a reclamo o indemnización alguna.
|
|
|
FECHA DE ADJUDICACION |
En caso de no cumplirse con la fecha indicada de adjudicación de las presentes bases de licitación, se publicará una nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl, informando allí las razones del atraso.
|
|
|
FINANCIAMIENTO |
El servicio será financiado a través de la Subvención Pro-Retención de Cada Establecimiento Educativo de la Comuna de Malloa.
|
|
|
PRESUPUESTO MAXIMO DISPONIBLE |
El Presupuesto Máximo permitido a ofertar es de $25.000.000 (veinticinco millones de pesos); incluido impuesto. Aquellas ofertas que excedan el presupuesto máximo permitido, quedarán excluidas inmediatamente de toda evaluación y su oferta será desestimada por la Comisión.
|
|
|
PRESUPUESTO MAXIMO DISPONIBLE |
El Presupuesto Máximo permitido a ofertar es de $25.000.000 (veinticinco millones de pesos); incluido impuesto. Aquellas ofertas que excedan el presupuesto máximo permitido, quedarán excluidas inmediatamente de toda evaluación y su oferta será desestimada por la Comisión.
|
|
|
GARANTIAS |
Generalidades
Todas las garantías deberán ser tomadas por el oferente. No se permitirá garantías a nombre de terceros ajenos al proceso de licitación, pudiendo tomarse indistintamente en pesos o en U.F.
GARANTÍA SERIEDAD DE LA OFERTA
La propuesta deberá ser garantizada por cada oferente mediante una Garantía de Seriedad de la Oferta que asegure el cobre de la misma de la manera más rápida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones dispuesta en el presente punto.
Dicha garantía podrá otorgarse física o electrónicamente (en los casos en que se otorgue de manera electrónica), esta deberá ajustarse a la Ley Nº 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma.
La garantía o caución deberá ser tomada en pesos chilenos a nombre de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MALLOA, RUT N° 69.081.500-1; por un monto de $200.000.- (doscientos mil pesos) con fecha de vencimiento a los 90 días corridos, contados desde la fecha de apertura de la licitación.
Si se tratare de una garantía física, deberá ser entregada en la oficina de PARTES del Departamento de Educación, en un sobre sellado, Blanco, sin marcas, con la información del proponente, el nombre de la licitación y el número ID respetivo, dirigido a la Unidad de Finanzas de la Ilustre Municipalidad de Malloa (quien hará de custodio de la misma, hasta su respectiva resolución), a más tardar a las 14:00 horas del día hábil anterior al cierre de la licitación, Si esta se tratare de un Vale Vista, adicionalmente se deberá detallar (escribir) la glosa referida en su reverso, con la firma del oferente. En ambos casos Al portal junto con los otros documentos de la oferta será subido la carta y/o el Oficio conductor con el cual fue radicada la garantía en la oficina de PARTES del Departamento de Educación de Malloa.
Si se tratara de una garantía otorgada de forma electrónica, el oferente deberá enviar dicho documento hasta las 14:00 horas del día hábil anterior del vencimiento del plazo previsto para la presentación de las ofertas, al correo electrónico: malloadaem@gmail.com; del cual, recibirá un correo de confirmación de la respectiva recepción de la misma; dicho correo de confirmación, deberá ser impreso, firmado, escaneado y subido al portal junto con los otros documentos de la oferta, antes del vencimiento del plazo previsto para la presentación de las ofertas indicado en el cronograma de la licitación.
En cualquiera de los casos, (GARANTÍAS ELECTRÓNICAS Y/O FÍSICA); al portal se deberá subir Fotocopia Simple de la garantía firmada por el oferente y su entrega será antes del vencimiento del plazo previsto para la presentación de las ofertas indicado en el cronograma de la licitación junto con los otros documentos de la oferta.
La NO entrega de dicho documento o la entrega fuera del plazo señalado será causal de rechazo de la propuesta.
PARA TODOS LOS CASOS, la garantía deberá ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable y consignar la siguiente glosa: “ADQUISICIÓN DE TARJETAS SIM CARD Y CARGA DE INTERNET PARA ALUMNOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PRO-RETENCIÓN”.
La garantía de seriedad de la oferta podrá ser ejecutada sin notificación, ni toma de juicio, en los siguientes casos:
-Si el Oferente retira su oferta durante el período de validez establecida en las presentes Bases
-Si el adjudicatario desiste expresamente y por escrito de la adjudicación efectuada.
-Si el adjudicatario a pesar de no desistirse de la adjudicación efectuada, no proceda la aceptación de la orden de compra dentro del plazo establecido.
-Si el adjudicatario a pesar de aceptar la Orden de compra, no procede a la suscripci6n del respectivo contrato dentro del plazo establecido para firmar el contrato.
-Si el adjudicatario no cumple o entrega la documentación solicitada y/o exigencias establecidas para poder celebrar y/o firmar el respectivo contrato.
-Si el adjudicatario presenta antecedentes falsos.
De no ocurrir ninguno de los casos anteriores, la devolución de las garantías se efectuará de la siguiente manera:
-Los oferentes que hayan quedado fuera del proceso licitatorio, podrán retirar su garantía dentro del plazo de diez (10) días contados desde la publicación en el portal www.mercadopublico.cl del acto administrativo que resuelve el proceso licitatorio.
-En caso de que la propuesta publica sea declarada desierta y/o admisible, se devolverán las garantías de seriedad de la oferta a los oferentes dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la publicación en el portal (www.mercadopublico.cl);de la resolución que declara desierta y/o la licitación.
Las devoluciones de las garantías deberán ser previamente coordinadas mediante solicitud escrita del oferente a través de un correo electrónico dirigido al correo jenifer.sali@gmail.com; con copia, al correo juancallejas@gmail.com; indicando fecha de presentación, nombre y RUN de la persona que hará el retiro, la cual será efectuada en el Departamento de Finanzas del MANDANTE.
Ahora bien, todos los gastos que irrogue la mantención de las garantías serán de cargo del oferente y será este responsable de mantenerlas vigentes por el periodo que caucionan.
GARANTÍA FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y BUENA EJECUCIÓN
Para tal caso, el adjudicado entregara antes de la FIRMA DEL CONTRATO una caución o garantía equivalente al 10 % del monto total adjudicado, en pesos chilenos, a nombre de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MALLOA RUT N° 69.081.500-1 , con una vigencia hasta el término del Contrato.
La garantía podrá otorgarse física o electrónicamente; en los casos en que se otorgue de manera electrónica, esta se deberá ajustar a la Ley N° 19.799 sobre documentos electr6nicos, Firma Electr6nica y Servicios de Certificación de dicha firma ; si se trata de un Vale Vista, la glosa referida deberá contenerse en su reverso, con la firma y timbre del oferente.
Además, PARA TODOS LOS CASOS, la garantía deberá ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable y consignar la siguiente glosa: GARANTIZAR EL FIEL DEL CONTRATO Y BUENA EJECUCIÓN DEL SERVICIO:“ADQUISICIÓN DE TARJETAS SIM CARD Y CARGA DE INTERNET PARA ALUMNOS BENEFICIARIOS DE PROGRAMA PRO-RETENCIÓN”.
En el evento en que el Proveedor no cumpla con sus obligaciones, los plazos, y/o la propuesta correspondiente o cualquier aspecto de lo contratado, el MANDANTE queda autorizado desde ya, para proceder a hacer efectiva la garantía, sin necesidad de requerimiento, ni acción judicial alguna y sin perjuicio de las demás acciones legales que pudieren corresponderle y efectuar el MANDANTE posteriormente .
No concurriendo dichas circunstancias, la garantía será devuelta una vez que el proveedor haya dado total, íntegro y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones contraídas y una vez vencida.
El oferente adjudicado será responsable de mantener vigente la garantía, si por cualquier otra causa, expirare su vigencia.
|
|
|
PLAZO DE EJECUCION |
El plazo de ejecución será el señalado en las Bases Técnicas y comenzará a contabilizarse a contar de la firma del Contrato por parte del adjudicatario.
No se aceptará prorroga en la entrega de las tarjetas Sim card y en la carga de internet.
|
|
|
FORMALIZACION DEL CONTRATO |
El adjudicado tendrá un plazo máximo de 10 días corridos hábiles a contar de la fecha en que se le notifique el decreto de adjudicación correspondiente para suscribir el contrato. En caso que ello no ocurriere, la propuesta adjudicada podrá desestimarse, haciéndose efectiva la garantía correspondiente.
|
|
|
CONTRAPARTE TECNICA |
La Supervisión del Contrato será realizada por la Coordinación Comunal Extraescolar e Informático DAEM. Quienes deberán realizar las siguientes actividades:
-Registrar los incumplimientos informados por los Establecimientos Educacionales, a través de un Informe Mensual con los antecedentes del funcionamiento del servicio de internet y de los productos que den lugar a la aplicación de las sanciones que se estipulen de acuerdo a las bases administrativas y bases técnicas, según corresponda.
-Notificar los incumplimientos detectados al proveedor, dejando registro de la toma de conocimiento de los compromisos adquiridos y sanciones.
|
|
|
SOBRE MODALIDAD DE PAGO |
- Los pagos de los bienes y/o servicios contratados por la Entidad licitante, se realizan mensualmente y deberá efectuarse dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la factura.
Para proceder al/os pago/s se requerirá que previamente la Coordinación Comunal Extraescolar, certifique la recepción conforme de los bienes y/o servicios adquiridos.
La factura deberá ser emitida de acuerdo a los siguientes datos:
-Razón Social: Ilustre Municipalidad de Malloa
-RUT: 69081500-1
-Dirección: Bdo. O`Higgins 525 – Malloa
-Giro: Educación
|
|
|
MULTAS |
En los casos que se indican y por causas imputables al adjudicatario, se aplicarán las siguientes multas por el o los atrasos en que incurra en la entrega de los bienes y/o servicios, objetos de la presente licitación.
-Por atraso en la entrega de los bienes y/o servicios contratados, de acuerdo a lo propuesto en el Anexo Nº 6. Se aplicará por cada día corrido de atraso 1 UTM (Una Unidad Tributaria Mensual).
-Por incumplimiento de las Especificaciones Técnicas de los productos y/o servicios de acuerdo a la propuesta adjudicada. Se cobrará 10 UTM (Diez Unidades Tributarias Mensual)
Las multas no podrán sobrepasar el 10% del valor total del contrato.
El monto de las multas será rebajado del pago que la Entidad licitante deba efectuar al adjudicatario en los estados de pago más próximos y, de no ser suficiente este monto o en caso de no existir pagos pendientes, se le cobrará directamente, o bien, se hará efectivo a través del cobro de la garantía de fiel cumplimiento.
Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la entidad licitante de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del contratante incumplidor.
Procedimiento para la aplicación de Multas
Detectada una situación que amerite la aplicación de una multa u otra medida contemplada en las presentes bases, la entidad licitante notificará inmediatamente de ello al adjudicado, personalmente o por carta certificada, informándole sobre la medida a aplicar y sobre los hechos que la fundamentan.
A contar de la notificación singularizada en el párrafo anterior, el proveedor tendrá un plazo de 5 días hábiles para efectuar sus descargos por escrito, acompañando todos los antecedentes que lo fundamenten.
Vencido el plazo indicado sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente medida por medio de una resolución fundada de la entidad licitante.
Si el proveedor ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, la entidad licitante tendrá un plazo de 30 días hábiles, contados desde la recepción de los descargos del proveedor, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del respectivo proveedor deberá formalizarse a través de la dictación de una resolución fundada de la entidad licitante, en la cual deberá detallarse el contenido y las características de la medida. La indicada resolución deberá notificarse al respectivo proveedor adjudicado personalmente o mediante correo electrónico.
El proveedor adjudicado dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación de la resolución fundada singularizada en los párrafos anteriores, para impugnar dicho acto administrativo mediante los recursos contemplados en la Ley 19.880, debiendo acompañar todos los antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la respectiva medida. La entidad licitante tendrá un plazo no superior a 30 días hábiles para resolver el citado recurso.
La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado.
|
|
|
TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO |
La entidad licitante está facultada para declarar administrativamente el término anticipado de la relación contractual, en cualquier momento, sin derecho a indemnización alguna para el adjudicado, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:
- Si se disuelve la empresa adjudicada.
- Por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el proveedor adjudicado. Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución parcial por parte del adjudicatario de las obligaciones contractuales, descritas en las presentes Bases, sin que exista alguna causal que le exima de responsabilidad, y cuando dicho incumplimiento le genere a la entidad licitante perjuicio en el cumplimiento de sus funciones.
-Si el adjudicatario, sus representantes, o el personal dependiente de aquél, no actuaren éticamente durante la ejecución del respectivo contrato, o propiciaren prácticas corruptas, tales como:
1.- Dar u ofrecer obsequios, regalías u ofertas especiales al personal de la entidad licitante, que pudiere implicar un conflicto de intereses, presente o futuro, entre el respectivo adjudicatario y la entidad licitante.
2.- Dar u ofrecer cualquier cosa de valor con el fin de influenciar la actuación de un funcionario público durante la relación contractual objeto de la presente licitación.
3.- Tergiversar hechos, con el fin de influenciar decisiones de la entidad licitante.
- En caso que el atraso en la entrega de los bienes y/o la prestación de los servicios supere los 15 días corridos.
- En caso que las multas cursadas por atrasos sobrepasen el 10 % del valor total contratado.
-En todos los casos señalados, además del término anticipado, se procederá al cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.
-En estos casos de término anticipado se aplicará el mismo procedimiento para la aplicación de las Multas.
-Resuelto el término anticipado, no operará indemnización alguna para el adjudicatario, debiendo la entidad licitante concurrir al pago de las obligaciones ya cumplidas que se encontraren insolutas a la fecha.
-Sin perjuicio de lo anterior, la entidad licitante y el respectivo adjudicatario podrán poner término a la relación contractual en cualquier momento, de común acuerdo.
|
|
|
TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO |
La entidad licitante está facultada para declarar administrativamente el término anticipado de la relación contractual, en cualquier momento, sin derecho a indemnización alguna para el adjudicado, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:
- Si se disuelve la empresa adjudicada.
- Por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el proveedor adjudicado. Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución parcial por parte del adjudicatario de las obligaciones contractuales, descritas en las presentes Bases, sin que exista alguna causal que le exima de responsabilidad, y cuando dicho incumplimiento le genere a la entidad licitante perjuicio en el cumplimiento de sus funciones.
-Si el adjudicatario, sus representantes, o el personal dependiente de aquél, no actuaren éticamente durante la ejecución del respectivo contrato, o propiciaren prácticas corruptas, tales como:
1.- Dar u ofrecer obsequios, regalías u ofertas especiales al personal de la entidad licitante, que pudiere implicar un conflicto de intereses, presente o futuro, entre el respectivo adjudicatario y la entidad licitante.
2.- Dar u ofrecer cualquier cosa de valor con el fin de influenciar la actuación de un funcionario público durante la relación contractual objeto de la presente licitación.
3.- Tergiversar hechos, con el fin de influenciar decisiones de la entidad licitante.
- En caso que el atraso en la entrega de los bienes y/o la prestación de los servicios supere los 15 días corridos.
- En caso que las multas cursadas por atrasos sobrepasen el 10 % del valor total contratado.
-En todos los casos señalados, además del término anticipado, se procederá al cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.
-En estos casos de término anticipado se aplicará el mismo procedimiento para la aplicación de las Multas.
-Resuelto el término anticipado, no operará indemnización alguna para el adjudicatario, debiendo la entidad licitante concurrir al pago de las obligaciones ya cumplidas que se encontraren insolutas a la fecha.
-Sin perjuicio de lo anterior, la entidad licitante y el respectivo adjudicatario podrán poner término a la relación contractual en cualquier momento, de común acuerdo.
|
|
|
TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO |
La entidad licitante está facultada para declarar administrativamente el término anticipado de la relación contractual, en cualquier momento, sin derecho a indemnización alguna para el adjudicado, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:
- Si se disuelve la empresa adjudicada.
- Por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el proveedor adjudicado. Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución parcial por parte del adjudicatario de las obligaciones contractuales, descritas en las presentes Bases, sin que exista alguna causal que le exima de responsabilidad, y cuando dicho incumplimiento le genere a la entidad licitante perjuicio en el cumplimiento de sus funciones.
-Si el adjudicatario, sus representantes, o el personal dependiente de aquél, no actuaren éticamente durante la ejecución del respectivo contrato, o propiciaren prácticas corruptas, tales como:
1.- Dar u ofrecer obsequios, regalías u ofertas especiales al personal de la entidad licitante, que pudiere implicar un conflicto de intereses, presente o futuro, entre el respectivo adjudicatario y la entidad licitante.
2.- Dar u ofrecer cualquier cosa de valor con el fin de influenciar la actuación de un funcionario público durante la relación contractual objeto de la presente licitación.
3.- Tergiversar hechos, con el fin de influenciar decisiones de la entidad licitante.
- En caso que el atraso en la entrega de los bienes y/o la prestación de los servicios supere los 15 días corridos.
- En caso que las multas cursadas por atrasos sobrepasen el 10 % del valor total contratado.
-En todos los casos señalados, además del término anticipado, se procederá al cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.
-En estos casos de término anticipado se aplicará el mismo procedimiento para la aplicación de las Multas.
-Resuelto el término anticipado, no operará indemnización alguna para el adjudicatario, debiendo la entidad licitante concurrir al pago de las obligaciones ya cumplidas que se encontraren insolutas a la fecha.
-Sin perjuicio de lo anterior, la entidad licitante y el respectivo adjudicatario podrán poner término a la relación contractual en cualquier momento, de común acuerdo.
|
|
|
TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO |
La entidad licitante está facultada para declarar administrativamente el término anticipado de la relación contractual, en cualquier momento, sin derecho a indemnización alguna para el adjudicado, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:
- Si se disuelve la empresa adjudicada.
- Por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el proveedor adjudicado. Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución parcial por parte del adjudicatario de las obligaciones contractuales, descritas en las presentes Bases, sin que exista alguna causal que le exima de responsabilidad, y cuando dicho incumplimiento le genere a la entidad licitante perjuicio en el cumplimiento de sus funciones.
-Si el adjudicatario, sus representantes, o el personal dependiente de aquél, no actuaren éticamente durante la ejecución del respectivo contrato, o propiciaren prácticas corruptas, tales como:
1.- Dar u ofrecer obsequios, regalías u ofertas especiales al personal de la entidad licitante, que pudiere implicar un conflicto de intereses, presente o futuro, entre el respectivo adjudicatario y la entidad licitante.
2.- Dar u ofrecer cualquier cosa de valor con el fin de influenciar la actuación de un funcionario público durante la relación contractual objeto de la presente licitación.
3.- Tergiversar hechos, con el fin de influenciar decisiones de la entidad licitante.
- En caso que el atraso en la entrega de los bienes y/o la prestación de los servicios supere los 15 días corridos.
- En caso que las multas cursadas por atrasos sobrepasen el 10 % del valor total contratado.
-En todos los casos señalados, además del término anticipado, se procederá al cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.
-En estos casos de término anticipado se aplicará el mismo procedimiento para la aplicación de las Multas.
-Resuelto el término anticipado, no operará indemnización alguna para el adjudicatario, debiendo la entidad licitante concurrir al pago de las obligaciones ya cumplidas que se encontraren insolutas a la fecha.
-Sin perjuicio de lo anterior, la entidad licitante y el respectivo adjudicatario podrán poner término a la relación contractual en cualquier momento, de común acuerdo.
|
|
|
TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO |
La entidad licitante está facultada para declarar administrativamente el término anticipado de la relación contractual, en cualquier momento, sin derecho a indemnización alguna para el adjudicado, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:
- Si se disuelve la empresa adjudicada.
- Por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el proveedor adjudicado. Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución parcial por parte del adjudicatario de las obligaciones contractuales, descritas en las presentes Bases, sin que exista alguna causal que le exima de responsabilidad, y cuando dicho incumplimiento le genere a la entidad licitante perjuicio en el cumplimiento de sus funciones.
-Si el adjudicatario, sus representantes, o el personal dependiente de aquél, no actuaren éticamente durante la ejecución del respectivo contrato, o propiciaren prácticas corruptas, tales como:
1.- Dar u ofrecer obsequios, regalías u ofertas especiales al personal de la entidad licitante, que pudiere implicar un conflicto de intereses, presente o futuro, entre el respectivo adjudicatario y la entidad licitante.
2.- Dar u ofrecer cualquier cosa de valor con el fin de influenciar la actuación de un funcionario público durante la relación contractual objeto de la presente licitación.
3.- Tergiversar hechos, con el fin de influenciar decisiones de la entidad licitante.
- En caso que el atraso en la entrega de los bienes y/o la prestación de los servicios supere los 15 días corridos.
- En caso que las multas cursadas por atrasos sobrepasen el 10 % del valor total contratado.
-En todos los casos señalados, además del término anticipado, se procederá al cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.
-En estos casos de término anticipado se aplicará el mismo procedimiento para la aplicación de las Multas.
-Resuelto el término anticipado, no operará indemnización alguna para el adjudicatario, debiendo la entidad licitante concurrir al pago de las obligaciones ya cumplidas que se encontraren insolutas a la fecha.
-Sin perjuicio de lo anterior, la entidad licitante y el respectivo adjudicatario podrán poner término a la relación contractual en cualquier momento, de común acuerdo.
|
|
|
DOCUMENTACION QUE RIGE LA LICITACION |
La relación contractual que se genere entre la entidad licitante y el adjudicatario se ceñirá a los siguientes documentos: -Bases Administrativas y Técnicas de licitación. -Aclaraciones, respuestas a las Bases -Oferta Adjudicada -Contrato suscrito entre las partes -Orden de compra. -Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y Reglamento Decreto Nº 250.
|
|
|
BASES TECNICAS |
Las Bases Técnicas regulan los aspectos técnicos de la cual el proponente deberá elaborar su propuesta técnica y económica.
1. OBJETIVO
De acuerdo a la necesidad de los establecimientos educativos en relación a la implementación de clases en línea debido a la emergencia sanitaria decretada en el país, se requiere adquirir tarjetas sim card y cargas de internet para los alumnos de la comuna de Malloa que no cuenten con equipos tecnológicos o servicio de internet en sus hogares para mejorar la implementación de los sistemas de clases a distancia.
La Municipalidad de Malloa invita a participar de la licitación denominada “ADQUISICIÓN DE TARJETAS SIM CARD Y CARGAS DE INTERNET PARA ALUMNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA COMUNA DE MALLOA”.
2. SERVICIO REQUERIDO
Adquirir Sim Card y cargas de internet para los alumnos de la comuna de Malloa que a continuación se detalla:
ADQUISICIÓN DESCRIPCIÓN Y/O ESPECIFICACIÓN DE LO SOLICITADO CANTIDAD SOLICITADA
Producto y cargas de internet • Sim card triple corte (chip, micro chip y nanochip)
• considerar su reposición ante falla y/o robo sea
sin costo
• Empresa con cobertura de conectividad 3G y 4G en toda la comuna de Malloa.
• Deberá ser por 6 meses con un umbral de internet de descarga de datos mensual mínimo 30 GB o superior.
• Cargas de internet sin corte , una vez alcanzada la cuota de navegación, sólo debe reducir velocidad manteniendo el acceso a correo electrónico, herramientas google como meet y redes sociales. 325
Atención personalizada • El proveedor deberá considerar un Ejecutivo Comercial asignado para atender a la Contraparte Técnica, en aquellas materias propias de la gestión del contrato y/o presencia en terreno cuando sea requerido.
• Considerar el acceso a una mesa de ayuda o similar, con atención continua 24x7, durante la vigencia del Contrato, para la atención de incidentes o problemas (tráfico y equipamiento); con un tiempo de respuesta no mayor a 24 horas.
CONSIDERACIONES GENERALES:
Los oferentes deberán señalar en su propuesta lo siguientes aspectos técnicos:
• Es Obligación del proveedor entregar los productos NUEVOS Y SIN USO.
• Contar con una garantía mínima de tres meses.
• El despacho y costo del flete de los productos será de responsabilidad y cargo del proveedor.
• Es obligación del proveedor entregar un INFOME TÉCNICO DE COBERTURA ACTUALIZADO de la Comuna de Malloa, para garantizar sitios y porcentajes de señal OUTDOOR de cada localidad.
• Deberá señalar claramente en su oferta técnica la Compañía de Conectividad que ofrece que ésta sea equivalente a lo solicitado.
• La empresa adjudicada cumpla con la factibilidad técnica 3G y 4G de conectividad en todas las localidades de la comuna de Malloa.
DURACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET
La duración del Servicio de Internet que se origine de la presente licitación, comenzará a regir desde la fecha que se active la tarjeta sim card con su internet y tendrá una duración de acuerdo al siguiente detalle:
- Tendrá una duración de 6 meses para la cantidad solicitada de 325
3.- CONTRAPARTE TÉCNICA
La Supervisión del Contrato será realizada por la Coordinación Comunal Extraescolar e Informático DAEM. Quienes deberán realizar las siguientes actividades:
-Registrar los incumplimientos informados por los Establecimientos Educacionales, a través de un Informe Mensual con los antecedentes del funcionamiento del servicio de internet y de los productos que den lugar a la aplicación de las sanciones que se estipulen de acuerdo a las bases administrativas y bases técnicas, según corresponda.
-Notificar los incumplimientos detectados al proveedor, dejando registro de la toma de conocimiento de los compromisos adquiridos y sanciones.
4. RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS
La recepción conforme será validado por la CONTRAPARTE TÉCNICA, encargada de contrastar los productos entregados versus la oferta del proveedor adjudicado. Esto quedará registrado por escrito en el documento “ACTA DE RECEPCIÓN CONFORME”.
Adicionalmente, los Establecimientos Educativos, se responsabilizarán de entregar las TARJETAS SIM CARD a los apoderados, dejando registro a través de un ACTA, del Nº de Serie, antecedentes personales del receptor (nombre completo, RUT, Teléfono, correo, etc.) e informando finalmente que este producto corresponde a un arriendo y que finalizado el servicio debe ser devuelto al Establecimiento Educacional o cuando este lo estime conveniente por mal uso del servicio.
La CONTRAPARTE TÉCNICA, se responsabilizará de solicitar el ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS APODERADOS DE CADA ESTATABLECIMIENTO EDUCACIONAL.
5. PLAZO DE ENTREGA
El oferente adjudicado debe cumplir con el plazo estipulado en su oferta y anexo Nº6 de las bases, de lo contrario se aplicará la multa indicada en las Bases Administrativas de esta Licitación.
Además deberá enviar un mail a malloadaem@gmail.com indicando el número de Orden de seguimiento o el horario en que el proveedor asistirá al Departamento de Educación Malloa a entregar las tarjetas Sim card y cargas de internet.
|
|
|