Ficha Licitación

Licitación ID: 3797-75-LP21

CONSTRUCCIÓN VERENDON ORIENTE ESCUELA COCHRANE

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE COCHRANE

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 0

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de aceras, veredas, cunetas	1 Unidad
Cod: 72101703	1 Unidad
Las presentes especificaciones técnicas están referidas a la ejecución del proyecto Construcción Veredón Norte Escuela Hernán Merino Correa de Cochrane. El proyecto consta de las obras de mejoramiento, siendo estas principalmente; construcción circulac

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

CONSTRUCCIÓN VERENDON ORIENTE ESCUELA COCHRANE

Estado:

Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)

Descripción:

Las presentes especificaciones técnicas están referidas a la ejecución del proyecto Construcción Veredón Oriente Escuela Hernán Merino Correa de Cochrane. El proyecto consta de las obras de mejoramiento, siendo estas principalmente; construcción circulaciones con baldosa micro-vibrada, ado-césped, radier con pintura acrílica, construcción bancas insitu, Instalación de equipos de luminarias, conexión red de agua potable, cámaras con llaves de riego, instalación mobiliario urbano; bicicletero y basureros.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Licitación de contrato de obra:

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE COCHRANE

Unidad de compra:

I MUNICIPALIDAD DE COCHRANE

R.U.T.:

69.254.500-1

Dirección:

calle esmeralda 398

Comuna:

Cochrane

Región en que se genera la licitación:

Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 19-01-2022 14:00:00

Fecha de Publicación: 17-12-2021 8:48:00

Fecha inicio de preguntas: 17-12-2021 9:25:00

Fecha final de preguntas: 14-01-2022 17:30:00

Fecha de publicación de respuestas: 17-01-2022 17:30:00

Fecha de acto de apertura técnica: 19-01-2022 14:05:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 19-01-2022 14:05:00

Fecha de Adjudicación: 27-01-2022 17:30:00

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

VISITA A TERRENO 04-01-2022 14:30:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS

2.- RESOLUCIÓN

3.- Visita a terreno

Documentos Técnicos

1.- ANEXOS

2.- EETT

3.- PLANOS ELECTRICOS

4.- PLANIMETRIA DWG

5.- PLANO ARQUITECTONICO

Documentos Económicos

1.- ANEXO 9 PRESUPUESTO DETALLADO

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 PROVEEDOR LOCAL	PROVEEDOR LOCAL(20%) Proveedor con residencia de la comuna de Cochrane 100 Proveedor con residencia en alguna comuna de la región de Aysén, pero no en Cochrane 30 Proveedor con residencia fuera de la región de Aysén 10 Se verificará mediante la información de Mercado Público, E-Rut del SII e Identificación del oferente. De no coincidir dicha información o faltar uno de los documentos de verificación el puntaje será cero.	20%
2 Experiencia de los Oferentes	EXPERIENCIA (30%) 8 obras o mas 100 6 a 7 obras 90 3 a 5 obras 80 1 a 2 obras 70 0 obras 50 Se contará como experiencia, el número de obras públicas o privadas chilenas que el oferente haya ejecutado y que cuenten con recepción final o definitiva, que acredite la correcta ejecución de las obras, monto y año.	30%
3 Cumplimiento de los requisitos	Presenta 100% documentos solicitados 100 Presenta 54% documentos solicitados 50 Presenta menos del 54% documentos solicitados Oferta fuera de bases	10%
4 MANO DE OBRA LOCAL	4 personas o mas 100 De 1 a 3 personas 50 ninguna 0 Mano de obra comunal se considerará a las personas empleadas para la materialización de la obra que tengan domicilio en la comuna de Cochrane, y que el contratista se compromete a tener contratadas durante las distintas etapas de la obra. Se sugiere considerar personas registradas en la OMIL. La comisión obtendrá este valor desde el Anexo Nº6 El contratista adjudicado deberá presentar a la ITO un listado con el número de personas coincidente con lo declarado en el anexo Nº6 para hacer efectivo cada estado de pago.	30%
5 Precio	Oferta más económica 100 PND=(precio min. ofertado x 100) Precio oferente 0	10%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	SUBDERE
Monto Total Estimado:	59999990


Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	180 Días

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	JUANITA MUÑOZ
e-mail de responsable de pago:	JUANITA.MUNOZ@MUNICOCHRANE.CL

Nombre de responsable de contrato:	JORGE CALDERON NUÑEZ
e-mail de responsable de contrato:	JORGE.CALDERON@MUNICOCHRANE.CL
Teléfono de responsable del contrato:	56-67-2522115-

Prohibición de subcontratación:	No permite subcontratación El Contratista podrá subcontratar parte de la Obra en casos debidamente justificados técnica y financieramente, para lo que, previamente deberá requerir la autorización de la Unidad Técnica, presentando el currículum de la o las empresas especialistas c

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COCHRANE
Fecha de vencimiento:	31-01-2022
Monto:	250000 Peso Chileno

Descripción:	La seriedad de la oferta se garantizará mediante la presentación de un documento bancario pagadero a la vista y de carácter irrevocable, que deberá ser extendido a nombre de ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COCHRANE, RUT: 69.254.500-1, por la suma de $250.000 (Doscientos cincuenta mil pesos) con una vigencia mínima de 35 días corridos a contar de la fecha de cierre de las ofertas en el Portal www.mercadopúblico.cl. Deberá entregarse físicamente en la oficina de partes de la Municipalidad de Cochrane, antes de la fecha y hora del cierre de recepción de ofertas, en un sobre cerrado y caratulado de la siguiente forma: Empresa XXXXXXX ______ Firma ______

Glosa:	Para garantizar la seriedad de la oferta “CONSTRUCCIÓN VEREDÓN ORIENTE ESCUELA HÉRNAN MERINO CORREA DE COCHRANE, CÓDIGO 1-C-2021-653”

Forma y oportunidad de restitución:	En primera instancia se devolverán las garantías a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido rechazadas en el acto de apertura, en un plazo no superior a 10 días hábiles contados desde la fecha de apertura. Para aquellos proponentes cuyas ofertas pasen a la etapa de evaluación, sus garantías serán devueltas en el plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la fecha de adjudicación. Para el caso del oferente que resulte adjudicado, tendrá como condición de devolución, la previa entrega de la garantía de fiel cumplimiento de contrato al momento de la firma del contrato. El mandante tendrá derecho a hacer efectivo el documento bancario por seriedad de la oferta en caso que el proponente adjudicado no se presentare a firmar el contrato dentro del plazo definido para la firma del contrato a partir de su adjudicación. Será obligación del oferente mantener vigente el documento bancario, si este venciera antes de que se pronuncie la Municipalidad respecto de la adjudicación de la propuesta o antes de los plazos estipulados para su devolución. Esto considerando que es la unidad técnica quién analizará las propuestas recibidas y el Alcalde quien autorizará la adjudicación.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COCHRANE
Fecha de vencimiento:	25-08-2022
Monto:	5 %

Descripción:	Al momento de firmar el contrato, el adjudicado deberá entregar en la Oficina de Partes Municipal, una Garantía por un 5% del valor del contrato, para caucionar el fiel cumplimiento del contrato, a nombre de ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COCRHRANE, RUT: 69.254.500-1, tomada por el propio oferente o su representante legal. La garantía deberá tener una vigencia por el plazo de la vigencia del contrato más 60 días hábiles a contar del término del mismo.

Glosa:	Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato “CONSTRUCCIÓN VEREDÓN NORTE ESCUELA HÉRNAN MERINO CORREA DE COCHRANE, CÓDIGO 1-C-2021-653”

Forma y oportunidad de restitución:	La garantía será devuelta al contratista a su solicitud, previa presentación de la garantía, para caucionar la correcta ejecución de las obras, una vez que se haya dado término a la ejecución de la misma y recibido conforme sin observaciones. En caso de aumento de obras, esta garantía deberá ser renovada de acuerdo al nuevo monto del contrato y en caso de ampliación de plazo, la garantía deberá ser reemplazada por otra, de acuerdo al nuevo plazo contractual, más 60 días hábiles. Sólo en la situación de aumento de obras sin ampliación de plazo, el contratista puede presentar una garantía adicional por el 5% de dicho aumento.

Otras Garantías

Beneficiario:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COCHRANE
Fecha de vencimiento:	28-08-2023
Monto:	5 %

Descripción:	Para caucionar la correcta ejecución de las obras, el contratista deberá presentar un instrumento financiero pagadero a la vista y de carácter irrevocable, extendida a nombre de la MUNICIPALIDAD DE COCHRANE, RUT: 69.254.500-1, por el 5% del precio del contrato en pesos chilenos, una vez que ellas estén ejecutadas y como requisito previo a la cancelación total de la obra.

Glosa:	Para garantizar la correcta ejecución de la obra “CONSTRUCCIÓN VEREDÓN NORTE ESCUELA HÉRNAN MERINO CORREA DE COCHRANE, CÓDIGO 1-C-2021-653”

Forma y oportunidad de restitución:	En caso de existir obras de urbanización que deban ser garantizados ante los servicios pertinentes, dichas garantías se descontaran de la garantía de correcta ejecución, de tal modo de no duplicar la garantía sobre dicha obra, situación que se deberá verificar solicitando una copia de la garantía del servicio correspondiente. La garantía por correcta ejecución de las obras tendrá un plazo de validez de 1 año desde la fecha del acta de recepción provisoria de la obra, transcurrido este plazo y previa verificación por la unidad técnica del buen estado de conservación de las obras, la garantía le será devuelta al contratista a su solicitud, sin perjuicio del plazo de responsabilidad del contratista por 5 años, a que se refiere el Código Civil, artículo 2003, inciso 3.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Resolución de Empates

En caso de empates entre dos o más oferentes se dará preferencia al oferente que obtenga el mayor puntaje en el criterio EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA, posteriormente prevalecerá OFERTA ECONOMICA, y si el empate aún prevalece se resolverá de acuerdo al criterio MANO DE OBRA COMUAL, y si el empate aún prevalece se resolverá de acuerdo al criterio CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS y si persiste el empate se dará preferencia al oferente que haya ingresado su oferta primero al portal Mercado Publico.

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

Si en las etapas de apertura o evaluación se detectan documentos ilegibles, incompletos o faltantes que versen sobre los aspectos económicos y/o técnicos de las ofertas que incidan directamente en su evaluación, las ofertas se declararán inadmisibles, en pos del respeto y resguardo de los principios de: Libre Concurrencia e Igualdad ante las Bases, No Discriminación Arbitraria y Estricta Sujeción a las Bases.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir