Ficha Licitación

Licitación ID: 3706-21-LE23

Continuidad de obras Clínica kinésica

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO, Adquisiciones

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 23

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Servicios temporales de construcción	1 Unidad
Cod: 80111618	1 Unidad
Continuidad de obras mejoramiento y ampliación clínica kinésica municipal, Comuna de San Ignacio”, de acuerdo a antecedentes adjuntos

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

Continuidad de obras Clínica kinésica

Estado:

Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)

Descripción:

El proyecto consiste en la “Continuidad de obras mejoramiento y ampliación clínica kinésica municipal, Comuna de San Ignacio”, la que beneficiará los cuatros sectores urbanos de la comuna San Ignacio, San Miguel, Quiriquina y Pueblo Seco.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Contrato

Se requerirá suscripción de contrato

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO

Unidad de compra:

Adquisiciones

R.U.T.:

69.141.300-4

Dirección:

MANUEL JESUS ORTIZ 599

Comuna:

San Ignacio

Región en que se genera la licitación:

Región del Ñuble

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 15-02-2023 15:00:00

Fecha de Publicación: 01-02-2023 12:38:00

Fecha inicio de preguntas: 01-02-2023 13:10:00

Fecha final de preguntas: 08-02-2023 14:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 10-02-2023 18:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 15-02-2023 15:05:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 15-02-2023 15:05:00

Fecha de Adjudicación: 10-03-2023 16:00:00

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Visita a terreno Obligatoria desde oficina de reuniones del municipio 07-02-2023 10:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- ANEXOS ADMINISTRATIVOS a) Formulario de Identificación del Oferente (Formulario 1-A) firmado por el representante legal, en caso de Unión Temporal de Proveedor - UTP (Formulario 1-B) b) Al tratarse de persona jurídica anexar Certificado de Vigencia de la Sociedad emitido con una antigüedad no mayor a 30 días. c) Copia digitalizada de la Garantía por Seriedad de la Oferta. d) Declaración Jurada de Aceptación de Antecedentes de la licitación (Formulario 2). e) Cédula de Identidad escaneada por ambos lados para el caso de Oferentes que sean personas naturales. f) Rut de la Empresa escaneado por ambos lados para el caso de oferentes que sean personas jurídicas. g) Certificado de Inscripción vigente del registro de contratista (Municipal, MOP o MINVU). Dicho certificado se debe presentar con una antigüedad no mayor a 30 días a la fecha de apertura de la propuesta. En caso de UTP la Empresa representante deberá adjuntar el Certificado correspondiente. h) Fotocopia de la Patente comercial vigente, en caso de UTP se debe adjuntar la Patente del Representante, en que se verifique que se encuentra vigente y que se habilita al proponente para ejercer en el rubro. i) Acta de Visita a terreno obligatoria. j) Consultas y Aclaraciones eventuales, en el caso de existir, en el desarrollo de la licitación, formuladas a través del Foro del Portal, firmadas por el representante legal.

Documentos Técnicos

1.- 6.2.2 ANEXOS TÉCNICOS a) Nómina de ejecución de proyectos de similares características a la presente obras terminadas (no subcontratadas), señalando monto, superficie construida, plazo de ejecución y fecha de término, según Formulario N.º 5. Considerar sólo aquello que se pueda acreditar (orden de compra, contrato), ya que se deberá adjuntar certificado que lo respalde (firmado por representante legal) b) Nómina de personal técnico de la obra: se deberá indicar el personal técnico que se utilizará para el desarrollo y dirección de las obras, el (los) que deberán ser profesional competente de la construcción al tenor de la normativa vigente, con experiencia mínima de 2 años en la inspección y/o supervisión de proyectos similares en el servicio público y/o privado. Anexando a esta nomina fotocopia de título profesional, curriculum el que deberá contar con número de contacto en sus trabajos anteriores, para su verificación) y certificados de experiencia. c) Programa de Inversión, de acuerdo a los estados de pagos considerados (el ultimo estado de pago no podrá ser inferior al 20% del total ofertado) y avance de obras, Formulario N°6 (firmado por representante legal). d) Carta Gantt. La Carta Gantt debe ser coincidente con el plazo ofertado. La carta Gantt deber ser legible.

Documentos Económicos

1.- 6.2.3 ANEXOS ECONÓMICOS a) Formulario N°3 – Anexo Formulario Nº3 “Itemizado” (firmado por representante legal). b) Formulario N°4, Oferta Económica (firmado por representante legal).

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Plazo de Entrega	Mayor puntaje a quien oferte menor tiempo de ejecución. Este no podrá ser inferior al 80% (24 días) según lo establecido en el numeral 8 de estas BAE, se evaluará de la siguiente manera: - Menor plazo de ejecución ofertado: 100 pts - Segunda menor oferta: 90 pts - Tercera menor oferta: 80 pts - Cuarta y demás ofertas: 40 pts	40%
2 Precio	Se le otorgará el total de la ponderación a aquella empresa que presente el menor valor ofertado en su propuesta económica, el cual no podrá ser inferior al 85% del presupuesto disponible, se evaluará de la siguiente manera: - Menor valor ofertado: 100 pts - Segunda y demás ofertas: 95 pts	40%
3 Experiencia de los Oferentes	Se evaluará la experiencia del oferente en obras similares, en los últimos 3 años, esta deberá ser acreditada mediante certificados de recepción conforme sin observaciones emitidos por instituciones públicas como privadas. Se solicita que los certificados sean coherentes con lo informado en el FORMULARIO N°5. Se evaluará de la siguiente manera: - Mas de 1000 m2: 100 pts - Entre 700 a 999 m2: 80 pts - Entre 500 a 699 m2: 60 pts - Entre 0 a 499: 30 pts	20%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	No hay información



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	HUGO TRONCOSO
e-mail de responsable de pago:	tesoreria.msanignacio@gmail.com

Nombre de responsable de contrato:	Raul Martinez
e-mail de responsable de contrato:	secplan@munisanignacio.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-42-2651014-208

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	I. Municipalidad de San Ignacio
Fecha de vencimiento:	10-05-2023
Monto:	100000 Peso Chileno

Descripción:	Este documento de garantía debe ser ingresada en oficina de Partes de la I. Municipalidad de San Ignacio, hasta el día y hora de la apertura de la propuesta, como se señala el calendario de esta licitación, ubicado al final de las presentes. El no ingreso de esta Garantía, dará lugar a la Comisión para dejar a dicho oferente fuera de bases. Nota: la garantía podrá otorgarse física o electrónicamente a través del portal. En los casos en que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la Ley N°19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma. Esta Garantía se hará efectiva en los siguientes casos: • Cuando, durante el proceso de adjudicación y firma del contrato, se verifique la falsedad de cualquier documento incluido en la oferta y que vulnere la igualdad de condiciones entre los oferentes participantes. • Cuando el consultor adjudicado no se presente a la firma del Contrato en el plazo establecido en documento que le informa su adjudicación.

Glosa:	Para Garantizar la Seriedad de la Oferta denominada “Continuidad de obras mejoramiento y ampliación clínica kinésica municipal, Comuna de San Ignacio” (y señalar ID)

Forma y oportunidad de restitución:	Los documentos de garantía serán devueltos a los oferentes posterior a la firma del contrato, previa solicitud, por escrito, de los oferentes participantes dirigida a la Dirección de Administración y Finanzas de la I. Municipalidad de San Ignacio, ingresada a través de la Oficina de Partes de la I. Municipalidad.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	I. Municipalidad de San Ignacio
Fecha de vencimiento:	28-06-2023
Monto:	10 %

Descripción:	El o los proponente (s) favorecido(s), al momento de firmar el Contrato deberá hacer entrega de una Garantía, por un monto mínimo del 10% del monto del Contrato, extendida a nombre de la I. Municipalidad de San Ignacio. Esta Garantía, deberá mantenerse vigente por todo el periodo contractual y será de responsabilidad del contratista mantenerla vigente

Glosa:	La glosa deberá indicar, Para Garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato del Proyecto denominada “Continuidad de obras mejoramiento y ampliación clínica kinésica municipal, Comuna de San Ignacio” (y señalar ID), por un plazo igual al plazo contractual, aumentado en 60 días corridos.

Forma y oportunidad de restitución:	Esta Garantía, será devuelta una vez terminado conforme el periodo contractual correspondiente, previa acta de recepción provisoria de obras sin observaciones por parte la ITO.

Otras Garantías

Beneficiario:	I. Municipalidad de San Ignacio
Fecha de vencimiento:	26-08-2024
Monto:	5 %

Descripción:	Una vez ejecutada conforme las obras, sin observaciones, para obtener el último estado de pago, la empresa deberá entregar una Garantía por el 5% del precio total del contrato, extendida a nombre de la I. Municipalidad de San Ignacio

Glosa:	. La glosa deberá indicar denominada “Continuidad de obras mejoramiento y ampliación clínica kinésica municipal, Comuna de San Ignacio” (y señalar ID)”, La vigencia de esta Garantía será de 365 días desde la fecha de Recepción Provisoria de las obras sin observaciones, aumentado en 60 días hábiles.

Forma y oportunidad de restitución:	Una vez ejecutada conforme las obras, sin observaciones, para obtener el último estado de pago, la empresa deberá entregar una Garantía por el 5% del precio total del contrato, extendida a nombre de la I. Municipalidad de San Ignacio

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Resolución de Empates

En caso de que, en la Tabla de Evaluación Técnica de Licitación, resultaren 2 o más oferentes con el mismo puntaje final, se pasará a adjudicar de la siguiente manera:

ü La primera instancia para desempate será PLAZO DE EJECUCIÓN quien obtenga mayor puntaje en este factor, será la propuesta de adjudicación.

ü La segunda instancia para desempate será OFERTA ECONÓMICA quien obtenga mayor puntaje en este factor, será la propuesta de adjudicación.

ü La quinta instancia para desempate será EXPERIENCIA DE EMPRESA quien obtenga mayor puntaje en este factor, será la propuesta de adjudicación.

Subir