|
Resciliación |
|
Corresponde resciliar un contrato cuando de común acuerdo, la Municipalidad y el adjudicatario deseen poner término y liquidar anticipadamente el contrato. Con tal objeto, la parte interesada en resciliar deberá formular una presentación por escrito y, la otra parte, aceptarla.
Se perfeccionará esta resciliación mediante Decreto.
Se rescilia el contrato sin indemnización para las partes, devolviéndose las boletas de garantía pertinentes
|
|
|
|
Resolución de Empates |
|
Los criterios para resolver un eventual empate entre oferentes, se les aplicará las siguientes reglas, según el orden de prelación que se indica, pudiendo pasar a la siguiente regla, sólo si persiste el empate:
i. La oferta con mayor puntaje en la oferta económica
ii. La oferta con mayor puntaje en su clasificación de riesgo
iii. La oferta con mayor puntaje en cobertura adicional
iv. La oferta con mayor puntaje en porcentaje de deducible
Si el empate persiste, será la Alcaldesa, quien definirá acorde con los mejores intereses del Servicio.
La oferta que obtenga el mayor puntaje, obtendrá el Primer Lugar, y si cumple con todos los demás requisitos, será considerada la oferta ganadora y su oferente, deberá firmar el respectivo contrato. Las demás ofertas se ordenarán en orden descendente según puntaje final obtenido, a la espera de la resolución de la licitación.
|
|
|
|
|
Pacto de integridad |
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
|
|
|
|
|
Términos anticipados de contrato |
|
La Municipalidad podrá poner término anticipado o modificar el contrato, sin indemnización de perjuicios, por cualquiera de las causales establecidas en el artículo 13 de la Ley de Compras Públicas en relación con el artículo 77 de su Reglamento, a saber:
1) Por resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.
2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el proveedor.
3) El estado de notoria insolvencia del Proveedor, a menos que mejore las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
4) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
5) Si los contratistas o algunos de los socios administradores fueran condenado por algún delito que merezca pena aflictiva, o tratándose de una sociedad anónima lo fuere algún miembro del Directorio o el Gerente.
6) Por registrar saldo insoluto de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de 6 meses.
7) Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente calificado por la Municipalidad.
8) Por las demás causas que se encuentren establecidas en el respectivo contrato.
En todo caso, la modificación y el término anticipado del contrato definitivo será aprobada por decreto o resolución fundada, y regirá luego de las 24 horas transcurridas de publicado el acto o resolución en el sistema de información, de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 en relación con el artículo 6º del Reglamento de la Ley de Compras y Contratación Pública.
|
|
|
|
|
consultas y aclaraciones |
|
Si los oferentes, producto del análisis de las Bases de Licitación, Términos de Referencia, Anexos, Formatos u otros antecedentes, encontrasen que es necesario solicitar aclaraciones que contribuyan a un mejor entendimiento de lo solicitado por parte de la Municipalidad, podrán formular Preguntas al proceso a través del sistema de información. Deberán hacerlo dentro de los plazos establecidos detallados en el Calendario del proceso y las respuestas se pondrán a disposición de los participantes a través del mismo medio en las fechas establecidas para tal efecto. No se aceptarán ni se responderá ningún tipo de pregunta que no sea por este medio. Las aclaraciones formarán parte integrante de la presente licitación y por lo tanto se presumen conocidas y su aplicación obligatoria para todos los oferentes.
La Unidad Técnica está facultada para, de oficio, realizar enmiendas, rectificaciones a las Bases de Licitación y Términos de referencia o solicitar aclaraciones y/o datos de cualquier naturaleza que considere oportunos, hasta el cierre de la oferta.
Toda esta comunicación se realizará a través del sistema de información y se entenderán conocidas por los oferentes al momento de ofertar.
|
|
|
|
|
readjudicacion |
|
La municipalidad podrá re-adjudicar la licitación, al oferente que siga en orden de prelación, de acuerdo con el puntaje obtenido, dejando sin efecto la adjudicación previa, en los siguientes casos:
1) Si el adjudicatario se desiste de su oferta.
2) Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del artículo 4 de la Ley de Compras, o no, proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar dicha condición.
3) Si el adjudicatario no se inscribe en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado dentro del plazo indicado, con todo debe estar registrado antes de la firma del respectivo contrato.
4) Si se constata que el oferente adjudicado presentó documentación falsa o adulterada.
5) Si el adjudicatario renunciará en el transcurso del servicio.
|
|
|
|
|
Multas |
|
Cada vez que el contratista incurra en los incumplimientos definidos en el presente pliego de condiciones, la Municipalidad de Porvenir, podrá aplicar administrativamente multas, salvo que sea debido a casos de fuerza mayor o caso fortuito, los que deberán ser justificados por el proveedor ante la contraparte técnica.
Dichas multas no se aplicarán si el atraso o incumplimiento se produce por caso fortuito o fuerza mayor (justificado por escrito o correo electrónico, ingresado en oficina de partes en un plazo no mayor a 3 días hábiles), en cuyo caso, la Municipalidad podrá ampliar el plazo para la ejecución del trabajo por única vez, de acuerdo con el contrato vigente, si fuese necesario.
29. FORMA DE COBRO DE LA MULTA
La multa deberá ser cancelada a la Municipalidad de Porvenir, a través de cheque cerrado al portador o vía transferencia electrónica, antes de ser cobrado el pago del servicio o adquisición ejecutado por parte del proveedor, debiendo otorgársele recibo para tal efecto. En caso contrario, el monto total de las multas impagas y que no se encuentren con reclamación pendiente o con el plazo vigente para reclamar de ella, podrá ser descontado de la cuota de pago.
Los montos percibidos por multas ingresarán al presupuesto de la respectiva entidad que esté realizando el cobro.
En caso de que los valores fuesen en U.F., se calculará en base al último día del plazo establecido en las bases que rigen esta licitación.
30. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN
Cuando se verifiquen hechos que, de acuerdo con lo establecido en estas bases sean constitutivos de multa, la contraparte técnica notificará esta circunstancia al contratista, indicando en forma precisa los hechos que se imputan. El contratista dispondrá de un plazo de cinco días hábiles, contados desde la fecha de su notificación, para efectuar los descargos que estime convenientes, adjuntando los antecedentes que sustenten sus alegaciones, por escrito y entregado en Padre Mario Zavattaro N° 434, Porvenir o mediante correo electrónico aandrade@muniporvenir.cl con copia a dnavarro@muniporvenir.cl
Una vez realizados los descargos por parte del contratista, o en su defecto, una vez transcurrido el plazo de cinco días hábiles sin que el contratista haya formulado descargos, la contraparte técnica informará esta situación a la Alcaldesa, o quien este designe, solicitando la aplicación de la multa, en caso de que ello sea procedente, donde deberá resolver en un plazo de veinte días hábiles, con los antecedentes que disponga o que el proveedor haya aportado.
La multa será aplicada mediante resolución, la que será notificada al proveedor en forma personal o mediante carta certificada dirigida al domicilio señalado en el contrato. La notificación que se efectúe mediante carta certificada se entenderá practicada a contar del tercer día hábil siguiente a su recepción en la oficina de correos correspondiente.
El proveedor podrá interponer recurso de reposición en contra de la resolución que le aplique la multa, dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde la fecha de su notificación, por escrito y entregado en Padre Mario Zavattaro N° 434, comuna de Porvenir o mediante correo electrónico a aandrade@muniporvenir.cl c.c.: dnavarro@muniporvenir.cl. La Municipalidad de Porvenir resolverá la reposición presentada, acogiendo total o parcialmente los fundamentos dados por el contratista, o bien, la rechazará confirmado la multa aplicada, sin perjuicio de los demás recursos que contempla la ley N° 19.880, que sean procedentes.
31. CAUSALES Y MONTO DE LAS MULTAS
Para los efectos de la aplicación de multas, la causal que puede originarlas es la siguiente:
TABLA DE MULTAS
CAUSA MONTO DE LA MULTA
a) Incumplimiento en el plazo de liquidación de siniestro, según plazos establecidos por Superintendencia de Valores y Seguros 0,5 U.F. por cada día hábil de atraso.
• En caso de que los valores fuesen en U.F., se calculará en base al último día del plazo establecido en las bases que rigen esta licitación.
• Las multas se podrán aplicar por cada vez que se verifique una causal que individualmente considerada la haga procedente.
• En todo caso, las multas se aplicarán solamente hasta alcanzar el total, en forma acumulada, un 5% del valor total del contrato.
|
|
|
|