Ficha Licitación

Licitación ID: 3709-1-LQ22

CONSERVACION ESCUELA ESPECIAL CONFEDERACION SUIZA, VICTORIA

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 192

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
Mejoramientos varios Escuela Confederación Suiza

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

CONSERVACION ESCUELA ESPECIAL CONFEDERACION SUIZA, VICTORIA

Estado:

Adjudicada

Descripción:

MEJORAMIENTOS VARIOS EN EL ESTABLECIMIENTO, REPOSICION DE VENTANAS, CUBIERTA, REVESTIMIENTOS EXTERIORES Y AISLACIONES

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Licitación de contrato de obra:

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA

Unidad de compra:

Educación

R.U.T.:

69.180.900-5

Dirección:

PISAGUA 695

Comuna:

Victoria

Región en que se genera la licitación:

Región de la Araucanía

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 28-01-2022 15:30:00

Fecha de Publicación: 07-01-2022 17:41:14

Fecha inicio de preguntas: 07-01-2022 18:01:00

Fecha final de preguntas: 17-01-2022 13:10:00

Fecha de publicación de respuestas: 19-01-2022 13:10:00

Fecha de acto de apertura técnica: 28-01-2022 15:31:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 28-01-2022 15:31:00

Fecha de Adjudicación: 09-03-2022 10:51:30

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

VISITA A TERRENO EL DIA MIERCOLES 12 DE ENERO DE 2022 A LAS 10:00 HRS, segun anexo Modalidad Visita a terreno 12-01-2022 10:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- FORMULARIO N° 1 IDENTIFICACION DEL OFERENTE

2.- FORMULARIO N° 2 DECLARACION JURADA

3.- FORMULARIO N° 4 UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

4.- FORMULARIO N° 6 MEDIOS DE PAGO

5.- LISTADO DE SOCIOS

6.- Anexo Visita a terreno

Documentos Técnicos

1.- BASES DE LICITACION

2.- FORMULARIO N° 5 MANO DE OBRA

3.- PLANO

4.- anexo ficha M1 y Manual de Vallas

Documentos Económicos

1.- FORMULARIO N° 3 PROPUESTA ECONOMICA

2.- ITEMIZADO CON CANTIDADES

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 5. Plazo de Ejecución	El plazo menor obtendrá 100 pts. (Plazo Menor ofertado X 100 / Plazo a evaluar) = puntaje evaluación. El plazo no podrá ser inferior a 180 días corridos.	5%
2 3. Programa de Trabajo	CARTA GANTT Presenta, pero no cumple con lo solicitado 20 Pts. Presenta y cumple con lo solicitado satisfactoriamente 35 Pts. PROG.FINANCIERA Presenta, pero no cumple con lo solicitado 20 Pts. Presenta y cumple con lo solicitado satisfactoriamente 30 Pts. METODOLOGIA DE TRABAJO Presenta, pero no cumple con lo solicitado 20 Pts. Presenta y cumple con lo solicitado satisfactoriamente 35 Pts.	25%
3 4. Cumplimiento de requisitos Formales	Cumple con los requisitos formales de presentación de oferta. 100 Pts. Cumple con los requisitos formales de presentación de oferta, pero se requiere el uso de Foro inverso y plazo especial para antecedentes administrativos. 80 Pts.	5%
4 1. Precio	Oferta de menor valor obtendrá 100 pts. Formula:(Menor oferta X 100 / Oferta a evaluar) x %criterio = puntaje evaluación.	1%
5 2. Experiencia en Obras Similares	2.1.Obras de Edificación, Construcción, Ampliación, Remodelación, Mejoramiento en Educación Pública. Que no se relacione con la presente licitación 1-5 certificados obras. 6-10 certificados obras 11-14 certificados obras 15 o más certificados obras 2.2. Montos en Obras de Edificación, Construcción, Ampliación, Remodelación, Mejoramiento en Educación Pública. Sumatoria de montos de los contra 2.3.Obras de Edificación, Construcción, Ampliación, Remodelación, Mejoramiento del tipo No Educacional. Que no se relacione con la presente licitación 1-5 certificados obras. 6-10 certificados obras 11-14 certificados obras 15 o más certificados obras 2.4. Obras de Edificación, Construcción, Ampliación, Remodelación, Mejoramiento del tipo No Educacional. Sumatoria de montos de los contratos válidamente contabilizados en el punto 2.3. $ 0.- De $ 1 a $ 50.000.000.- De $ 50.000.001 a $ 150.000.000.- De $ 150.000.001 a $ 250.000.000.- De $ 250.000.001 a $ 500.000.000.- De $ 500.000.001 a	44%
6 7. DOCUMENTOS FORMALES	CCumple con presentar certificado F-30 y de T.G.R sin observaciones y/o repactaciones o deudas 100 pts. Cumple con presentar certificado F-30 y de T.G.R con convenios de pago al día 100 pts. Cumple con presentar certificado F-30 y de T.G.R pero presenta observaciones y/o procesos de pago por repactaciones de deudas con atrasos. 50 pts.	5%
7 6. MULTAS POR OBRAS EN MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	Multas en desarrollo de proyectos o ejecución de obras en Departamento de Educación Municipal o Municipalidad de Victoria. Sin Multas obtendrá 100 pts. Presenta Multas en los últimos 3 años obtendrá 70 pts.	5%
8 8. DESARROLLO LOCAL, MATERIAS DE ALTO IMPACTO SOCI	Proveedores Locales (Patente Comunas de la Región de la Araucanía); 100 pts. Proveedores de otras Regiones (Patente de otras regiones); 80 pts.	5%
9 9. Obras en la Municipalidad de Victoria	La empresa que postula no mantiene obras en ejecución en la Comuna 100 pts. La empresa que postula se encuentra ejecutando 1 obra en la Comuna 100 pts. La empresa que postula se encuentra ejecutando 2 obras en la Comuna 90 pts. . La empresa que postula se encuentra ejecutando 3 o más obras en la Comuna 80 pts.	5%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA
Monto Total Estimado:	176661653


Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	CAROLINA GUTIERREZ PADILLA
e-mail de responsable de pago:	CAROLINA.CGUTIERREZ@GMAIL.COM

Nombre de responsable de contrato:	JAVIER JARAMILLO SOTO
e-mail de responsable de contrato:	CONSTRUCTOR.DEMVICTORIA@GMAIL.COM
Teléfono de responsable del contrato:	56-45-2598624-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	Municipalidad de Victoria
Fecha de vencimiento:	18-05-2022
Monto:	1000000 Peso Chileno

Descripción:	Se hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta cuando: • El oferente se desista de la oferta presentada, • No suscriba el contrato dentro del plazo • Se negare a mantener los términos y condiciones de su oferta • No presente la garantía de fiel cumplimiento del contrato y la Municipalidad por este hecho dejare sin efecto la Resolución que adjudico las obras.

Glosa:	Garantizar seriedad de la oferta “CONSERVACION ESCUELA ESPECIAL CONFEDERACION SUIZA, VICTORIA”

Forma y oportunidad de restitución:	Las boletas de garantías para su devolución deberán ser solicitadas por cada oferente mediante documento, y con previa anticipación.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Municipalidad de Victoria
Fecha de vencimiento:	30-06-2023
Monto:	5 %

Descripción:	La garantía de fiel cumplimiento de contrato se hará efectiva por la Municipalidad de Victoria unilateralmente y por la vía administrativa, en el caso que la empresa o proveedor adjudicado exceda el porcentaje indicado de multas, o suceda lo señalado en el punto 20 de las Bases Administrativas. Además, la Unidad Técnica, a través de la fiscalización del servicio, estará facultada para hacer uso de esta garantía independiente lo señalado en las presentes Bases Administrativas, si no existiesen en su poder haberes del proveedor se ejecutará lo siguiente: a) Multas contractuales b) Deudas contraídas por el proveedor con terceros a la relación contractual y que se cobren a la Municipalidad de Victoria, a través de demandas judiciales c) Cualquier tipo de daño a la propiedad de la Escuela Confederación Suiza, resultante de acciones del proveedor o de alguno de sus trabajadores a su cargo d) Daños a terceros, que sean causados por el proveedor o su personal, que se cobren a la Escuela Confederación Suiza a través de acciones judiciales e) Gastos en que incurra la Escuela Confederación Suiza, para solucionar problemas creados por el proveedor o por trabajadores a su cargo f) En general, deudas del proveedor en que existiera responsabilidad subsidiaria y/o solidaria de la Escuela Confederación Suiza.

Glosa:	Garantizar fiel cumplimiento de contrato de “CONSERVACION ESCUELA ESPECIAL CONFEDERACION SUIZA, VICTORIA”

Forma y oportunidad de restitución:	Esta Garantía se devolverá al oferente al momento de la aprobación del acta de Recepción Provisoria de la Obra.

Otras Garantías

Beneficiario:	Municipalidad de Victoria
Fecha de vencimiento:	30-06-2024
Monto:	5 %

Descripción:	Una vez efectuada la Recepción Provisoria de las obras se procederá a devolver la Boleta de Fiel cumplimiento de Contrato y a reemplazarla por las de Correcta Ejecución de las Obras

Glosa:	Garantizar la Correcta Ejecución de las obras “CONSERVACION ESCUELA ESPECIAL CONFEDERACION SUIZA, VICTORIA”.-

Forma y oportunidad de restitución:	Esta Garantía se devolverá al oferente al momento de la aprobación del acta de Recepción Definitiva de la Obra y su posterior Liquidación de Contrato.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Resolución de Empates

8.2. Resolución de Empate:

Si en la evaluación de las ofertas se produjera un empate entre 2 o más oferentes, respecto de su evaluación final, se adjudicará al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio de evaluación “PROGRAMA DE TRABAJO”.

En caso que se mantenga la situación de empate, se establece como segundo mecanismo de desempate de la adjudicación, al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio de evaluación "EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES”.

Si la situación de empate se mantuviese se establece como tercer mecanismo de desempate al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio de “PRECIO”.

La comisión informará en un plazo no superior a 15 días hábiles de la evaluación de las ofertas sugiriendo una de ellas al Sr. Alcalde.

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

CONSULTAS Y ACLARACIONES:

Las consultas que los participantes deseen formular con relación a la propuesta deberán ser realizadas a través del portal www.mercadopublico.cl. En los plazos estipulados en la plataforma. Las respuestas se pondrán a disposición de los proponentes, en la misma página Web de acuerdo con la calendarización del portal de Mercado Público. Se responderá cada consulta, sin hacer mención al participante que la haya formulado. Las respuestas se entenderán parte integrante de las bases, no pudiendo los proponentes, alegar desconocimiento de las aclaraciones, para los efectos de cualquier interpretación de algún aspecto de la licitación que haya sido modificado.

Los proponentes no podrán alegar desconocimiento de las aclaraciones, para los efectos de cualquier interpretación de algún aspecto de la licitación que haya sido modificado.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir