Licitación ID: 3706-49-LR19
Construcción servicio APR San Antonio - CA
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 27
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Unidad
Cod: 72131702
Construcción Servicio APR San Antonio- Calle Alegre, comuna San Ignacio, de acuerdo a antecedentes adjuntos  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
Construcción servicio APR San Antonio - CA
Estado:
Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)
Descripción:
Construcción servicio APR San Antonio-Calle Alegre
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 5.000 UTM (LR)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
Unidad de compra:
Adquisiciones
R.U.T.:
69.141.300-4
Dirección:
MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna:
San Ignacio
Región en que se genera la licitación:
Región del Ñuble
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 22-07-2019 15:00:00
Fecha de Publicación: 06-06-2019 17:12:00
Fecha inicio de preguntas: 06-06-2019 18:30:00
Fecha final de preguntas: 19-06-2019 15:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 12-07-2019 16:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 22-07-2019 15:05:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 22-07-2019 15:05:00
Fecha de Adjudicación: 06-03-2020 11:55:37
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
Visita a terreno obligatoria, salida desde la DOM 13-06-2019 11:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- Anexar antecedentes solicitados en el punto 4.3 de las BAE
Documentos Técnicos
1.- Anexar antecedentes solicitados en el punto 4.4 de las BAE
 
Documentos Económicos
1.- Anexar antecedentes solicitados en el punto 4.5 de las BAE
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Capacidad económica según punto 11.1 de las BAE 20%
2 Experiencia de los Oferentes según punto 11.1 de las BAE 35%
3 Contratación mano de obra según punto 11.1 de las BAE 15%
4 Precio X= Precio mínimo ofertado * 100 /Precio Oferta X 5%
5 Experiencia profesional residente según punto 11.1 de las BAE 25%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: No hay información
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 300 Días
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: Leontina Gutierrez
e-mail de responsable de pago: tesoreria.msanignacio@gmail.com
Nombre de responsable de contrato: Birna Iturra
e-mail de responsable de contrato: secpalnsanignacio@gmail.com
Teléfono de responsable del contrato: 56-42-2651014-208
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: I. Municipalidad de San Ignacio
Fecha de vencimiento: 12-09-2019
Monto: 2000000 Peso Chileno
Descripción: ”. “Este documento de garantía debe ser ingresada en oficina de Partes de la I. Municipalidad de San Ignacio, hasta el día y hora de la apertura de la propuesta, como se señala el calendario de esta licitación, ubicado al final de las presentes. El no ingreso de esta Garantía, dará lugar a la Comisión para dejar a dicho oferente fuera de bases. Esta Garantía se hará efectiva en los siguientes casos: • Cuando, durante el proceso de adjudicación y firma del contrato, se verifique la falsedad de cualquier documento incluido en la oferta y que vulnere la igualdad de condiciones entre los oferentes participantes. • Cuando el consultor adjudicado no se presente a la firma del Contrato en el plazo establecido en documento que le informa su adjudicación.
Glosa: y la glosa deberá indicar, Para Garantizar la Seriedad de la Oferta “Construcción Servicio APR San Antonio-Calle Alegre, San Ignacio”.
Forma y oportunidad de restitución: Los documentos de garantía serán devuelto a los oferentes no adjudicados dentro de los 10 días hábiles desde la fecha de firma del contrato, previa solicitud, por escrito, de los oferentes participantes dirigida a la Dirección de Administración y Finanzas de la I. Municipalidad de San Ignacio, ingresada a través de la Oficina de Partes de la I. Municipalidad.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: I. Municipalidad de San Ignacio
Fecha de vencimiento: 12-09-2020
Monto: 10 %
Descripción: El o los proponente(s) favorecido(s), al momento de firmar el Contrato deberá hacer entrega de una Garantía, por un monto mínimo del 10% del monto del Contrato, extendida a nombre de la I. Municipalidad de San Ignacio. Esta Garantía, deberá mantenerse vigente por todo el periodo contractual y será de responsabilidad del contratista mantenerla vigente.
Glosa: La glosa deberá indicar, Para Garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato del Proyecto “Construcción Servicio APR San Antonio-Calle Alegre, San Ignacio”
Forma y oportunidad de restitución: Esta Garantía, será devuelta una vez terminado conforme el periodo contractual correspondiente.
    Otras Garantías
Beneficiario: I. Municipalidad de San Ignacio
Fecha de vencimiento: 12-09-2021
Monto: 5 %
Descripción: Una vez ejecutada conforme las obras, sin observaciones, para obtener el pago total, la empresa deberá entregar una Garantía por el 5% del precio total del contrato, extendida a nombre de la I. Municipalidad de San Ignacio
Glosa: La glosa deberá indicar “Construcción Servicio APR San Antonio-Calle Alegre, San Ignacio”, la vigencia de esta Garantía será de un año contado desde la fecha de Recepción Provisoria conforme de las obras, aumentado en 90 días, a nombre de la I. Municipalidad de San Ignacio.
Forma y oportunidad de restitución: En caso de que el proponente considere otorgar una mayor garantía a los servicios prestados (materia de evaluación de esta propuesta pública), deberá considerar dicho plazo al momento de tomar el documento de garantía considerando lo exigido por la I. Municipalidad de San Ignacio, más la garantía adicional propuesta.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates

En caso de que en la Tabla de Evaluación Técnica de Licitación, resultaren 2 o más oferentes con el mismo puntaje final, se pasará a adjudicar de la siguiente manera:

ü  La primera instancia para desempate será Experiencia empresa, quien obtenga mayor puntaje en este factor, será la propuesta de adjudicación.

ü  La segunda instancia para desempate será  Experiencia profesional residente, quien obtenga mayor puntaje en este factor, será la propuesta de adjudicación.

ü  La tercera instancia para desempate será Capacidad económica, quien obtenga mayor puntaje en este factor, será la propuesta de adjudicación.

 

ü  La cuarta instancia para desempate será Contratación mano de obra, quien obtenga mayor puntaje en este factor, será la propuesta de adjudicación.

ü  La quinta instancia para desempate será Oferta económica, quien obtenga mayor puntaje en este factor, será la propuesta de adjudicación.

 

La Comisión Evaluadora podrá declarar FUERA DE BASES a algún oferente, incluso a todos, o podrá recomendar que la propuesta pública se declare desierta por ser las ofertas inconvenientes para los intereses del Municipio. En tal sentido, dependiendo de la magnitud, gravedad e incidencia del defecto, serán causales para declarar fuera de bases a un oferente, entre otras, las siguientes:

a)        No cumplir con las exigencias establecidas en estas bases respecto del contenido de cada uno de los documentos exigidos en tanto a forma y fondo de los mismos.

 

b)        Presentar inconsistencia en la concordancia que debe existir entre cada uno y el total de los documentos de la propuesta.

 
Sanciones
El incumplimiento por parte del contratista a mantener las condiciones de su oferta y las obligaciones que le imponen las Bases Administrativas o las que asume al suscribir el contrato respecto, dará derecho a la Municipalidad a resolver administrativamente con cargo a dicho contrato. La Municipalidad como Unidad Técnica y con la aprobación previa del Mandante, podrá declarar resuelto administrativamente el contrato con cargo, sin forma de juicio, como mínimo en los siguientes casos en que se presume incumplimiento: 1) Cuando los trabajos se paralicen o demoren sin causa justificada por más de 10 días. 2) Cuando se encuentre en quiebra o en estado de notoria insolvencia. 3) Cuando demostrase incapacidad técnica para terminar los trabajos. Todo lo anterior, sin perjuicio de hacer efectivas las garantías en custodia, las que servirán para responder del mayor precio que puedan costar las obras por un nuevo contrato.
Multas
Si las obras se entregaran con posterioridad al plazo contractual, se aplicará a la empresa, una multa por cada día de atraso igual al 3/1000 (3 por mil) del monto total neto del contrato y sus modificaciones, expresado en pesos, hasta un período máximo de 30 días. Si transcurrido este plazo el contratista no diera término a la Obra, el Municipio podrá poner término al contrato y hacer efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. En el caso que la Municipalidad ordene una paralización de obra, y el contratista no acatare la orden, el periodo trabajado estará afecto a igual multa que los días de atraso. Se aplicará multa de un 0.01% por no cumplimiento de contratación de mano de obra local, del monto total del contrato por mes de incumplimiento. La aplicación de la multa se hará administrativamente, sin forma de juicio y se deducirá de los pagos pendientes o de las garantías del contrato.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.