Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario:
|
I. Municipalidad Cabo de Hornos
|
Fecha de vencimiento:
|
07-08-2023
|
Monto:
|
500000
Peso Chileno
|
|
Descripción:
|
13. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
Para la seriedad de la oferta, el proponente deberá presentar una garantía de seriedad, la que podrá ser de cualquier instrumento financiero, Boleta bancaria, Vale a la Vista, Póliza de Seguro, con carácter irrevocable y pagadero a la vista, a su polo de presentación, tomada a nombre de la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos, RUT 69.254.400-5, por la suma total de $500.000.- (quinientos mil pesos), con una vigencia mínima de 30 (treinta) días corridos, a contar de la fecha de la Apertura de la Propuesta, la que deberá ser presentada en forma presencial, en sobre sellado con el nombre de la Licitación a la que postula, en la fecha que señala el Cronograma de la licitación, en la oficina de Partes de la Municipalidad de Cabo de Hornos, ubicada en O’Higgins N°189, comuna de Cabo de Hornos.
La garantía en caso de ser boleta deberá contener la siguiente glosa:
GLOSA: “PARA CAUCIONAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA DE LA PROPUESTA PUBLICA “REPOSICIÓN EQUIPOS COMPUTACIONALES LICEO DONALD MC INTYRE GRIFFITHS, PUERTO WILLIAMS Y ESCUELA G-44, PUERTO TORO”.
El documento podrá generarse física o electrónicamente. En el caso de garantías físicas, deberá ingresar a través de Oficina de Partes de la Municipalidad antes de la fecha de cierre de las ofertas de la licitación, en original y una copia, en sobre cerrado con carta adjunta dirigida al Alcalde indicando “Garantía seriedad de la oferta licitación pública ID y el nombre del Proyecto”, monto y número del documento, acompañado de la identificación del proponente, debiendo, además subir a la plataforma electrónica mercado público una copia digitalizada de la misma. En caso de tratarse de garantías emitidas electrónicamente, aquella deberá ajustarse a la ley N°19.799, sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma, incorporándose al proceso únicamente a través de la plataforma electrónica mercado público.
Este documento, en su totalidad, se constituye como requisito de admisibilidad para la aceptación de ofertas en el acto de apertura, por lo tanto, su no presentación en la forma requerida, significa que la oferta no será aceptada.
La garantía será custodiada por el Departamento de Administración y Finanzas (Tesorería) del municipio.
14. COBRO DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA
La garantía de seriedad de la oferta se hará efectiva por la Municipalidad, en los siguientes casos:
A. El oferente retira su oferta durante el período transcurrido entre la presentación de la oferta y la adjudicación.
B. Una vez aceptada la oferta, el adjudicatario no firma el contrato de obra o se desiste.
C. El oferente adjudicado no entrega la garantía definitiva de fiel y oportuno cumplimiento del contrato al momento de su suscripción.
D. La Municipalidad comprueba la falsedad de la información presentada, por cualquier medio fehaciente.
E. Cuando, por cualquier otra causa imputable al proponente, se hace imposible la adjudicación de la licitación o la suscripción del contrato.
Forma devolución: para oferentes no adjudicados, contra presentación de carta del oferente solicitando la devolución, la que se hará efectiva por parte de la Municipalidad una vez firmado el contrato con el oferente adjudicado.
Respecto del oferente adjudicado, le será devuelta contra la presentación de la Boleta de fiel cumplimiento de contrato. Dicha diligencia debe ser a través de una presentación ingresada a la oficina de partes del municipio.
|
|
Glosa:
|
13. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
Para la seriedad de la oferta, el proponente deberá presentar una garantía de seriedad, la que podrá ser de cualquier instrumento financiero, Boleta bancaria, Vale a la Vista, Póliza de Seguro, con carácter irrevocable y pagadero a la vista, a su polo de presentación, tomada a nombre de la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos, RUT 69.254.400-5, por la suma total de $500.000.- (quinientos mil pesos), con una vigencia mínima de 30 (treinta) días corridos, a contar de la fecha de la Apertura de la Propuesta, la que deberá ser presentada en forma presencial, en sobre sellado con el nombre de la Licitación a la que postula, en la fecha que señala el Cronograma de la licitación, en la oficina de Partes de la Municipalidad de Cabo de Hornos, ubicada en O’Higgins N°189, comuna de Cabo de Hornos.
La garantía en caso de ser boleta deberá contener la siguiente glosa:
GLOSA: “PARA CAUCIONAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA DE LA PROPUESTA PUBLICA “REPOSICIÓN EQUIPOS COMPUTACIONALES LICEO DONALD MC INTYRE GRIFFITHS, PUERTO WILLIAMS Y ESCUELA G-44, PUERTO TORO”.
|
|
Forma y oportunidad de restitución:
|
Forma devolución: para oferentes no adjudicados, contra presentación de carta del oferente solicitando la devolución, la que se hará efectiva por parte de la Municipalidad una vez firmado el contrato con el oferente adjudicado.
|
|
Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario:
|
Gobierno Regional de Magallanes y Antartica Chilena
|
Fecha de vencimiento:
|
18-01-2024
|
Monto:
|
10
%
|
|
Descripción:
|
27. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El contratista que se adjudique un proyecto estará obligado a entregar una garantía que asegure su cobro de manera rápida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en el artículo 31 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, conforme a las indicaciones que se señalan en estas bases, la cual, podría ser, a modo de ejemplo: una boleta bancaría, vale vista o póliza de seguros de ejecución inmediata, depósito a la vista y certificado de fianza. Dicha caución se deberá otorgar a favor de la entidad licitante, para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato.
GLOSA: “GARANTIZAR FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE “REPOSICIÓN EQUIPOS COMPUTACIONALES LICEO DONALD MC INTYRE GRIFFITHS, PUERTO WILLIAMS Y ESCUELA G-44, PUERTO TORO”.
La garantía tendrá el valor del 10% del monto del contrato, el plazo de vigencia de la garantía será el del plazo de ejecución del contrato, más 180 días corridos.
Esta Garantía debe ser ingresada por la Empresa, en forma física o digital (según corresponda) en la SECPLAN del municipio, previamente a la firma del contrato. Esta unidad verificará los plazos de dicho documento y si está conforme a lo señalado en las presentes Bases, hará recepción del Documento de Garantía.
No obstante, si la garantía de fiel cumplimiento vence antes de la liquidación del contrato, el contratista deberá presentar una renovación 30 días antes del vencimiento de dicho instrumento.
La garantía deberá ser pagadera a la vista, tomada a la orden del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena y tener carácter de irrevocable. Esta garantía cubrirá especialmente el cabal, íntegro y oportuno cumplimiento de cada una de las actividades comprendidas en la oferta y de las obligaciones estipuladas en el contrato.
Si se aumentare el plazo del contrato, el contratista deberá extender consecuentemente el plazo de vigencia de las garantías, de acuerdo al nuevo plazo, más los 180 días corridos.
En caso de tratarse de una póliza de seguro, deberá ser de ejecución inmediata, sin liquidador, ni cláusula de arbitraje, emitida por una compañía aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, extendida a nombre de la Municipalidad y que deberá cubrir el importe del incumplimiento en la ejecución del contrato, el pago de las obligaciones laborales y de seguridad social con sus trabajadores y el pago de eventuales multas, o en su defecto, no deberá considerar en sus cláusulas la exclusión de dichos importes. En este caso, previo a su entrega, el contratista deberá acreditar el pago de la totalidad de la prima correspondiente al período de vigencia de dicha póliza.
La Municipalidad estará facultada para hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna, en caso de incumplimiento del adjudicatario de las obligaciones que le impone el contrato. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardío de dichas obligaciones.
Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la Municipalidad pueda ejercer, para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnización de perjuicios.
La devolución de la garantía se efectuará transcurrido el plazo de 180 días corridos contados desde la liquidación final del contrato, en la Municipalidad, previa solicitud por escrito al Alcalde, la que será ingresada por oficina de partes.
|
|
Glosa:
|
con los intereses del municipio.
27. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El contratista que se adjudique un proyecto estará obligado a entregar una garantía que asegure su cobro de manera rápida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en el artículo 31 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, conforme a las indicaciones que se señalan en estas bases, la cual, podría ser, a modo de ejemplo: una boleta bancaría, vale vista o póliza de seguros de ejecución inmediata, depósito a la vista y certificado de fianza. Dicha caución se deberá otorgar a favor de la entidad licitante, para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato.
GLOSA: “GARANTIZAR FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE “REPOSICIÓN EQUIPOS COMPUTACIONALES LICEO DONALD MC INTYRE GRIFFITHS, PUERTO WILLIAMS Y ESCUELA G-44, PUERTO TORO”.
La garantía tendrá el valor del 10% del monto del contrato, el plazo de vigencia de la garantía será el del plazo de ejecución del contrato, más 180 días corridos.
Esta Garantía debe ser ingresada por la Empresa, en forma física o digital (según corresponda) en la SECPLAN del municipio, previamente a la firma del contrato. Esta unidad verificará los plazos de dicho documento y si está conforme a lo señalado en las presentes Bases, hará recepción del Documento de Garantía.
No obstante, si la garantía de fiel cumplimiento vence antes de la liquidación del contrato, el contratista deberá presentar una renovación 30 días antes del vencimiento de dicho instrumento.
La garantía deberá ser pagadera a la vista, tomada a la orden del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena y tener carácter de irrevocable. Esta garantía cubrirá especialmente el cabal, íntegro y oportuno cumplimiento de cada una de las actividades comprendidas en la oferta y de las obligaciones estipuladas en el contrato.
|
|
Forma y oportunidad de restitución:
|
La devolución de la garantía se efectuará transcurrido el plazo de 180 días corridos contados desde la liquidación final del contrato, en la Municipalidad, previa solicitud por escrito al Alcalde, la que será ingresada por oficina de partes.
|
|