|
Resolución de Empates |
En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Residencia”. Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Plazo”. De persistir el empate, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio "Precio”
En cuarta instancia el mejor puntaje obtenido en “Cumplimiento de Requisitos Formales”. En caso de persistir se dirimirá el empate seleccionando al proveedor que primero haya subido su oferta al portal www.mercadopublico.cl
|
|
|
|
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación |
|
Las consultas de adjudicación serán efectuadas a traves del foro del portal.
|
|
|
|
|
Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social |
|
No se requiere.
|
|
|
|
|
Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes |
|
La Municipalidad podrá solicitar documentos fuera de plazo a través del portal.
|
|
|
|
|
Pacto de integridad |
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
|
|
|
|
|
Formalizacion del contrato |
|
Esta licitación se formalizará a través de la Orden de compra emitida a través del portal.
|
|
|
|
|
Adjudicación |
La ENTIDAD licitante declarará inadmisibles cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o condiciones establecidos en las presentes bases de licitación, sin perjuicio de la facultad para solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales de acuerdo con lo establecido en la normativa de compras públicas y en las presentes bases.
La Entidad licitante podrá, además, declarar desierta la licitación cuando no se presenten ofertas o cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses. Dichas declaraciones deberán materializarse a través de la dictación de una resolución fundada.
La licitación se adjudicará al proponente que haya obtenido el más alto puntaje, de acuerdo con los criterios de evaluación y sus ponderaciones, establecidos en las presentes bases, a través de una resolución que será publicada en www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitada.
|
|
|
|
|
Solicitud de aclaraciones y antecedentes |
Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, la Entidad licitante podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes sí correspondiere a través del Sistema de Información.
Se permitirá, asimismo, la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones NO mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el período de evaluación (en estos casos, las bases deberán contemplar, dentro de los criterios de evaluación, el cumplimiento de los requisitos formales de presentación de la oferta).
Los oferentes tendrán un plazo máximo de 48 horas corridas, establecidas en el foro de Aclaración de ofertas, contados desde la notificación del respectivo requerimiento, para responder a lo solicitado por la Entidad licitante o para acompañar los antecedentes requeridos por ésta. La Entidad licitante no considerará las respuestas o los antecedentes recibidos una vez vencido dicho plazo
|
|
|
|
|
Notificación de la Adjudicación |
|
Una vez que se encuentre totalmente tramitada la resolución de adjudicación, se procederá a notificar dicha decisión a los adjudicatarios, mediante su publicación en el sistema www.mercadopublico.cl.
|
|
|
|
|
Re adjudicación |
|
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y /o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se cumple cualquiera de los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
|
|
|
|
|
Validez de la Oferta |
|
Las ofertas tendrán una validez mínima de 15 días corridos contados desde la fecha de cierre de recepción de ofertas. Si dentro del plazo antes referido no se pudiera efectuar la adjudicación, la Entidad licitante podría solicitar a los proponentes, antes de la fecha de su expiración, una prórroga de la validez de las mismas por igual período. Si alguno de ellos no lo hiciere, dicha oferta se entenderá desistida.
|
|
|
|
|
Revocación de Licitación |
Entendiéndose ésta como el retiro de los actos administrativos válidamente emitidos por razones de mérito oportunidad o conveniencia, esto es, la remoción voluntaria de un acto administrativo válidamente emitido cuyos efectos son inoportunos o inconvenientes por ser contrarios al interés público o a la buena administración. En relación con lo señalado en el Artículo 61 de la Ley 19.880
|
|
|
|
|
Monto de la oferta |
|
Las ofertas económicas en el sistema de mercadopublico.cl, deben ser presentadas o ingresadas en montos netos, según facturas y en el caso de las boletas de honorarios deben ser en montos líquidos a pagos. El recargo de los impuestos será generado al emitir la orden de compra
|
|
|
|
|
Modificación del contrato |
|
Los contratos administrativos (orden de compra) podrán aumentarse hasta en un 30% del monto originalmente pactado
|
|
|
|
|
Envío de productos y/o realización de servicios. |
Según las Ofertas hechas en las licitaciones, todos los productos y /o servicios deben ser enviadas o realizadas en su TOTALIDAD, y en sus días correspondientes según oferta, y enviar los datos de envío y factura al correo: director,dom@municipalidadcisnes.cl.- con copia al correo tesoreria@municipalidadcisnes.cl. El no cumplimiento, según lo anterior será causal de cancelación de orden de compra, (por término anticipado).
Dirección física Rafael Sotomayor #191, Puerto Cisnes, Región de Aysén (valido solo envío de productos y/ o servicios).
|
|
|
|
|
Totalidad |
Que los oferentes deben Ofertan por la totalidad del servicio. El oferente que realice su oferta de forma individual se declara inamisible su oferta.
Es absolutamente necesario que los oferentes realicen una oferta por TODOS los productos enumerados en las líneas de postulación de las Especificaciones. Los proveedores a los que les falten productos podrán ser declarados fuera de bases.
Se considera además que los equipos, materiales y herramientas, deben ser entregados en Puerto Cisnes o La Junta, salvo los áridos que obligatoriamente deberán ser puestos en La Junta..
|
|
|
|
|
De la entrega de los productos |
|
De presentarse productos que no se hayan ofertado, reemplazo de estos o daños en dichos, la entidad licitante tendrá la facultad de rechazar la entrega debiendo realizarse la entrega por lo ofertado y especificado en el anexo técnico, siendo entregados en bodega municipal de la localidad de Puerto Cisnes, lugar que será indicado por Inspector técnico de Obras encargado de recepcionar los productos, o quien este designe para la labor.
En base a lo anterior se determina como horarios pertinentes para la entrega:
Día Horario
Lunes 8:30 - 12:30 y 13:30 - 5:45
Martes 8:30 - 12:30 y 13:30 - 5:45
Miércoles 8:30 - 12:30 y 13:30 - 5:45
Jueves 8:30 - 12:30 y 13:30 - 5:45
Viernes 8:30 - 12:30 y 13:30 - 4:45
Sábado Se deberá contactar con Encargado de Proyecto por la disponibilidad de personal para la descarga.
Domingo Se deberá contactar con Encargado de Proyecto por la disponibilidad de personal para la descarga.
|
|
|
|
|
Del plazo de entrega de productos |
|
Corresponderá específicamente a lo ofertado por la empresa oferente, teniendo como máximo un plazo de entrega de 20 días corridos a partir de la aceptación de la oferta. Debiendo ésta, dar cumplimiento en forma, cantidad, calidad y tiempo pactado según su oferta y Orden de compra aceptada.
Dicho plazo de entrega será considerado dentro de los criterios de evaluación
|
|
|
|
|
Aumentos de plazos |
|
La I.T.O. podrá otorgar aumentos de plazo en las siguientes circunstancias:
a) Por causa de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobada por la I.T.O., de conformidad a lo dispuesto en el artículo 45 del Código Civil, el cual dispone; Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc
c) En casos fortuitos, no atribuibles a la empresa contratista, debidamente calificado.
No será motivo de aumento de plazo problemas administrativos y/o logísticos de la obra como por ejemplo son, escases de proveedores en la zona, problemas con residentes, problemas con la mano de obra, entre otros atribuibles al contratista. De la misma forma, la paralización de partidas que puedan experimentar las obras como consecuencia del rechazo por el I.T.O., de materiales que no cumplan las condiciones del contrato, no darán derecho a prórroga del plazo.
Al momento de la aceptación de esta modificación de contrato, el contratista deberá presentar una Garantía, que tenga la vigencia descrita en las presentes bases o al menos tener una vigencia de 60 días a partir del termino estimado de Obras.
|
|
|
|
|
Multas y sanciones |
|
La Unidad Técnica procederá a cobrar multas por atraso al proveedor en forma parcial, de tal forma que se le descontará del monto a pagar a partir del monto facturado, dinero que no será devuelto al contratista.
El tope máximo acumulativo de multas será de hasta el 5% del monto total de la licitacion y se encontrarán libre de IVA., siendo la multa por atraso diario equivalente al 0,2% del monto del contrato.
En caso de suceder una o más de las causales anteriores, la Municipalidad tendrá la facultad de poner término anticipado al contrato con cargo, a menos que la demora se hubiera producido por fuerza mayor no atribuible al contratista, lo que deberá ser determinado por la Municipalidad en base a los antecedentes del caso.
La fórmula de cálculo de la multa será:
M = TN * % * B,
Donde,
M: Total Multa a Cobrar
B: Cantidad de días o Cantidad de Sanciones
TN: Total Neto del Contrato, incluidas las modificaciones si las hubiere.
%: Porcentaje de Multa
Procedimiento de aplicación de multas:
La Unidad Técnica, a través del ITO del contrato, deberá notificar al contratista de los casos y/o situaciones que ameriten y/o motiven la aplicación de multas y/o sanciones. Las notificaciones en ese caso se efectuarán mediante contacto vía correo electrónico.
Notificada la aplicación de multa y/o sanción al contratista, éste dispondrá de 5 días hábiles para reclamar y/o formular y/o presentar su contestación y/o descargos por escrito. El plazo comenzará a correr a partir del tercer día hábil en consideración a lo establecido en el Artículos 45, 47 y 55 de la Ley 19880 que rige los Procedimientos Administrativos.
Los descargos deberán presentarse en la Oficina de Partes de la I. Municipalidad de Cisnes, en horarios de lunes a viernes, de 09:00 a 16:30 horas, los que deberán ser dirigidos al alcalde con copia a la Dirección de Obras y a la Dirección de Control. El documento en que consten los descargos deberá indicar expresamente como referencia al correo electrónico que señale dicha multa.
Transcurrido este plazo, y con los antecedentes que la I. Municipalidad de Cisnes disponga y/o que el contratista haya aportado, la Municipalidad de Cisnes podrá:
● Aceptar y dar a lugar los descargos y dejar sin efecto la Multa, mediante RESOLUCIÓN ALCALDICIA remitiendo dicho Acto administrativo mediante oficio formal dirigido a la empresa.
● Dar a lugar el cobro de la multa, debiendo en este caso, perfeccionar el acto mediante la dictación del Decreto Alcaldicio respectivo que Ordena el cobro de la multa.
|
|
|
|
|
Término anticipado de contrato |
|
a) Resolución de contrato: La I. MUNICIPALIDAD DE CISNES, podrá declarar resuelto administrativamente el contrato con cargo, sin forma de juicio, y hacer efectivas de inmediato todas las garantías que obren en su poder, en los siguientes casos:
● Si el adjudicatario fuere declarado condenado por algún delito que merezca pena aflictiva. Tratándose de sociedades, cuando lo fuere alguno de sus socios, miembros del Directorio o apoderado.
● La empresa es declarada en quiebra, cesión de bienes o notoria insolvencia. Se presumirá notoria insolvencia del contratista cuando tenga documentos protestados o se encuentre en mora en el pago de obligaciones previsionales o tributarias.
● Si el adjudicatario fuere una sociedad y se disolvieran o se hubiere manifestado la voluntad de disolver, encontrándose pendiente la ejecución del contrato
● No cumplir con las cláusulas de las bases administrativas, aclaraciones, especificaciones, planos y otros instrumentos que rigen la presente Licitación.
● Si durante la vigencia del contrato se detecta que el oferente seleccionado ha omitido información o la proporcionada al presentar la oferta, no es veraz.
● Por otras causales indicadas en las presentes Bases Administrativas que establezcan dicha sanción.
En el caso de alguna de las causales anteriormente mencionadas, el Municipio tendrá la facultad de resolver el contrato y al mismo tiempo hacer efectiva la garantía por seriedad de la oferta del contrato, sin derecho a reclamo por parte de la empresa, fondos que serán destinados al presupuesto del proyecto
|
|
|
|