Ficha Licitación

Licitación ID: 3708-53-LE20

REPOSICION DE PAVIMENTOS EN DIST. SEC. VIALES DE P

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 92

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
Construcción de reposición de pavimentos de la Calle Padre León Gallo Sur con Palazuelos, Intersecciones 12 de Febrero, Barros Arana, Eleuterio Ramírez, Barros Arana, ETC.

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

REPOSICION DE PAVIMENTOS EN DIST. SEC. VIALES DE P

Estado:

Adjudicada

Descripción:

reposición de pavimentos de la Calle Padre León Gallo Sur con Palazuelos, Intersecciones 12 de Febrero, Barros Arana, Eleuterio Ramírez, Barros Arana, Gronow, 5 de Abril, Domingo Santa María y Blanco Encalada con Sargento Aldea , de la comuna de Pitrufquén.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Contrato

Se requerirá suscripción de contrato

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Licitación de contrato de obra:

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN

Unidad de compra:

Adquisiciones

R.U.T.:

69.191.300-7

Dirección:

FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS

Comuna:

Pitrufquén

Región en que se genera la licitación:

Región de la Araucanía

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 22-10-2020 12:00:00

Fecha de Publicación: 13-10-2020 13:34:37

Fecha inicio de preguntas: 14-10-2020 10:00:00

Fecha final de preguntas: 16-10-2020 8:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 17-10-2020 17:12:00

Fecha de acto de apertura técnica: 22-10-2020 12:01:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 22-10-2020 12:01:00

Fecha de Adjudicación: 30-10-2020 13:15:59

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Documentos Administrativos

1.- 18.1.- TODOS LOS OFERENTES SIN DISTINCIÓN DEBEN ADJUNTAR: 18.1.1.- Anexo 1 Identificación del oferente 18.1.2.- Anexo 2 Declaración jurada simple de conocimiento y aceptación de las bases administrativas, bases técnicas y constancia aclaraciones. 18.1.3.- Anexo 3 Declaración Jurada de inhabilidades y sobre prácticas antisindicales, según formato, ya sea persona jurídica o persona natural. 18.1.4.- Copia de documento que acredite tener el giro o código de actividad económica requerido para el servicio (además será verificado por la Municipalidad mediante consulta de situación tributaria de terceros). 18.1.5.- Certificado de antecedentes laborales y previsionales de la inspección del trabajo, que acredite no tener sanciones o pagos pendientes o deudas pendientes con trabajadores a la fecha de realizar la oferta, el que deberá tener una fecha de emisión no superior a 30 días corridos, contados desde la fecha de cierre de recepción de las ofertas. 18.1.6.- Certificado de registros. De no adjuntar ningún documento obtendrá puntaje mínimo en el respectivo criterio. 18.1.7.- Copia digital de la Garantía de Seriedad de la Oferta. 18.2.- PERSONA NATURAL DEBEN ADJUNTAR: 18.2.1.- Copia por ambos lados de la Cédula de Identidad. 18.3.- PERSONA JURÍDICA DEBEN ADJUNTAR: 18.3.1.- Copia por ambos lados del rol de empresa. 18.3.2.- Copia por ambos lados de la Cédula de Identidad del representante legal. 18.3.3.- Copia o fotocopia autorizada de Escritura Pública de la constitución de la Sociedad y de las Escrituras y Modificaciones que existan (*). 18.3.4.- Certificado de vigencia de la Sociedad, extendido por el Conservador de Bienes Raíces, con una antigüedad no superior a 30 días de la fecha de apertura de la Propuesta. 18.3.5.- Documento en que conste la personería del Representante Legal, con certificado de vigencia, otorgado por el Conservador de Bienes Raíces en que se exprese que el mandato no ha sido revocado. 18.3.6.- Si la persona jurídica es una sociedad anónima deberá acompañar copia de los estatutos y modificaciones con sus extractos y constancia de su inscripción en el respectivo Registro de Comercio y su publicación en el Diario Oficial, además el documento donde conste que el mandato no ha sido revocado (*). 18.4.- UTP: 18.4.1.- Copia de escritura pública que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma (UTP). (La omisión de este documento en particular cuando corresponda, no podrá ser subsanada o salvada mediante el mecanismo de aclaraciones contemplado en las presentes bases, ya que a este respecto el artículo 67 del reglamento de la Ley de Compras preceptúa en forma explícita que dicho documento debe adjuntarse “al momento de ofertar)”. 18.4.2.- Todos los antecedentes señalados 18.1, 18.2 y 18.3 según corresponda a la naturaleza jurídica de cada integrante de la UTP. * Quienes se encuentren registrados en Chile Proveedores podrán no presentar los antecedentes que se encuentren en dicho registro. Tales certificaciones serán libradas bajo la exclusiva responsabilidad de la entidad que las emita. La Municipalidad de Pitrufquén tomará única y exclusivamente la documentación en referencia presentada y podrá requerir tanto a los oferentes como a las firmas o personas que emiten las certificaciones, notas, declaraciones, o informaciones complementarias.

Documentos Técnicos

1.- - Anexo 4.- Formulario de cálculo de experiencia acumulada del proponente, acompañado de los certificados de respaldo emitidos por el mandante. - Programa mensual de trabajo, según partidas de presupuesto detallado (carta Gantt). - Currículum, debidamente respaldado con certificado de título del personal a cargo de la obra y las respectivas cartas de compromiso de profesional residente del área de la construcción.

Documentos Económicos

1.- - Anexo 5, formato oferta económica y plazo de ejecución. - Presupuesto Detallado por partidas.

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Cumplimiento de los requisitos	- Oferentes cumplen con todos los documentos formales solicitados tendrán puntaje máximo 5 puntos. - Oferentes que se les solicite rectificar o documentación que no presente tendrá puntaje mínimo 1 Punto.	5%
2 Experiencia de los Oferentes	El oferente con mayor cantidad de obras viales ejecutados, obtendrá la máxima calificación (100 puntos). A todos los demás se les asignará un puntaje decreciente, calculado según la siguiente expresión: Puntaje = Cantidad de obras viales del oferente / mayor Cantidad de obras) x 100	30%
3 Precio	El oferente con menor precio obtendrá la máxima calificación (100 puntos). A todos los demás se les asignará un puntaje decreciente, calculado según la siguiente expresión: Puntaje = (Precio Menor/Precio Ofertado) x 100	10%
4 Registro de contratista	• Registro MINVU 3 Categoría, Inscripción B1 (obras viales): 40 puntos • Registro Municipal:10 puntos • Sin registros: 5 puntos (Puntajes no son acumulables, obtendrá puntaje solamente por el registro que tenga la mayor ponderación)	40%
5 Plazo de Entrega	Plazo Ofertado Puntaje = (Plazo Menor/Plazo Ofertado) x 100	15%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	MONICA RIVERA VARGAS
e-mail de responsable de pago:	daf@mpitrufquen.cl

Nombre de responsable de contrato:	JOSE DANIEL FULLER PAILLAN
e-mail de responsable de contrato:	josefuller@mpitrufquen.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-45-2757012-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
Fecha de vencimiento:	13-01-2021
Monto:	150000 Peso Chileno

Descripción:	No hay información

Glosa:	Para garantizar la seriedad de la oferta en licitación “REPOSICION DE PAVIMENTOS EN DISTINTOS SECTORES VIALES DE PITRUFQUEN” Vigencia: Desde la fecha de cierre de recepción de ofertas más 60 días corridos.

Forma y oportunidad de restitución:	La Garantía de seriedad de la oferta, será devuelta a los oferentes que no se hayan adjudicado la Licitación, con excepción de aquellos que se encuentren en el segundo y tercer lugar, debiendo retirarla de la Municipalidad en el plazo de 10 días hábiles desde el día siguiente a emitida la resolución de adjudicación vía electrónica en el portal. En el caso de no producirse el retiro, les será devuelta por carta certificada al domicilio que registren en el anexo de identificación. Al oferente adjudicado se le devolverá la Garantía una vez que firme el Contrato y entregue la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
Fecha de vencimiento:	24-03-2021
Monto:	5 %

Descripción:	No hay información

Glosa:	Para garantizar el fiel cumplimiento de contrato en licitación “REPOSICION DE PAVIMENTOS EN DISTINTOS SECTORES VIALES DE PITRUFQUEN” Vigencia: El plazo de ejecución adjudicado aumentado en 60 días corridos.

Forma y oportunidad de restitución:	Se restituirá al contratista una vez que se haya realizado la recepción provisoria conforme por parte de una comisión especialmente designada al efecto, y que el contratista haya hecho entrega de la garantía de correcto comportamiento de las obras. Para dicho canje de garantías el contratista tendrá un plazo máximo de 5 días hábiles desde que se le notifique de la recepción provisoria sin observaciones, y de no cumplirse se hará efectiva automáticamente la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

Otras Garantías

Beneficiario:	MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
Fecha de vencimiento:	13-01-2022
Monto:	5 %

Descripción:	No hay información

Glosa:	Para garantizar el correcto comportamiento de las obras en licitación “REPOSICION DE PAVIMENTOS EN DISTINTOS SECTORES VIALES DE PITRUFQUEN” Vigencia: 14 meses desde que haya sido realizada conforme la recepción provisoria.

Forma y oportunidad de restitución:	Se restituirá al contratista una vez que se haya realizado la recepción definitiva conforme por parte de una comisión especialmente designada al efecto, y a solicitud del contratista, la que no podrá ser solicitada antes de que hayan transcurrido 365 días posteriores a la recepción provisoria, y que el contratista haya subsanado cualquier observación imputable a la obra, si las hubiere.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Resolución de Empates

Registros del contratista
Experiencia relacionada con materias viales
Plazo
Precio Oferta Económica
Cumplimiento de los requisitos formales

En caso de aun así persistir el empate, se realizará un sorteo ante el Ministro de Fé de la Municipalidad.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir