Ficha Licitación

Licitación ID: 3711-20-LP23

MEJORAMIENTO CUBIERTA Y CONEXIÓN ELECTRICA ESCUELA MARCELA PAZ

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 192

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
se refieren a los trabajos de mejoramiento de cubiertas en la Escuela Marcela Paz, en donde se contempla, reposición de cubierta, sellado de cubierta, reposición de hojalaterías, aleros y pinturas, en los 3 pabellones del establecimiento, según Bases admi

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

MEJORAMIENTO CUBIERTA Y CONEXIÓN ELECTRICA ESCUELA MARCELA PAZ

Estado:

Adjudicada

Descripción:

Se requiere realizar mejoramiento eléctrico, de cubiertas y hojalaterías del establecimiento, según bases técnicas y planos adjuntos.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Licitación de contrato de obra:

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA

Unidad de compra:

Secpla

R.U.T.:

69.180.900-5

Dirección:

Lagos 680

Comuna:

Victoria

Región en que se genera la licitación:

Región de la Araucanía

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 16-10-2023 15:10:00

Fecha de Publicación: 26-09-2023 15:33:31

Fecha inicio de preguntas: 27-09-2023 10:05:00

Fecha final de preguntas: 10-10-2023 10:05:00

Fecha de publicación de respuestas: 10-10-2023 18:05:00

Fecha de acto de apertura técnica: 16-10-2023 15:20:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 16-10-2023 15:20:00

Fecha de Adjudicación: 14-12-2023 13:04:23

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

VISITA A TERRENO SEGUN ANEXO "MODALIDAD VISITA A TERRENO" 05-10-2023 11:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- Formulario N° 1

2.- Formulario N° 2

3.- Formulario N° 4

4.- Formulario N° 5

5.- Formulario N° 6

6.- Bases de Licitacion

7.- Listado de Socios

8.- Modalidad Visita a Terreno

Documentos Técnicos

1.- Planos CAD

2.- Planos CAD

Documentos Económicos

1.- Formulario N° 3

2.- Itemizado

3.- 7.2 Documentos Físicos y Digitales: El Oferente deberá hacer entrega en la oficina de Partes del Departamento de Educación, ubicada en calle Pisagua N° 695 esquina Riquelme de la ciudad de Victoria., hasta las 13:50 hrs., del día de la apertura de las ofertas; un sobre cerrado caratulado: “MEJORAMIENTO CUBIERTA Y CONEXIÓN ELECTRICA ESCUELA MARCELA PAZ” e identificación del oferente, el que deberá contener: Boleta de garantía de seriedad de la oferta. El sobre debe indicar claramente la identificación del oferente (nombre, Rut, teléfono y nombre e ID de la licitación). En caso de que la garantía sea en formato electrónico deberá ser ingresada en su oferta digital. El oferente que no ingrese garantía ya sea por oficina de partes o adjunta en su oferta será declarado inadmisible durante el proceso de apertura. Respecto de la glosa de la Garantía, se debe respetar lo indicado en el punto 14. 1 de las presentes bases de licitación.

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 2.Experiencia en obras similares	2.3.Obras de Edificación, Construcción, Ampliación, Remodelación, Mejoramiento del tipo No Educacional.	10%
2 2.Experiencia en obras similares	2.2. Montos en Obras de Edificación, Construcción, Ampliación, Remodelación, Mejoramiento en Educación Pública. Sumatoria de montos de los contratos válidamente contabilizados en el punto 2.1.	5%
3 2.Experiencia en obras similares	2.4. Obras de Edificación, Construcción, Ampliación, Remodelación, Mejoramiento del tipo No Educacional. Sumatoria de montos de los contratos válidamente contabilizados en el punto 2.3.	5%
4 5. Plazo de ejecución	- 150 días corridos obtiene 100 pts. - 151 a 155 días corridos obtiene 60 pts. - 156 a 160 días corridos obtiene 40 pts. - 161 días corridos o más obtiene 0 pts. - 149 días corridos o menos obtiene 0 pts.	2%
5 6. Multas por Obras en Municipalidad de Victoria	Multas en desarrollo de proyectos o ejecución de obras en Departamento de Educación Municipal o Municipalidad de Victoria. Sin Multas obtendrá 100 pts. Presenta Multas en los últimos 3 años obtendrá 70 pts.	5%
6 2.Experiencia en obras similares	2.1.Obras de Edificación, Construcción, Ampliación, Remodelación, Mejoramiento en Educación Pública.	10%
7 8. Obras en Municipalidad de Victoria	La empresa que postula no mantiene obras en ejecución en la Comuna 100 pts. La empresa que postula se encuentra ejecutando 1 obra en la Comuna 90 pts. La empresa que postula se encuentra ejecutando 2 obras en la Comuna 80 pts. . La empresa que postula se encuentra ejecutando 3 o más obras en la Comuna 70 pts	5%
8 9. Desarrollo Local; Otras Materias de Alto Impact	Proveedores Locales (Patente Comunas de la Región de la Araucanía); 100 pts. Proveedores de otras Regiones (Patente de otras regiones); 80 pts.	5%
9 3. Programa de Trabajo	CARTA GANTT, PROGRAMACION FINANCIERA, METODOLOGIA DE TRABAJO	30%
10 7. Documentos Formales	Cumple con presentar certificado F-30 y de T.G.R sin observaciones y/o repactaciones o deudas 100 pts. Cumple con presentar certificado F-30 y de T.G.R con convenios de pago al día 100 pts. Cumple con presentar certificado F-30 y de T.G.R pero presenta observaciones y/o procesos de pago por repactaciones de deudas con atrasos. 50 pts.	5%
11 1. Precio	1.- PRECIO Oferta de menor valor obtendrá 100 pts. Formula:(Menor oferta X 100 / Oferta a evaluar) x %criterio = puntaje evaluación. 13%	13%
12 4. Cumplimiento Requisitos Formales de presentació	Cumple con los requisitos formales de presentación de oferta. 100 Pts. Cumple con los requisitos formales de presentación de oferta, pero se requiere el uso de Foro inverso y plazo especial para antecedentes administrativos. 70 Pts.	5%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	PMU



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	160 Días

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	ERIKA JARA AVILA
e-mail de responsable de pago:	ejara@victoriachile.cl

Nombre de responsable de contrato:	JAVIER JARAMILLO SOTO
e-mail de responsable de contrato:	secplamunivictoria@gmail.com
Teléfono de responsable del contrato:	56-45-2598474-474

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
Fecha de vencimiento:	14-01-2024
Monto:	100000 Peso Chileno

Descripción:	Se hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta cuando: • El oferente se desista de la oferta presentada, • No suscriba el contrato dentro del plazo • Se negare a mantener los términos y condiciones de su oferta • No presente la garantía de fiel cumplimiento del contrato y la Municipalidad por este hecho dejare sin efecto la Resolución que adjudico las obras.

Glosa:	Garantizar seriedad de la oferta “MEJORAMIENTO CUBIERTA Y CONEXIÓN ELECTRICA ESCUELA MARCELA PAZ”

Forma y oportunidad de restitución:	Las boletas de garantías para su devolución deberán ser solicitadas por cada oferente mediante documento, y con previa anticipación.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Municipalidad de Victoria
Fecha de vencimiento:	31-10-2026
Monto:	5 %

Descripción:	La garantía de fiel cumplimiento de contrato se hará efectiva por la Municipalidad de Victoria unilateralmente y por la vía administrativa, en el caso que la empresa o proveedor adjudicado exceda el porcentaje indicado de multas, o suceda lo señalado en el punto 20 de las Bases Administrativas. Además, la Unidad Técnica, a través de la fiscalización del servicio, estará facultada para hacer uso de esta garantía independiente lo señalado en las presentes Bases Administrativas, si no existiesen en su poder haberes del proveedor se ejecutará lo siguiente: a) Multas contractuales b) Deudas contraídas por el proveedor con terceros a la relación contractual y que se cobren a la Municipalidad de Victoria, a través de demandas judiciales c) Cualquier tipo de daño a la propiedad del Liceo Jorge Alessandri, resultante de acciones del proveedor o de alguno de sus trabajadores a su cargo d) Daños a terceros, que sean causados por el proveedor o su personal, que se cobren al Liceo Jorge Alessandri a través de acciones judiciales e) Gastos en que incurra el Liceo Jorge Alessandri, para solucionar problemas creados por el proveedor o por trabajadores a su cargo f) En general, deudas del proveedor en que existiera responsabilidad subsidiaria y/o solidaria del Liceo Jorge Alessandri.

Glosa:	GARANTIZAR FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE “MEJORAMIENTO CUBIERTA Y CONEXIÓN ELECTRICA ESCUELA MARCELA PAZ”.

Forma y oportunidad de restitución:	Esta Garantía se devolverá al oferente al momento de la liquidación de contrato, una vez se encuentre aprobada el acta de Recepción Definitiva de la Obra.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Resolución de Empates

8.2. Resolución de Empate:

Si en la evaluación de las ofertas se produjera un empate entre 2 o más oferentes, respecto de su evaluación final, se adjudicará al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio de evaluación “PRECIO”.

En caso que se mantenga la situación de empate, se establece como segundo mecanismo de desempate de la adjudicación, al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio de evaluación "PROGRAMA DE TRABAJO”.

Si la situación de empate se mantuviese se establece como tercer mecanismo de desempate al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio de “EXPERIENCIA”.

La comisión informará en un plazo no superior a 10 días hábiles de la evaluación de las ofertas sugiriendo una de ellas al Sr. Alcalde.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir