|
Producto solicitado |
|
Se considera la adquisición de un monitor cardiaco desfibrilador bifásico automático; desfibrilación con onda bifásica truncada, monitorización de PNI, SpO2, ECG (12 derivadas) con memoria y tendencias. Marcapasos externo. DEA integrado. Impresora incorporada. Sincronización cardioversión. Mensajes audibles para guía al usuario. Y los demás requerimientos según las especificaciones técnicas del punto 19.
|
|
|
|
Precio |
|
El presupuesto máximo para la adquisición es de $5.000.000.- (Cinco millones de pesos) IVA incluido.
Serán Inadmisibles y quedarán fuera de bases, aquellos oferentes que sobrepasen en su oferta el presupuesto máximo disponible para la compra.
|
|
|
|
|
Plazos |
|
El plazo de entrega del monitor cardiaco será propuesto por el oferente, el cual es un criterio de evaluación informado en Anexo N°3. El plazo de entrega no podrá ser superior a 30 días corridos y será considerado a partir del día hábil siguiente a la aceptación de la orden de compra. El plazo ofertado se entenderá en días corridos, sin deducción de feriados ni festivos, y deberá ser cumplido estrictamente, salvo fuerza mayor o caso fortuito, u otra causal que surja antes o durante la entrega del monitor cardiaco desfibrilador bifásico automático siempre y cuando sea autorizado por la Municipalidad de Santa María el nuevo plazo de entrega y se solicite por correo electrónico de parte del contratista a cesfamsantamaria@gmail.com. Si el plazo de entrega coincide con un día feriado, sábado o domingo se entenderá trasladado al día hábil siguiente. El horario para la entrega y puesta en servicio deberán coordinarse con el Departamento de Salud Municipal para la asistencia de la comisión evaluadora.
|
|
|
|
|
Documentos obligatorios a presentar por el oferente |
|
La Propuesta a Suma Alzada se deberá efectuar en portal www.mercadopublico.cl., antes de las fechas y horarios definidos en el cronograma de licitación indicados en el punto 3.
En tal sentido, se debe adjuntar los archivos y documentos solicitados en los siguientes formatos según corresponda; Word, Excel, JPG, Pdf.
Los antecedentes de cada ítem (administrativo, técnico, económico), podrán estar consolidados en un solo archivo. Por “consolidado o unificado” se entiende que cada documento o antecedente requerido de la documentación administrativa (1 archivo), técnica (1 archivo) y económica (1 archivo), deberá ser ingresado al portal mercado público en un solo archivo, salvo que exceda el peso máximo para adjuntar en el sistema, donde podrá dividir el archivo.
El nombre que se asigne a cada archivo, debe guardar relación con el contenido del mismo y estar antecedido por la letra que le corresponda, en atención al orden que fijan las presentes Bases.
• (a) Documentos Administrativos
• (b) Documentos Técnicos
• (c) Documentos Económicos
Los Oferentes no deben ingresar antecedentes adicionales a los requeridos.
Todos los documentos que señalen deberán ser firmados y timbrados por el oferente, según corresponda en cada documento.
11.1.- Archivo documentación administrativa, deberá incluir:
(a) Documentos Administrativos:
a. Anexo Nº1 Identificación del Oferente, según formato, firmado por el representante legal u oferente Debe ingresar el Anexo N°1 debidamente completado.
11.2.-Archivo documentación técnica, deberá incluir:
(b) Documentos Técnicos:
b.1.- Anexo Nº2 “Características técnicas de la oferta, Garantía y Soporte Técnico”, según formato adjunto en el portal.
En este anexo indicará las características técnicas ofertadas y las garantías del producto ofertado. Debe ingresar el Anexo N°2 debidamente completado y firmado.
b.1.1.- “Características técnicas de la oferta”
Debe adjuntar la Ficha Técnica del monitor cardiaco desfibrilador bifásico automático en idioma español.
Si hay incongruencia entre la ficha técnica y lo indicado en el Anexo N°2 se solicitará aclaración de oferta a través del portal mercado público.
Si no adjunta la ficha técnica o esta no se pueden visualizar serán solicitadas por aclaración de ofertas.
Sí no cumple con una o algunas de las características técnicas solicitadas en el punto N°19 de las presentes bases, la oferta será declarada inadmisible.
b.1.2.- “Garantía y soporte técnico”
La garantía debe indicar tiempo de garantía, incluir mantención preventiva y reparativa durante el periodo de garantía. El soporte técnico o servicio técnico debe estar autorizado/certificado (presentar certificación de servicio técnico autorizado) y tener un tiempo de respuesta de máximo 5 días hábiles. Equipo de reemplazo en caso de ser necesario. Repuestos disponibles como mínimo 5 años. Capacitación al personal sobre el uso del equipo. Completar Anexo N°2.
Debe completar claramente la opción de tiempo, en meses, de garantía ofertada en Anexo N°2. No serán admisibles garantías menores a 18 meses
Sí no cumple con una o algunas de las características de garantía y soporte técnico solicitadas en el punto N°19 de las presentes bases la oferta será declarada inadmisible.
11.3.-Archivo documentación económica, deberá incluir:
(c) Documentos Económicos:
c.1.-Anexo N°3 “Oferta Económica y plazo de entrega”, deberá presentar su oferta económica en el Anexo N°3 e indicar el plazo de entrega. Según formato, debe ingresar el Anexo N°3 debidamente completado y firmado.
Debe indicar claramente el plazo de entrega ofertado con números en el documento.
La entrega deberá realizarse en el CESFAM Dr. Jorge Ahumada Lemus, ubicado en calle Lautaro 720, Villa España, comuna de Santa María, V región.
El plazo de entrega será considerado a partir del día hábil siguiente a la aceptación de la orden de compra.
Si no presenta el Anexo N°3, o no indica su oferta económica y/o el plazo de entrega será declarado Inadmisible. No se podrá modificar el formato del anexo N°3 y su contenido
Si presenta errores de cálculo en su oferta económica, se evaluará con el valor indicado en el portal mercado público más la aplicación del IVA, si sobrepasa el presupuesto máximo la oferta será declarada inadmisible.
Se considerará que el oferente, antes de presentar su Oferta, está en conocimiento de todos los riesgos, contingencias y demás factores de todo tipoy financiamiento requerido para cubrir todas las obligaciones del contrato en las condiciones establecidas en estas bases y en sus documentos complementarios del portal mercado público.
|
|
|
|
|
Aclaración de ofertas |
|
La Comisión Evaluadora podrá solicitar a los oferentes a través del portal, con posterioridad al acto de cierre, a través de la herramienta “aclaración de ofertas”, que efectúen aclaraciones respecto de documentación ingresada (ilegible, cortada, otras), salven errores u omisiones formales que considere oportunas, y que no alteren o modifiquen sustancialmente los antecedentes de la licitación, el principio de igualdad entre los proponentes y que no signifiquen alteración de la oferta para la evaluación. Igualmente, la comisión evaluadora podrá solicitar aclaraciones de ofertas una vez realizada la aceptación de ofertas en el portal mercado público.
Las respuestas deberán ser ingresadas en un plazo de 24 horas, a través del portal, y se deberán limitar a los puntos solicitados.
Aquellos oferentes que se le soliciten aclaraciones por el portal mercado público y estos no respondan a la solicitud, quedarán fuera de bases y serán declarados inadmisibles por lo que no participarán del proceso de evaluación de ofertas.
|
|
|
|
|
Requisitos de Admisibilidad |
|
Serán inadmisibles aquellas propuestas;
• Cuyos antecedentes no cumplan con la vigencia exigida en las presentes Bases. (Emisión del documento y legalizaciones pertinentes).
• Se verifiquen anomalías, falsificaciones o de adulteraciones de la documentación presentada.
• Los oferentes que no ingresen los antecedentes solicitados por “aclaraciones de oferta” en el portal mercado público, en el plazo correspondiente.
• Que presenten una propuesta por un valor superior al “presupuesto disponible” indicados en el punto número 7 de las presentes bases.
• Que no cumpla con uno o más de los requisitos técnicos mínimos del Anexo Nº2.
• Que no indique el tiempo de garantía en el anexo N°2.
• Que la garantía sea menor a 18 meses.
• Que no cumpla con alguna o ninguna de las características de garantía y soporte técnico solicitadas en Anexo N°2.
• Que no presente el Anexo N°3 o no indique su oferta económica y/o plazo de entrega.
• Que el plazo de entrega sea mayor a 30 días corridos
Si no existieran ofertas admisibles se declarará por acto administrativo la inadmisibilidad de las ofertas y se procederá a declarar “desierto” el proceso, procediendo a efectuar un nuevo proceso de licitación pública, licitación privada o trato directo según lo estipulado por el Reglamento de la Ley 19.886.)
Aún cuando se haya realizado la apertura electrónica de las ofertas y se detecte posteriormente que alguna oferta no cumple los requisitos de admisibilidad, la oferta será declarada inadmisible para la presente licitación pública y no será considerara en el proceso de evaluación de ofertas, lo que quedará reflejado en el informe de adjudicación o deserción según sea el caso.
|
|
|
|
|
Adjudicacion |
|
Una vez cerrado el plazo de recepción de ofertas, cumplido el plazo de aclaración de ofertas, verificada la admisibilidad de la ofertas y realizada la evaluación de las ofertas, se procederá a proponer la adjudicación al oferente que presente la oferta más ventajosa para el municipio, siempre que este haya cumplido con las condiciones y requisitos establecidos en las bases y sus anexos, no presenten inhabilidades según declaración jurada realizada al publicar su oferta, y hayan ofertado quien tiene poder suficiente para efectuarlas representando al respectivo Oferente.
Según el Art. 40 bis del Reglamento de la Ley 19.886 “Informe de la Comisión Evaluadora", la Comisión Evaluadora podrá proponer:
- Declarar ofertas inadmisibles por no cumplir con los requisitos establecidos en las Bases de Licitación las aclaraciones emitidas por el municipio y las respuestas al proceso de preguntas de la licitación, especificando para ello, claramente los requisitos incumplidos, o declarar las ofertas inadmisibles cuando el oferente (incluidas las Uniones temporales de Proveedores) o alguno de sus subcontratos posea una o más de las inhabilidades indicadas en el artículo 4 de la Ley N°19.866, o una más de las inhabilidades indicadas por el articulo 92 del reglamento de la Ley 19.886, Decreto N°250.
- Declarar la licitación desierta, cuando no se presenten ofertas o bien, cuando la Comisión Evaluadora considere que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses de la Municipalidad.
La comisión emitirá un informe de evaluación, que será suscrito por todos los miembros de la comisión y propondrán al Sr. Alcalde un adjudicatario si corresponde, o podrán proponer declarar desierta la licitación.
Si la comisión no alcanza a proponer la adjudicación al Alcalde en el plazo indicado en el punto N°3, se ampliará el plazo de adjudicación lo que será informado en el portal mercado público.
La adjudicación será realizada por Decreto Alcaldicio y será informado a través del portal mercado público.
Si el adjudicatario se desistiere aceptar la orden de compra a que se refiere el inciso primero del artículo 63 del reglamento de la Ley 19.886, o no cumpliese con las demás condiciones y requisitos establecidos en las presentes bases de licitación pública para la suscripción o aceptación de los referidos documentos, el Municipio de Santa María, dejará sin efecto la adjudicación original, y adjudicará la licitación al Oferente que le seguía en puntaje, si lo hubiere, hasta un plazo de 60 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación original, o llamará a un nuevo proceso de licitación pública, licitación privada o trato directo según lo estipulado por el Reglamento de la Ley 19.886.
|
|
|
|
|
Orden de compra |
|
Una vez generado el Decreto Alcaldicio que aprueba la adjudicación, la Municipalidad emitirá la Orden de Compra siempre y cuando el proveedor se encuentre hábil en el portal mercado público. El adjudicatario tendrá 2 día hábiles para aceptarla, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha en que se envía la orden de compra. Podrá solicitar una prórroga de plazo para la aceptación de la orden de compra por una vez mediante carta a la Municipalidad antes del segundo día hábil y esta solicitud de plazo no podrá sobrepasar 1 día hábil.
Si el contratista no acepta la orden de compra en el plazo estipulado, se solicitará su rechazo, entendiéndose como rechazada, una vez transcurridas 24 horas de realizada la solicitud, después de lo cual, la Municipalidad cancelará la orden de compra por el sistema de mercado público.
Si el adjudicatario se desistiere de aceptar la orden de compra a que se refiere el inciso primero del artículo 63 del Reglamento de la Ley 19.886, el Municipio podrá hacer la solicitud de cancelación de la orden de compra en el Mercado y dejar sin efecto la adjudicación original, adjudicando la licitación al Oferente que le seguía en puntaje si lo hubiere, dentro del plazo de 60 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación original o llamará a un nuevo proceso de licitación pública, licitación privada o trato directo según lo estipulado por el Reglamento de la Ley 19.886.
El Municipio podrá poner término definitivo o suspender transitoriamente el plazo de la entrega en cualquier momento por causales ajenas a la responsabilidad del contratista, tales como, de emergencia nacional, instrucciones superiores de instituciones que financian la adquisición, legislaciones u otro motivo de fuerza mayor o caso fortuito, u otra causal, dando aviso por escrito o correo electrónico a éste.
|
|
|
|
|
Caracteristicas tecnicas |
|
Los oferentes que participen del proceso de licitación deberán cumplir como mínimo con las siguientes características técnicas para el monitor cardiaco desfibrilador bifásico automático. La verificación de las características se realizará a través de la ficha técnica del producto en español.
Características Requerimientos técnicos del Equipo y accesorios
ECG monitorización Conexión al paciente: Palas y electrodos de desfibrilación desechables.
Deriv. Monitorizada: I, II, III, aVR, a VF, Avl, V1, V2, V3, V4, V5, V6.
ECG tamaño: 5, 10, 20 mm/mV – gráfico ECG en pantalla.
Frecuencia Cardiaca: digital 30 – 300 bpm (+/- 3 bpm)
Alarmas: FC configurable, mínimo y máximo, asistole, VF, VT.
SpO2 Pulsioximetria Saturación: 70 – 100% (+/- 3 dígitos)
Ratio pulso: 20 a 250 bpm (+/- 3 dígitos)
Perfusión: 0,2%. Alarmas configurables
PNI Monitorización de Presión Arterial no invasiva
Pantalla Tipo: LCD gráfico de alta resolución
Tamaño pantalla: 7 pulgadas.
Tiempo de visualización: 3,2seg (ECG)
Información: energía de descarga, sincronización, frecuencia cardiaca, conectores palas / pads, Alarmas on/off, función AED, tets de funcionamiento del desfibrilador, corrección de errores y faltas, curva de ECG y curva pletismografica de SpO2.
Desfibrilador Modo operacional: Semiautomatico DEA. Y manual mediante Pads desechables o palas.
Selección deriv. I, II, III, aVR, aVL, aVF, V. Palas/pads, ECG ext.
Energia:
Semiautomatico: 150J, 50 ohm carga.
Energía variable: selección de niveles.150J, 150, 180J/150J, 180J, 180J), (50J, 50J, 100J /50J, 100J, 100J)
Autoajuste de energía según impedancia del paciente.
Tiempo de carga menos de 10 seg.
Manual: selección variable de energía (20 niveles) (1-10j, 15j, 20j, 30j, 50j, 70, 100j, 120j, 150j, 170j, 200j.
Palas internas: 1-10j, 15j, 20j, 30j, 50j.
Tiempo de carga. Adaptador AC: menos de 5 seg a 200J.
Bateria: menos de 7 seg a 200J
Sincronización cardioconversion: transferencia de energía durante 60ms del pico QRS
Electrodos de desfibrilación: Electrodos multifuncionales. Desechables. Pads adhesivos para adultos.
Controles On/off, descarga (shock), botones de opción. Selector de energías. Cardiosincronización. Botón análisis/carga. Boton pausa/descarga.
Marcapasos Curva: monofásica exponencial truncada.
Activable por el usuario.
Avisos de voz y mensajes en pantalla Mensajes audibles en español, que guien al usuario a través del protocolo ERC 2005 en DEA.
Memoria (tarjeta de datos y PC) ECG de pantalla, posibilidad de ver histórico en ECG.
Grabación de 6 hrs de eventos ECG curvas y ½ hora de grabación de eventos o voces.
Puerto para tarjeta de memoria SD
Autotest automáticos Chequeo diario, semanal y mensual de los datos almacenados de las condiciones operativas ambientales y del equipo.
Alimentación Batería interna recargable: 12V 4,2Ah Ni/Mh, 200 descargas (200j).
Tiempo de recarga: carga total en 4 horas.
AC/DC adaptador: entrada 100-240v 50/60Hz 170 VA.
Salida: DC 18V, 5A
Impresora Impresora Incorporada
Cables Cables de ECG de 12 leads.
Cable para monitorización de SpO2
Cable y manguito para monitorización de Presión Arterial no invasiva.
Características Requerimiento de garantía y soporte técnico
Garantía Meses de garantía ofertado.
Soporte técnico Certificado de servicio técnico autorizado
Mantención reparativa durante el periodo de garantía si estas no corresponden al mal uso del equipo, con cargo al oferente
Al menos 1 mantención preventiva durante el periodo de la garantía, con cargo al oferente
Tiempo de respuesta de máximo 5 días hábiles
El proveedor debe poner un equipo de respaldo de iguales o similares características a disposición del CESFAM durante el periodo de mantención preventiva o reparación.
Los repuestos deben estar disponibles por al menos 5 años en el mercado.
Realizar capacitación sobre el uso del monitor al personal del CESFAM Dr. Jorge Ahumada Lemus, previa coordinación de fecha y horario según disponibilidad del establecimiento.
|
|
|
|
|
Recepcion de producto |
|
La recepción conforme será realizada por la comisión evaluadora, en un plazo máximo de 2 días hábiles posteriores a la puesta en servicio, los cuales revisarán que la entrega sea de acuerdo a lo establecido según las aclaraciones emitidas por la Municipalidad (si aplica), las preguntas y respuestas del proceso de licitación, el Anexo N°2, lo indicado por las presentes bases de licitación y sus anexos y la oferta del contratista,
La comisión evaluadora realizará la recepción definitiva y emitirá las observaciones de la recepción si corresponde, además, indicará los plazos en que las observaciones deben ser subsanadas. Este proceso se repetirá hasta que no existan observaciones que subsanar en la recepción definitiva.
La comisión podrá rechazar la entrega del monitor cardiaco desfibrilador bifásico automático si este no cumple con lo indicado en cuanto a las características técnicas mínimas o por haber sufrido daños en el traslado y/o instalación, o por no encender y/o funcionar, se solicitará su cambio, debiendo ser reemplazada por otra unidad nueva en un plazo máximo de 48 horas desde el día hábil siguiente a notificación al contratista mediante correo electrónico, siendo de cuenta y cargo exclusivo del contratista.
Si el contrista se negase a subsanar las observaciones a la entrega, la municipalidad podrá realizar el término anticipado del contrato.
|
|
|
|
|
Del pago |
|
El adjudicado no podrá emitir la factura si no está aprobado y recepcionada conforme la entrega del monitor cardiaco desfibrilador bifásico automático por parte del Departamento de Salud Municipal,
21.1. Pago al Proveedor
El precio total del Contrato se pagará en un estado de pago, previa conformidad de la entrega realizada.
Para iniciar el proceso del estado de pago deberá acompañar los siguientes documentos;
a) Copia del acta de recepción definitiva sin observaciones.
b) Factura del proveedor a nombre de la I. Muncipalidad de Santa María.
Datos de facturación:
Nombre : I.MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T : 69.051.000-6
Dirección : Lautaro 720, Santa María
La glosa de la factura deberá detallar el producto y servicio e indicar el ID de la Licitación; 3821-3-L123.
En caso de existir Multas estas serán descontadas del Estado de pago y deberá emitir la factura por el total contratado.
|
|
|
|
|
Multas |
|
La I. Municipalidad de Santa María podrá aplicar multas por las siguientes causas.
1. Por no cumplir con el día de entrega acordado sin justificación, se cursará una multa de 1 UF por cada día de atraso.
2. Por retardar el recambio o reemplazo de los productos devueltos por mal estado o que no cumplan con las Especificaciones Técnicas, se cursará una multa de 1 UF por cada día de retraso en el recambio.
Las multas serán dictadas mediante Decreto Alcaldicio e informadas al contratista a través de una carta enviada por correo electrónico. El contratista tendrá un plazo de 5 días hábiles para apelar cualquier multa desde su recepción por correo electrónico. Esta apelación deberá ser ingresada en la Oficina de Partes de la Municipalidad con copia a la Directora del Departamento de Salud Municipal, mediante carta dirigida al Alcalde. La Municipalidad de Santa María tendrá un plazo de 5 días hábiles para aceptar la apelación y cancelar la multa o rebajar la multa o rechazar la apelación, después de lo cual o se ratificará la multa ya dictada por Decreto Alcaldicio o se procederá a cancelar o rebajar la multa mediante un nuevo Decreto Alcaldicio.
Como máximo las multas podrán ser hasta el 30% del valor bruto del contrato.
El valor de la UF corresponderá al día hábil anterior al de la fecha del Decreto Alcaldicio que dicte la multa.
|
|
|
|