Licitación ID: 3671-36-LP12
MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE ILUMINACION PUBLICA SECTOR URBANO, CHILLAN VIEJO (SEGUNDO LLAMADO)
Responsable de esta licitación: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 6
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Alumbrado público 1 Global
Cod: 39111603
El presente proyecto tiene por objeto el mejoramiento y la mantención de la iluminación pública del sector urbano de la comuna de Chillán Viejo a través de los trabajos de desinstalación de aproximadamente 2.253 luminarias existentes de tecnología obsole  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE ILUMINACION PUBLICA SECTOR URBANO, CHILLAN VIEJO (SEGUNDO LLAMADO)
Estado:
Revocada
Descripción:
El presente proyecto tiene por objeto el mejoramiento y la mantención de la iluminación pública del sector urbano de la comuna de Chillán Viejo a través de los trabajos de desinstalación de aproximadamente 2.253 luminarias existentes de tecnología obsoleta desde el punto de vista de la eficiencia energética por el suministro, instalación y montaje de igual numero de luminarias con tecnología LEDs y la sustitución e instalación de aproximadamente 1518 de los ganchos de soporte de ellas.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública Mayor 1000 UTM (LP)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
Unidad de compra:
Secplan
R.U.T.:
69.266.500-7
Dirección:
Ignacio Serrano Nº 300
Comuna:
Chillán Viejo
Región en que se genera la licitación:
Región del Biobío
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 19-07-2012 12:00:00
Fecha de Publicación: 22-06-2012 12:06:32
Fecha inicio de preguntas: 22-06-2012 13:17:00
Fecha final de preguntas: 11-07-2012 12:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 13-07-2012 17:30:00
Fecha de acto de apertura técnica: 19-07-2012 12:10:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 19-07-2012 12:10:00
Fecha de Adjudicación: 31-07-2012 15:00:00
Fecha de entrega en soporte fisico 19-07-2012
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
VISITA A TERRENO NO OBLIGATORIA 28-06-2012 12:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- Remitase al punto 8 de las Bases administrativas Especiales
 PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS FISICAS Y DEL PORTAL
2.- Experiencia de la Empresa
 De acuerdo a lo requerido en Bases Administrativas Especiales.
3.- Declaraciones Juradas
 De acuerdo a lo requerido en Bases Administrativas Especiales.
4.- Entregar Antecedentes Económicos
 Según lo señalado en las Bases Administrativas Especiales.
5.- Entregar Antecedentes Físicos
 Según lo señalado en las Bases Administrativas Especiales.
6.- Asistir a Reuniones y/o Visitas a Terreno
 Según lo señalado en las Bases Administrativas Especiales.
7.- Presentar Muestras y/o Prototipos
 Según lo señalado en las Bases Administrativas Especiales.
No hay información de Antecedentes Técnicos
No hay información de Antecedentes Económicos
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
No hay información de requisitos para persona natural


No hay información de requisitos para persona jurídica

6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 OFERTA TECNICA El oferente que presente las características técnicas más beneficiosas para los intereses de la Municipalidad de acuerdo a formulario de oferta técnica se les asignará el mayor puntaje, correspondiendo a todos los oferentes restantes un puntaje proporcional a la oferta asignada con el máximo puntaje. 15%
2 OFERTA ECONOMICA A MENOR VALOR DE LA CUOTA MENSUAL MAYOR PUNTAJE 75%
3 PLAZO DE EJECUCION DE CAMBIO DE LUMINARIAS A MENOR PLAZO MAYOR PUNTAJE 5%
4 EXPERIENCIA Se asignará mayor puntaje a los oferentes que acrediten mayor número de puntos lumínicos instalados de luminarias LEDs. 5%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: Municipal
Monto Total Estimado: 7650000
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Se cancelará en 120 cuotas cuyo valor estimado por la Municipalidad por cuota mensual es estimado de $7.650.000
Tiempo del Contrato 124 Meses
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Cheque
Nombre de responsable de pago: PAOLA ARAYA QUIJADA
e-mail de responsable de pago: daf@chillanviejo.cl
Nombre de responsable de contrato: RODRIGO CARMONA OLIVAREZ
e-mail de responsable de contrato: secpla@chillanviejo.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-02-201527-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Tipo de documento: Boleta de Garantía o Vale Vista
Beneficiario: MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
Fecha de vencimiento: 17-10-2012
Monto: 5000000 Peso Chileno
Descripción: Por un monto de $5.000.000 (cinco millones de pesos), tomada a nombre de la Municipalidad de Chillán Viejo, con una vigencia mínima de 90 días corridos a contar de la fecha de CIERRE de las ofertas en el portal www.mercadopublico.cl, devuelta a solicitud escrita del contratista una vez que haya sido firmado el Contrato sancionado por Decreto Alcaldicio. Cuya Glosa será: Garantiza la Seriedad de la Oferta “MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN PUBLICA SECTOR URBANO, CHILLAN VIEJO (SEGUNDO LLAMADO)”, se exceptúa llevar esta glosa el Vale Vista.
Glosa: Por un monto de $5.000.000 (cinco millones de pesos), tomada a nombre de la Municipalidad de Chillán Viejo, con una vigencia mínima de 90 días corridos a contar de la fecha de CIERRE de las ofertas en el portal www.mercadopublico.cl, devuelta a solicitud escrita del contratista una vez que haya sido firmado el Contrato sancionado por Decreto Alcaldicio. Cuya Glosa será: Garantiza la Seriedad de la Oferta “MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN PUBLICA SECTOR URBANO, CHILLAN VIEJO (SEGUNDO LLAMADO)”, se exceptúa llevar esta glosa el Vale Vista.
Forma y oportunidad de restitución: Por un monto de $5.000.000 (cinco millones de pesos), tomada a nombre de la Municipalidad de Chillán Viejo, con una vigencia mínima de 90 días corridos a contar de la fecha de CIERRE de las ofertas en el portal www.mercadopublico.cl, devuelta a solicitud escrita del contratista una vez que haya sido firmado el Contrato sancionado por Decreto Alcaldicio. Cuya Glosa será: Garantiza la Seriedad de la Oferta “MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN PUBLICA SECTOR URBANO, CHILLAN VIEJO (SEGUNDO LLAMADO)”, se exceptúa llevar esta glosa el Vale Vista.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Tipo de documento: Boleta de Garantía o Vale Vista
Beneficiario: MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
Fecha de vencimiento: 04-03-2013
Monto: 10 %
Descripción: Entregada por el adjudicado previo a la firma del contrato, tomada a nombre de la Municipalidad de Chillán Viejo, equivalente a un 10% del monto contratado, con fecha de vencimiento no inferior al plazo de ejecución de Obras ofertado aumentado en 90 días . Será devuelta una vez que la Municipalidad sancione por Decreto Alcaldicio la Recepción Provisoria de la obra. Cuya Glosa será: Garantiza el Fiel Cumplimiento de ejecución de las obras de: “MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN PUBLICA SECTOR URBANO, CHILLAN VIEJO (SEGUNDO LLAMADO)”, se exceptúa llevar esta glosa el Vale Vista.
Glosa: Entregada por el adjudicado previo a la firma del contrato, tomada a nombre de la Municipalidad de Chillán Viejo, equivalente a un 10% del monto contratado, con fecha de vencimiento no inferior al plazo de ejecución de Obras ofertado aumentado en 90 días . Será devuelta una vez que la Municipalidad sancione por Decreto Alcaldicio la Recepción Provisoria de la obra. Cuya Glosa será: Garantiza el Fiel Cumplimiento de ejecución de las obras de: “MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN PUBLICA SECTOR URBANO, CHILLAN VIEJO (SEGUNDO LLAMADO)”, se exceptúa llevar esta glosa el Vale Vista.
Forma y oportunidad de restitución: Entregada por el adjudicado previo a la firma del contrato, tomada a nombre de la Municipalidad de Chillán Viejo, equivalente a un 10% del monto contratado, con fecha de vencimiento no inferior al plazo de ejecución de Obras ofertado aumentado en 90 días . Será devuelta una vez que la Municipalidad sancione por Decreto Alcaldicio la Recepción Provisoria de la obra. Cuya Glosa será: Garantiza el Fiel Cumplimiento de ejecución de las obras de: “MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN PUBLICA SECTOR URBANO, CHILLAN VIEJO (SEGUNDO LLAMADO)”, se exceptúa llevar esta glosa el Vale Vista.
    Otras Garantías
Tipo de documento: Boleta de Garantía o Vale Vista
Beneficiario: MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
Fecha de vencimiento: 04-03-2023
Monto: 12 %
Descripción: Será de un 12% del monto contratado, tomada a nombre de la Municipalidad de Chillán Viejo, con una vigencia de 130 meses a contar de la Recepción Provisoria de la obra, la cual será devuelta una vez sancionada por Decreto la Recepción Definitiva de las Obras. Cuya Glosa será: Garantiza la correcta ejecución de las obras y fiel cumplimiento de contrato de: “MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN PUBLICA SECTOR URBANO, CHILLAN VIEJO (SEGUNDO LLAMADO)”, se exceptúa llevar esta glosa el Vale Vista.
Glosa: Será de un 12% del monto contratado, tomada a nombre de la Municipalidad de Chillán Viejo, con una vigencia de 130 meses a contar de la Recepción Provisoria de la obra, la cual será devuelta una vez sancionada por Decreto la Recepción Definitiva de las Obras. Cuya Glosa será: Garantiza la correcta ejecución de las obras y fiel cumplimiento de contrato de: “MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN PUBLICA SECTOR URBANO, CHILLAN VIEJO (SEGUNDO LLAMADO)”, se exceptúa llevar esta glosa el Vale Vista.
Forma y oportunidad de restitución: Será de un 12% del monto contratado, tomada a nombre de la Municipalidad de Chillán Viejo, con una vigencia de 130 meses a contar de la Recepción Provisoria de la obra, la cual será devuelta una vez sancionada por Decreto la Recepción Definitiva de las Obras. Cuya Glosa será: Garantiza la correcta ejecución de las obras y fiel cumplimiento de contrato de: “MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN PUBLICA SECTOR URBANO, CHILLAN VIEJO (SEGUNDO LLAMADO)”, se exceptúa llevar esta glosa el Vale Vista.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates
SEGUN LO SEÑALADO EN LA LEY DE COMPRAS PUBLICAS
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación
SEGUN LO SEÑALADO EN BAE
Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
SEGUN LO SEÑALADO EN  BAE
Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes
SEGUN LO SEÑALADO EN  BAE
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.