Ficha Licitación

Licitación ID: 3668-18-LR21

MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE REFUGIOS PEATONALES EN DIVERSOS SECTORES, CALERA DE TANGO

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 29

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
Reposición de Refugios Peatonales en Diversos Sectores, Calera de Tango, Código BlP 40014663-O

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE REFUGIOS PEATONALES EN DIVERSOS SECTORES, CALERA DE TANGO

Estado:

Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)

Descripción:

MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE REFUGIOS PEATONALES EN DIVERSOS SECTORES, CALERA DE TANGO

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 5.000 UTM (LR)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Licitación de contrato de obra:

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO

Unidad de compra:

Secretaria De Planificacion

R.U.T.:

69.072.800-1

Dirección:

Av. Calera de Tango 345

Comuna:

Calera De Tango

Región en que se genera la licitación:

Región Metropolitana de Santiago

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 18-01-2022 9:30:00

Fecha de Publicación: 16-12-2021 12:00:31

Fecha inicio de preguntas: 16-12-2021 14:01:00

Fecha final de preguntas: 23-12-2021 16:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 30-12-2021 18:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 18-01-2022 9:31:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 18-01-2022 9:31:00

Fecha de Adjudicación: 24-01-2022 11:20:08

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

VISITA A TERRENO VOLUNTARIA EN MUNICIPIO DE CALERA DE TANGO AVDA. CALERA DE TANGO 345 21-12-2021 10:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- De acuerdo a punto 4.2 de Bases Administrativas

Documentos Técnicos

1.- De acuerdo a punto 4.2 de Bases Administrativas

Documentos Económicos

1.- De acuerdo a punto 4.2 de Bases Administrativas

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 EXPERIENCIA	De acuerdo a numeral 17.1 de las Bases Administrativas Normas Especiales.	45%
2 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES	De acuerdo a numeral 17.1 de las Bases Administrativas Normas Especiales.	5%
3 OFERTA ECONÓMICA	De acuerdo a numeral 17.1 de las Bases Administrativas Normas Especiales.	50%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Presupuesto disponible incorpora IVA

Tiempo del Contrato	5 Meses

Plazos de pago:	Otros
Opciones de pago:	Cheque

Nombre de responsable de pago:	Sandra Pérez Umanzor
e-mail de responsable de pago:	sperez@caleradetango.net

Nombre de responsable de contrato:	Bárbara Janzana Soto
e-mail de responsable de contrato:	bjanzana@caleradetango.net
Teléfono de responsable del contrato:	56-2-28108930-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO
Fecha de vencimiento:	17-05-2022
Monto:	5000000 Peso Chileno

Descripción:	De acuerdo al numeral 5.3.2. de las Bases Administrativas La fecha de vencimiento de la garantía informada es referencial. Será responsabilidad del oferente su cálculo y verificación para ajustarse a lo indicado en bases.

Glosa:	Para Garantizar Seriedad de la Oferta del Proyecto Mejoramiento y Reposición de Refugios Peatonales en Diversos Sectores, Calera de Tango, Código BIP 40014663-0

Forma y oportunidad de restitución:	De acuerdo a Bases Administrativas

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Gobierno Regional Región Metropolitana RUT: 61.923.200-3
Fecha de vencimiento:	30-11-2022
Monto:	10 %

Descripción:	De acuerdo al numeral 5.3.3. de las Bases Administrativas La fecha de vencimiento de la garantía informada es referencial. Será responsabilidad del adjudicatario su cálculo y verificación para ajustarse a lo indicado en bases.

Glosa:	Para Garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato del Proyecto Mejoramiento y Reposición de Refugios Peatonales en Diversos Sectores, Calera de Tango, Código BIP 40014663-0

Forma y oportunidad de restitución:	De acuerdo a Bases Administrativas

Otras Garantías

Beneficiario:	Gobierno Regional Región Metropolitana RUT: 61.923.200-3
Fecha de vencimiento:	21-09-2023
Monto:	10 %

Descripción:	De acuerdo al numeral 5.3.5. de las Bases Administrativas La fecha de vencimiento de la garantía informada es referencial. Será responsabilidad del adjudicatario su cálculo y verificación para ajustarse a lo indicado en bases.

Glosa:	Para Garantizar la Correcta Ejecución de las Obras del Proyecto Mejoramiento y Reposición de Refugios Peatonales en Diversos Sectores, Calera de Tango, Código BIP 40014663-0

Forma y oportunidad de restitución:	De acuerdo a Bases Administrativas

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

4.4.1 Visitas a Terreno y Reunión Informativa

Para la presente licitación, la Unidad Técnica contempla la ejecución de 1 visita a terreno, de carácter voluntario para todos lo(as) interesados(as) que deseen ofertar, según lo establecido en el cronograma de la licitación, con el objeto de que los participantes puedan reconocer las condiciones físicas del (los) sector(es) a intervenir. La inasistencia a la visita a terreno no eximirá al oferente de responsabilidad alguna, sobre el conocimiento de las singularidades que se pudiesen detectar en dicha instancia, las que se asumirán conocidas y se considerarán incluidas en el valor final de su oferta. En el lugar de convocatoria y, antes del inicio del recorrido, se firmará un Acta de Visita a Terreno, en la que se dejará constancia de la individualización de los asistentes y, en su caso, de la empresa, interesado u oferente al que representa. Dicha Acta se publicará en el Portal www.mercadopublico.cl. El encargado de la Visita a Terreno por parte de la Municipalidad, verificará la asistencia de los inscritos en el Acta de Visita a Terreno en el o los lugares que se visiten. No se admitirá la incorporación de los oferentes a la visita a terreno en el lugar de las obras, para quienes participen es obligación salir desde el lugar indicado en el cronograma de la licitación y firmar el Acta de Asistencia antes de iniciar el recorrido. No se proporcionará movilización, la que será de responsabilidad de cada uno de los asistentes. Adicionalmente, antes o durante el proceso de consultas y previo al cierre de estas, la Unidad Técnica podrá convocar a los Oferentes interesados en la licitación a una reunión informativa, donde se detallará lo siguiente: A. Objetivo de la presente licitación. B. Forma de presentación de las ofertas, en atención a lo que indican las Bases. C. Llenado de los formatos que se adjuntan a las presentes Bases. D. Pauta de Evaluación y aplicación de los criterios. E. Otros antecedentes relevantes para la presente licitación. En la reunión informativa los Oferentes no podrán realizar intervenciones ni preguntas. Igualmente, la Unidad Técnica no podrá realizar modificaciones de ningún tipo a las Bases Administrativas y Técnicas en dicha reunión. La reunión informativa, de realizarse, no tendrá carácter de obligatoria y se realizará en forma virtual. Con todo, si se define su realización en el cronograma de licitación, revestirá las características de un acto público (abierto a todos los interesados que deseen concurrir), y será requisito para la Unidad Técnica su video grabación, la que posteriormente se subirá al portal www.mercadopublico.cl o en la página web institucional de la Unidad Técnica, si por razones técnicas no pudiese utilizarse el portal. La publicación del video grabación y su ubicación (página web) deberá ser informada en el portal www.mercadopublico.cl.

Resolución de Empates

18. RESOLUCIÓN DE EMPATES
Se entenderá por empate, el hecho de existir igualdad de puntaje final entre dos o más propuestas, una vez evaluadas todas aquellas que hayan sido presentadas válidamente.
Cuando dos o más ofertas compartan idéntico puntaje máximo final, la Municipalidad de Calera de Tango deberá proponer la adjudicación en base a los siguientes criterios, ordenados según prioridad:
1. A la oferta más económica. Si el empate persiste,
2. A la oferta con mayor experiencia. Si el empate persiste,
3. A la oferta con mejor puntaje en cumplimiento de requisitos formales.
En el caso que dos o más ofertas presenten igual puntaje en todos los criterios de evaluación consignados anteriormente, se dará prioridad en la adjudicación a la empresa que posea el mayor Capital Real Disponible, el cual será extraído del anexo 3 "Capacidad Económica".

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir