Ficha Licitación

Licitación ID: 3697-98-L123

Contratación serv capacit e instalación de biodigestor y materiales PDTI CORDILLERA

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 117

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Formación, capacitación y entrenamiento de personal	1 Unidad
Cod: 80111504	1 Unidad
Contratación de servicio de capacitacion e instalacion de biodigestor, incluido materiales para unidad demostrativa con agricultores/as del PDTI, SEGUN ANEXO TECNICO ADJUNTO

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

Contratación serv capacit e instalación de biodigestor y materiales PDTI CORDILLERA

Estado:

Adjudicada

Descripción:

contratación de servicio de capacitacion e instalacion de biodigestor, incluido materiales para unidad demostrativa con agricultores/as del pdti municipal, grupo cordillera, de la comuna de victoria

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública inferior a 100 UTM (L1)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA

Unidad de compra:

Adquisiciones

R.U.T.:

69.180.900-5

Dirección:

No hay información

Comuna:

No hay información

Región en que se genera la licitación:

Región de la Araucanía

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 10-10-2023 15:01:00

Fecha de Publicación: 02-10-2023 17:17:25

Fecha inicio de preguntas: 02-10-2023 18:15:00

Fecha final de preguntas: 04-10-2023 19:30:00

Fecha de publicación de respuestas: 06-10-2023 15:15:00

Fecha de acto de apertura técnica: 10-10-2023 15:02:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 10-10-2023 15:02:00

Fecha de Adjudicación: 13-10-2023 17:06:55

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- ESTAR INSCRITO EN UN REGISTRO ESPECIAL: En caso que el proveedor adjudicado no este inscrito en el Registro electronico oficial de contratistas de la Administracion, CHILEPROVEEDORES, estará obligado a inscribirse dentro del plazo de 15 dias habiles, contados desde la fecha de adjudicación o la emisión de la Orden de Compra respectiva.

2.- En Relacion a la inscripcion en chileproveedores: En caso que no lo hagan, La Municipalidad de Victoria, podrá entender desestimiento de la oferta, pudiendo readjudicar al oferente que haya resultado como segundo mejor evaluado, y así sucesivamente.

3.- EN DESCRIPCION DE LA OFERTA: LOS PROVEEDORES DEBERÁN INDICAR: > EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS EN PERIODOS DE TIEMPO MEDIBLES, DIAS- LA ENTREGA INMEDIATA NO OBTENDRÁ PUNTAJE

4.- Según lo indicado en el punto 14 del Anexo Técnico 14. Documentos a presentar en la Oferta: La documentación de la oferta deberá ser ingresada en el portal www.mercadopublico.cl, dentro de los plazos establecidos para ello, además se deberá adjuntar por este mismo medio, los antecedentes que se describen más abajo. Todos los documentos deberán estar legibles, íntegramente completados, no pudiendo ser alterados ni modificados por los oferentes, salvo las modificaciones que se indiquen en los formularios, cuando se señale expresamente, deberán tener un formato que permita abrir y visualizar la información contenida en el archivo, de no ser posible se tendrá como documento no presentado. DOCUMENTOS DIGITALES:  Documentos administrativos: 1. Individualización del oferente (Llenar formulario N.º 1, adjunto), Firmado. 2. Declaración Jurada Simple (Llenar formulario N.º 2, adjunto), Firmado. 3. Formas de Pago (Llenar formulario N.º 3, adjunto), Firmado. 4. Fotocopia cédula de identidad vigente, del oferente (si es persona natural) o Fotocopia cédula de identidad vigente del o los representantes legales de la Empresa, según lo indicado en escritura pública (si es persona jurídica), (Nota: Decreto Supremo N.º 32, de 18/03/2020, que Extiende la fecha de vencimiento de las cédulas de Identidad para chilenos). 5. En el caso que el oferente sea una Persona Jurídica, se deberá adjuntar, además: a) Fotocopia simple de la escritura de Constitución de la Sociedad y sus modificaciones, si las hubiere, en que conste la Personería Jurídica del Representante Legal y su vigencia. b) Certificado de vigencia de la sociedad y sus modificaciones, si las hubiere. 6. En el caso que el oferente sea una Unión Temporal de Proveedores, se deberá adjuntar, además: a) Individualización de la Unión Temporal de Proveedores (Llenar Formulario N.º 4, adjunto). Firmado. b) Documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma, (Llenar Formulario N.º 5, adjunto). Firmado. Nota: Para los Oferentes Inscritos en www.chileproveedores.cl y que posean la documentación vigente indicada en los N.º 4 y 5, letra a y b INGRESADA EN ESTE REGISTRO (documentos acreditados), NO SERÁ NECESARIO ADJUNTARLOS (No obstante, deberán acreditar habilidad en el sistema al momento de adjudicarse la licitación).

Documentos Técnicos

1.-  Documento Técnico: a) Acreditar especificaciones de lo ofertado, referido a características de materiales e insumos y a las dimensiones y modelo de biodigestor. b) Acreditar experiencia mediante contratos, certificados, facturas u órdenes de compra, con entidades públicas o privadas, desde el año 2010 a la actualidad (el oferente que no tenga experiencia de igual manera deberá adjuntar el formulario N. º7 firmado).

Documentos Económicos

1.-  Documento económico: a) Oferta Económica (Llenar Formulario N.º 6, adjunto), Firmado.

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).



Inscritos en Chileproveedores	En caso que el o los proveedores adjudicados no estén inscritos en el Registro electrónico oficial de contratistas de la Administración, Chileproveedores, estarán obligados a inscribirse dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la notificación de la adjudicación o la emisión de la orden de compra respectiva
En relación a la Inscripción en ChileProveedores	En Relacion a la inscripcion en chileproveedores: En caso que no lo hagan, La Municipalidad de Victoria, podrá entender desestimiento de la oferta, pudiendo adjudicar al oferente que haya resultado como segundo mejor evaluado, y así sucesivamente.

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Plazo de Entrega	Una vez generada la orden de compra, el plazo de ejecución del servicio, entrega en días hábiles de los productos solicitados y la instalación : ▪ Entre 01 a 15 días= (100 puntos). ▪ De 16 a 20 días= (75 puntos). ▪ De 21 a 30 días= (50 puntos). ▪ De 31 días o más= (25 puntos). ▪ No informa o plazo indicado no se expresa en días= (0 puntos).	20%
2 Precio	▪Menor oferta económica = (100 puntos). ▪Segundo menor precio ofertado = (90 puntos). ▪Tercero menor precio ofertado = (80 puntos). ▪Cuarto o menor precio ofertado = (70 puntos).	45%
3 Experiencia	Acredita experiencia: 1. Adjuntando Contratos, Certificados u Órdenes de Compra, que acrediten experiencia en la instalación de biodigestores. 2. Adjuntando Certificados que acrediten tener experiencia en trabajos realizados con agricultores. 3.- Adjuntando Contratos, Certificados u Órdenes de Compra, que acrediten haber realizado trabajos en los sectores rurales mencionados. Cumple con los siguientes requisitos: • Cumple con los 3 requisitos = (100 puntos) • Cumple con 2 de los requisitos = (50 puntos) • Cumple con 1 de los requisitos = (30 puntos) • No informa no adjunta = (0 puntos)	30%
4 Cumplimiento de Requisitos formales	 Cumple con los requisitos formales de presentación de oferta antes del cierre de la licitación:(100 ptos.)  Cumple con los requisitos formales de presentación de oferta, pero lo efectúa dentro del plazo especial:(10 ptos.)	5%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	214-05-100-02
Monto Total Estimado:	1500000


Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Por un monto total de 1.500.000.- IVA INCLUIDO, El presupuesto es máximo disponible, por lo que las ofertas no deben superar este monto considerando los impuestos respectivos, de lo contrario se considerara inadmisible.-

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	ERIKA JARA AVILA
e-mail de responsable de pago:	facturasmunivictoria@gmail.com

Nombre de responsable de contrato:	MAGNO RODRIGUEZ CANTERO
e-mail de responsable de contrato:	magnorodriguezcantero@gmail.com
Teléfono de responsable del contrato:	56-45-2598418-

Prohibición de subcontratación:	No permite subcontratación Se prohíbe absolutamente ceder o traspasar, parcial o totalmente, a cualquier título, el o los contratos definitivos o sus respectivas modificaciones, que hayan sido suscritos con la Municipalidad, para los efectos de todas y cada una de las obligaciones

Subir

8. Garantías requeridas

No hay información de Garantías

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Resolución de Empates

SEGUN LO INDICADO EN EL PUNTO 16 DEL ANEXO TECNICO:

Si en la evaluación de las ofertas se produjera un empate entre 2 o más oferentes, respecto de su evaluación final, se adjudicará al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio de evaluación “PRECIO”. -

En caso de que se mantenga la situación de empate, se establece como segundo mecanismo de desempate de la adjudicación, al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio de evaluación "EXPERIENCIA”. -

De continuar con la situación de empate, se establece como tercer mecanismo de desempate de la adjudicación, al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio de evaluación "PLAZO DE EJECUCION “. –

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

SEGUN LO INDICADO EN EL PUNTO 18 DEL ANEXO TECNICO:
18. CONSULTAS Y ACLARACIONES SOBRE LA EVALUACIÓN Y/O ADJUDICACIÓN, DE LA LICITACIÓN.

Podrán comunicarse vía correo electrónico, al mail: adquisiciones.munivictoria@gmail.com indicando en ASUNTO: "Consulta sobre Licitación Nº ID”.

Para realizar estas consultas o reclamos contarán con un plazo de 3 días hábiles, contados desde la fecha de adjudicación, pasado este plazo no serán considerados.

Las consultas efectuadas serán respondidas por correo electrónico al oferente que las haya realizado, o si corresponde a través de la plataforma de www.mercadopublico.cl.

giro comercial

Que los proveedores esten asociados al giro comercial del producto o servicios solicitados.

En Relacion a la inscripcion en chileproveedores

NO SERÁ EVALUADA LA OFERTA presentada por el proveedor, que se encuentre con la Inscripción Chileproveedores en estado INHABIL (No cumple con los Requisitos de Inscripción en el Registro).

Condición en el Plazo de Entrega

Si los productos adjudicados, no llegan en la fecha indicada por el proveedor en su oferta, la Municipalidad podrá Cancelar la Orden de Compra, readjudicandole al proveedor que haya obtenido el 2º mejor puntaje, y en una próxima licitación, no sera evaluado dejándolo fuera de bases por incumplimiento en ofertas anteriores.

ADJUDICACION

SEGUN LO INDICADO EN EL PUNTO 17 DEL ANEXO TECNICO:

17. ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN
Se adjudicará la Licitación completa a un solo oferente que cumpla con todos los requerimientos solicitados en el Anexo Técnico, esté dentro del presupuesto disponible y obtenga el mayor puntaje en la evaluación de las ofertas admisibles recibidas en el portal, no podrán adjudicarse ofertas de oferentes que se encuentren inhabilitados para contratar con las entidades.

La adjudicación se efectuará mediante Decreto Alcaldicio, proceso que será comunicado a través del Portal. Dicho acto administrativo deberá especificar los criterios de evaluación que, previamente establecidos en el Anexo Técnico, hayan permitido al adjudicatario obtener la calificación de la oferta más conveniente, según lo establecido en el art 41, inc. 4, del Reglamento de la Ley 19.886.
Previo al acto de adjudicación de la licitación, el municipio verificará que el adjudicatario mantenga la habilidad y capacidad para contratar con el Estado, de no ser así, se rechazará la oferta correspondiente y la Municipalidad podrá readjudicar al oferente que le siga en puntaje de acuerdo a los criterios de evaluación y que resulten ser convenientes a los intereses municipales o se declarará desierta la licitación en caso de no existir otros oferentes.
La Municipalidad podrá declarar inadmisibles las ofertas que no cumplan con lo requerido en el Anexo Técnico. Además, la Municipalidad declarará desierta la presente licitación cuando no se presenten ofertas, o bien cuando estás no resulten convenientes a sus intereses, la declaración se efectuará por Decreto Alcaldicio.
En caso de no cumplirse por razones de orden técnico y/o administrativo con la fecha indicada de adjudicación de la presente licitación, la Municipalidad de Victoria publicará una nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl, informando allí las razones del atraso.
Por el solo hecho de presentar ofertas en tiempo y forma, los oferentes aceptan que la decisión final que adopte la Municipalidad de Victoria será susceptible de los reclamos administrativos y/o judiciales establecidos por la Ley.

Formalizacion de la Orden de Compra:

SEGUN LO INDICADO EN EL PUNTO 2 DEL ANEXO TECNICO:
2.- Modalidad del Contrato:

Se formalizará mediante la emisión de la Orden de Compra por parte de la Municipalidad de Victoria y la Aceptación de ésta por parte del contratista adjudicado en el portal www.mercadopublco.cl.

La licitación será con modalidad de Adjudicación Simple con emisión automática de Orden de Compra, la que permite adjudicar la línea de producto a un solo proveedor, en este caso, se generará la Orden de Compra respectiva, con el valor total ofertado por el oferente,

FACTORING

Se establece que el adjudicatario solo podrá factorizar, una vez realizada la entrega conforme de la totalidad de los productos adquiridos, y recepcionada conforme la factura correspondiente, POR PARTE DEL DEPARTAMENTO que realizó la compra. En caso de que el adjudicatario celebre un contrato de factoring, se deja constancia que este acto debe ser comunicado por mail a la Municipalidad de Victoria, indicando el Nº de la Orden de Compra, Nº de la Factura, Fecha, Monto y Nombre de la Empresa a la cual va a factorizar, con a lo menos diez (10) días hábiles antes a su suscripción a fin de que se realice una evaluación para su autorización o rechazo. Sin perjuicio de lo anterior, hecha la autorización, el adjudicatario deberá notificar a la Municipalidad de la concreción del factoring y la empresa de factoring deberá tomar las providencias necesarias y oportunas de notificación a la Municipalidad, a fin de hacer efectivo el cobro de la respectiva factura. No obstante, todo lo anterior, la Municipalidad no se obliga al pago del factoring en caso de existir obligaciones y/o multas pendientes del adjudicatario. CONTACTO DEPTO. DE ADM. Y FINANZAS MUNICIPALIDAD DE VICTORIA: GABRIEL ALARCON RUIZ; Fono: 45-2598469; Mail: galarcon16@gmail.com

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir