Licitación ID: 3697-46-L121
Contrat., Servicio de Capac., y entrega de materiales Unidades Demostrativas Frutales, Udel.-
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 115
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Formación, capacitación y entrenamiento de personal 1 Unidad
Cod: 80111504
Contratación de Servicio de Capacitación y entrega de materiales e insumos para unidades demostrativas de frutales menores con agricultores del PDTI Municipal Grupo Selva Oscura de la Comuna de Victoria, se adjunta anexo técnico.-  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
Contrat., Servicio de Capac., y entrega de materiales Unidades Demostrativas Frutales, Udel.-
Estado:
Adjudicada
Descripción:
La licitación consiste en proveer a la Municipalidad de Victoria del servicio de capacitación y asesoría especializada para el manejo de frutales menores (frutillas y frambuesas) y la entrega de materiales e insumos a los agricultores del programa, pertenecientes al grupo Selva Oscura, según anexo adjunto.-
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública inferior a 100 UTM (L1)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
Unidad de compra:
Adquisiciones
R.U.T.:
69.180.900-5
Dirección:
No hay información
Comuna:
No hay información
Región en que se genera la licitación:
Región de la Araucanía
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 30-07-2021 15:14:00
Fecha de Publicación: 23-07-2021 16:40:23
Fecha inicio de preguntas: 23-07-2021 17:05:00
Fecha final de preguntas: 26-07-2021 17:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 28-07-2021 17:14:00
Fecha de acto de apertura técnica: 30-07-2021 15:15:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 30-07-2021 15:15:00
Fecha de Adjudicación: 17-08-2021 13:05:38
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- ESTAR INSCRITO EN UN REGISTRO ESPECIAL: En caso que el proveedor adjudicado no este inscrito en el Registro electronico oficial de contratistas de la Administracion, CHILEPROVEEDORES, estará obligado a inscribirse dentro del plazo de 15 dias habiles, contados desde la fecha de adjudicación o la emisión de la Orden de Compra respectiva.
2.- En Relacion a la inscripcion en chileproveedores: En caso que no lo hagan, La Municipalidad de Victoria, podrá entender desestimiento de la oferta, pudiendo readjudicar al oferente que haya resultado como segundo mejor evaluado, y así sucesivamente.
3.- EN DESCRIPCION DE LA OFERTA: LOS PROVEEDORES DEBERÁN INDICAR: > EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS EN PERIODOS DE TIEMPO MEDIBLES, DIAS- LA ENTREGA INMEDIATA NO OBTENDRÁ PUNTAJE
No hay información de Antecedentes Técnicos
Documentos Económicos
1.- El monto total ofertado en el Comprobante de Ingreso de Oferta, deberá ser ingresado en VALOR NETO a través del portal www.mercadopublico.cl , ademas llenar y adjuntar el ANEXO ECONOMICO, con los valores de cada uno de los productos alli descritos. El SUBTOTAL NETO del ANEXO ECONOMICO, debera coincidir con el valor total neto indicado en el Comprobante de Ingreso de Oferta, de lo contrario no será evaluado. El presupuesto total disponible, para realizar esta compra es de $1.643.000.- IVA INCLUIDO, por lo que las ofertas no deben superar este monto (considerando los impuestos respectivos). La oferta del oferente que sobrepase este monto disponible será declara inadmisible quedando fuera del proceso, no siendo evaluado y sin lugar a indemnización alguna.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Inscritos en Chileproveedores En caso que el o los proveedores adjudicados no estén inscritos en el Registro electrónico oficial de contratistas de la Administración, Chileproveedores, estarán obligados a inscribirse dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la notificación de la adjudicación o la emisión de la orden de compra respectiva
En relación a la Inscripción en ChileProveedores En Relacion a la inscripcion en chileproveedores: En caso que no lo hagan, La Municipalidad de Victoria, podrá entender desestimiento de la oferta, pudiendo adjudicar al oferente que haya resultado como segundo mejor evaluado, y así sucesivamente.
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Plazo de Ejecucion Una vez generada la orden de compra, el plazo de ejecución del servicio, entrega en días hábiles de los productos solicitados y la instalación del meso túnel: ▪ Entre 01 a 15 días= (100 puntos). ▪ De 16 a 30 días= (75 puntos). ▪ De 31 a 45 días= (50 puntos). ▪ De 46 días o más= (25 puntos). ▪ No informa o plazo indicado no se expresa en días= (0 puntos Formula = (puntaje obtenido x 20%) = puntaje 3 20%
2 Precio ▪ Menor oferta económica = (100 puntos). ▪ Segundo menor precio ofertado = (90 puntos). ▪ Tercero menor precio ofertado = (80 puntos). ▪ Cuarto menor precio ofertado = (70 puntos). Formula = (puntaje obtenido x 45%) = puntaje 1 45%
3 Experiencia de los Oferentes Acredita experiencia: 1. Adjunta Certificados que acredite experiencia en capacitación en frutales menores. 2. Adjunta Certificado, Titulo técnico o profesional del área agropecuaria, con experiencia en el manejo de frutales menores. 3. Adjuntando Certificados que acrediten tener experiencia en trabajos realizados con agricultores mapuches. 4. Adjuntando Contratos, Certificados u Órdenes de Compra que acreditan haber realizado trabajos en los sectores rurales mencionados. Cumple con los siguientes requisitos: • Cumple con los 4 requisitos = (100 puntos) • Cumple con los 3 requisitos = (70 puntos) • Cumple con los 2 requisitos = (40 puntos) • Cumple con 1 de los requisitos = (10 puntos) • No informa no adjunta = (0 puntos) Formula = (puntaje obtenido x 30%) = puntaje 2 30%
4 Cumplimiento de Requisitos Formales  Cumple con los requisitos formales de presentación de oferta antes del cierre de la licitación:(100 ptos.)  Cumple con los requisitos formales de presentación de oferta, pero lo efectúa dentro del plazo especial:(10 ptos.) Fórmula: (puntaje obtenido x 5 % = puntaje 4) 5%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: 2140510002
Monto Total Estimado: 1643000
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Por un monto total de 1.643.000.- IVA INCLUIDO, El presupuesto es máximo disponible, La oferta del oferente que sobrepase este monto disponible será declara inadmisible quedando fuera del proceso, no siendo evaluado y sin lugar a indemnización alg
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: Hilda Medina Saenz
e-mail de responsable de pago: hmedina@victoriachile.cl
Nombre de responsable de contrato: Manuel Cofre Ovalle
e-mail de responsable de contrato: mcofreovalle@gmail.com
Teléfono de responsable del contrato: 56-45-2598485-
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
Se prohíbe absolutamente ceder o traspasar, parcial o totalmente, a cualquier título, el o los contratos definitivos o sus respectivas modificaciones, que hayan sido suscritos con la Municipalidad, para los efectos de todas y cada una de las obligaciones
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates

Si en la evaluación de las ofertas se produjera un empate entre 2 o más oferentes, respecto de su evaluación final, se adjudicará al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio de evaluación "PRECIO”. -

En caso que se mantenga la situación de empate, se establece como segundo mecanismo de desempate de la adjudicación, al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio de evaluación "EXPERIENCIA”. -

De continuar con la situación de empate, se establece como tercer mecanismo de desempate de la adjudicación, al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio de evaluación "PLAZO DE EJECUCION “. –

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación
  1. Las consultas que los participantes deseen formular con relación a la licitación deberán ser realizadas a través del portal www.mercadopublico.cl. Las respuestas se pondrán a disposición de los oferentes, en la misma página Web de acuerdo a la calendarización del portal Mercado Público. Se responderá cada consulta, sin hacer mención al participante que la haya formulado.

Las respuestas se entenderán parte integrante del Anexo Técnico, no pudiendo los oferentes, alegar desconocimiento de las aclaraciones, para los efectos de cualquier interpretación de algún aspecto de la licitación que haya sido modificado.
giro comercial
Que los proveedores esten asociados al giro comercial del producto o servicios solicitados.
En Relacion a la inscripcion en chileproveedores
NO SERÁ EVALUADA LA OFERTA presentada por el proveedor, que se encuentre con la Inscripción Chileproveedores en estado INHABIL (No cumple con los Requisitos de Inscripción en el Registro).
ADJUDICACION

Se adjudicará la licitación al proveedor, que oferte la totalidad de los productos solicitados, obtenga el mayor puntaje en la evaluación de las ofertas y esté dentro del presupuesto disponible.

Se podrá declarar desierta la propuesta cuando las ofertas no resulten convenientes para la Municipalidad. Ademas la Municipalidad podrá declarar inadmisibles las ofertas que no cumplan con los anexos o lo requerido en las bases de licitacion, o la oferta realizada sobrepase el presupuesto disponible.

En caso de no cumplirse con la fecha indicada de adjudicación de la presente licitación, la Municipalidad de Victoria publicará una nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl, informando allí las razones del atraso.

 
Formalizacion de la Orden de Compra:
  1. Se formalizará mediante la emisión de una Orden de Compra por parte de la Municipalidad de Victoria y la aceptación de ésta por parte del oferente adjudicado en el portal www.mercadopublico.cl
La licitación será con modalidad de Adjudicación Simple con emisión automática de Orden de Compra, la que permite adjudicar la línea de productos a un solo proveedor, en este caso, se generará la orden de compra respectiva, con el valor total ofertado por el oferente.
Multas
El Oferente estará afecto a las siguientes multas si incurre en las siguientes situaciones, las que se señalan con un solo efecto enunciativo y sin que lo indicado sea taxativo: a) Atraso por incumplimiento de plazos contractuales por día de retraso: 1. 1 UTM diaria sobre el valor total de la licitación adjudicada, (pudiendo ser acumulativas por una o más incumplimiento). a descontarse en el pago de la factura correspondiente. b) Las multas por cualquiera de los siguientes conceptos mencionados serán de 1 UTM diario sobre el valor total de la licitación adjudicada, (pudiendo ser acumulativas por uno o más incumplimiento), a descontarse en el pago de la factura correspondiente: 1. No cumplimiento de disposiciones legales de seguridad vigente. - 2. Por no cumplimiento de las órdenes impartidas por el I.T.O.- 3. Por incumplimiento en el plazo y materiales designados en el Anexo Técnico. 4. Por incumplimiento de la legislación laboral. - 5. Por incumplimiento de cualquiera de las disposiciones pactadas. - 6. Por maltrato físico o verbal al personal municipal. - 7. Por maltrato físico o verbal a los usuarios beneficiarios del programa. - 8. Que el personal contratado por el contratista no se presente en condiciones óptimas para realizar las faenas. 9. Entrega de productos de distintas características a las ofrecidas, 10. Entrega de productos en mal estado o vencidos, 11. y otros incumplimientos de las obligaciones contraídas por el proveedor, calificadas como graves por la Municipalidad. Detectada una situación que amerite la aplicación de multas por parte de La Municipalidad, ésta le notificará al prestador, personalmente o por carta certificada, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar de la notificación de la comunicación precedente, el prestador tendrá un plazo de 5 días hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes. Vencido el plazo sin presentar descargos, la Entidad dictará el respectivo Decreto Alcaldicio. Si el oferente hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Municipalidad de Victoria, tendrá un plazo de hasta treinta días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará mediante Decreto Alcaldicio, lo que se notificará al adjudicatario, personalmente o por carta certificada. Durante el periodo de alegaciones por multas aplicadas, el prestador deberá velar por el cumplimiento del contrato.
Inspección Técnica
La inspección técnica del servicio estará a cargo del Administrador Municipal o quien lo subrogue, quien fiscalizará el buen y oportuno cumplimiento de los servicios prestados, previo informe de la Encargada del Programa.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.