Garantías de Seriedad de Ofertas
|
Beneficiario:
|
MUNICIPALIDAD DE TOLTÉN
|
|
Fecha de vencimiento:
|
11-05-2026
|
|
Monto:
|
1000000
Peso Chileno
|
|
|
Descripción:
|
Para garantizar la presentación y seriedad de la oferta, cada proponente deberá entregar una garantía pagadera a la vista e irrevocable, de liquidez inmediata, que asegure el pago de manera rápida y efectiva, a la orden de la Ilustre Municipalidad de Toltén, RUT N° 69.191.400-3, con domicilio en Avenida O´Higgins N°410, Nueva Toltén, la cual será de $ 1.000.000 (un millón de pesos) y con una fecha de vigencia de 90 días corridos, contados desde la fecha de cierre de recepción de ofertas en el Portal Mercado Público, según cronograma de la licitación.
Esta garantía se podrá presentar en soporte electrónico o física, conforme a lo siguiente:
En soporte Electrónico:
En el caso que se otorgue una garantía en soporte electrónico, deberá ser ingresada antes de la fecha y hora de cierre de recepción de ofertas, informada en el cronograma, en los Anexos Administrativos de la oferta, a través del portal Mercado Público (www.mercadopublico.cl), debiendo ser del todo legible, incluyendo su código de validación y/o verificación.
En soporte Papel:
En el caso que la garantía se otorgue en soporte papel, el oferente o un tercero deberá hacerla llegar de forma presencial la garantía, antes de la fecha y hora de cierre de recepción de ofertas informada en el cronograma, a la Oficina de la Secretaría Comunal de Planificación ubicada en Avenida O´Higgins N°410, 2º piso, Nueva Toltén, en un sobre cerrado con indicación del nombre de la licitación y nombre del oferente a quien corresponde.
La correcta extensión de esta garantía en los términos señalados en estas bases, es requisito esencial para participar en este proceso de contratación y, por lo tanto, en caso de que eso no ocurra, la propuesta del oferente se declarará inadmisible.
La Municipalidad podrá hacer efectiva esta garantía en cualquiera de los siguientes casos:
● Si el oferente se desiste de su propuesta o la retira unilateralmente, durante el período de vigencia de la misma.
● Si se comprobare que la oferta no es fidedigna.
● Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del plazo establecido en las presentes bases.
● Si el adjudicatario no entrega en forma oportuna la garantía de fiel cumplimiento del contrato.
Será causal de cobro cualquier acción atribuible al oferente que no permita concretar satisfactoriamente la suscripción del respectivo contrato. El monto del cobro de la garantía por seriedad de la oferta quedará a beneficio de la Municipalidad.
|
|
|
|
Glosa:
|
PARA GARANTIZAR SERIEDAD DE LA OFERTA DE LA LICITACIÓN
“CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA MENOR PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, COMUNA DE TOLTÉN”
CÓDIGO BIP N° 40006453-0
|
|
|
|
Forma y oportunidad de restitución:
|
Respecto a la devolución de esta garantía se desarrollará de la siguiente forma:
a) Esta garantía será devuelta a los oferentes que su oferta haya sido declarada inadmisible, estando disponible para su retiro en un plazo de 10 días corridos desde la notificación del decreto de adjudicación o declárese desierto, según corresponda.
b) Esta garantía será devuelta a los oferentes que no hayan sido favorecidos, una vez notificada la suscripción del contrato en el portal mercado público, con el oferente favorecido, estando disponible para su retiro en un plazo de 10 días corridos desde dicha notificación.
c) Respecto del oferente que resulte adjudicado y/o seleccionado, la garantía se mantendrá hasta que se suscriba el respectivo contrato y entregue todos los antecedentes solicitados en la presente licitación.
Esta garantía se devolverá a los oferentes de acuerdo lo estipulado en los puntos a), b) y c) del presente numeral. Para obtener su devolución deberá concurrir cualquier día hábil en horario de 08:30 a 14:00, a la oficina de Tesorería de la Municipalidad de Toltén, pudiendo realizar el trámite cualquier persona con poder simple otorgado para dicho efecto por el representante legal de la empresa.
|
|
Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
|
Beneficiario:
|
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
|
|
Fecha de vencimiento:
|
06-11-2026
|
|
Monto:
|
5
%
|
|
|
|
Descripción:
|
El proponente adjudicado deberá entregar, en un plazo de 10 días corridos contados desde la fecha de notificación de la adjudicación a través del portal Mercado Público, y para la suscripción del contrato respectivo, una garantía pagadera a la vista e irrevocable, de liquidez inmediata, que asegure el pago de manera rápida y efectiva, a nombre de la Subsecretaría de Transportes, RUT N° 61.212.000-5, con domicilio en Amunategui N°139, Santiago, correspondiente al 5% del valor neto del contrato, con una vigencia durante todo el plazo contratado para la ejecución de la obra, incluyendo el plazo establecido para la entrega de terreno, y hasta al menos 100 días corridos contados desde la fecha de término del contrato, con la finalidad de garantizar el fiel cumplimiento del contrato durante dicha etapa.
En el caso que, al entregarse terreno para el inicio de la obra, la vigencia de la garantía no cumpla con el plazo de vigencia exigida en el inciso anterior, de 100 días corridos contados desde la fecha de término establecida en el acta de entrega de terreno, el contratista deberá prorrogar la vigencia de la garantía para dar cumplimiento al plazo exigido.
Esta garantía deberá tener las siguientes características:
● Expresarse en pesos chilenos.
● Ser entregada físicamente en la Secretaría Comunal de Planificación, ubicada en calle Avenida O´higgins N°410, Nueva Toltén; previa notificación del Decreto de adjudicación en el portal Mercado Público. Si la garantía es emitida de manera electrónica, podrá ser enviada al correo electrónico que se indicará al momento de adjudicar, sin perjuicio de poder entregar una copia de ella en el lugar señalado anteriormente.
● Deberá ser pagadera a la vista e irrevocable y que asegure el pago de manera rápida y efectiva.
● La glosa de la garantía será la siguiente: Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato “CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA MENOR PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, COMUNA DE TOLTÉN”, Código BIP N° 40006453-0.
Si el oferente adjudicado no hace entrega oportuna de la garantía señalada, se dejará sin efecto su adjudicación, pudiendo adjudicarse la propuesta al siguiente oferente mejor evaluado, conforme los resultados obtenidos en el Informe Técnico de evaluación, previo acuerdo del Concejo Municipal, si corresponde, y hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta, en caso de haber sido exigida en el proceso concursal.
Esta garantía será restituida al contratista una vez efectuada la recepción provisoria de la obra, sin observaciones, previa entrega de la garantía de correcta ejecución y buen comportamiento de la obra; y previa solicitud a la Unidad Técnica de la Obra, la cual solicitará su devolución a la Subsecretaría de Transportes.
Una vez solicitada la devolución de la garantía por parte de la Unidad Técnica de la Obra, e informado el contratista de dicha situación, podrá hacer retiro de la garantía en la Subsecretaría de Transportes, pudiendo realizar el trámite cualquier persona con poder simple otorgado para dicho efecto por el representante legal de la empresa.
Otras Condiciones Generales sobre las Garantías de Fiel Cumplimiento del Contrato
Si la garantía es otorgada en el extranjero, el emisor del documento respectivo debe estar representado en Chile o estar reconocido por un Banco o Institución financiera chilena.
Si el contrato es resuelto por alguna de las causales establecidas en las presentes bases, señaladas en el acápite de TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO; RESOLUCIÓN DEL CONTRATO por causales imputables al contratista, la garantía de fiel cumplimiento del contrato vigente a la fecha, se hará efectiva, y el contratista perderá el 100% del valor de ésta, monto que se considerará como cláusula penal.
En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el contrato o de las obligaciones laborales o sociales con sus trabajadores, la Municipalidad está facultada para solicitar a la Subsecretaría de Transportes hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna. En todo caso, el incumplimiento de la normativa laboral o previsional por parte del contratista, habilitará a la Unidad Técnica del Servicio para dejar unilateralmente sin efecto el correspondiente contrato.
La presente garantía cauciona también el pago de las multas que puedan ser cursadas por la Unidad Técnica del Servicio, conforme lo indicado en el procedimiento establecido para su aplicación en el acápite de MULTAS de las presentes bases. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que la Municipalidad pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnización de perjuicios. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardío de las obligaciones del contratista.
El procedimiento administrativo efectuado para la aplicación de multas y/o término anticipado del contrato, servirá de sustento para el cobro de la garantía de fiel cumplimiento.
En aquellos casos excepcionales que resulte procedente efectuar una modificación del contrato, previo informe fundado de la Unidad Técnica del Servicio, y que signifique un aumento de plazo, ya sea por modificación del proyecto o por atrasos justificados de parte del contratista, el contratista deberá prorrogar la vigencia de la misma en igual cantidad de días en que se haya ampliado el plazo de ejecución, en cualquier caso, esta prórroga deberá respetar el plazo de días corridos adicionales señalado precedentemente.
En el caso de modificación del contrato que implique un aumento en el monto del contrato, la garantía deberá ser modificada en el mismo porcentaje del aumento de contrato, con el objeto de mantener el porcentaje establecido en las presentes Bases.
En ambos casos, el contratista deberá presentar la nueva garantía dentro del plazo de 10 días corridos contados desde la notificación del decreto alcaldicio que aprueba la modificación. En caso de incumplimiento de dicha obligación se aplicará la multa indicada en el acápite de MULTAS establecidas en las presentes bases.
|
|
|
|
Glosa:
|
Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato “CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA MENOR PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, COMUNA DE TOLTÉN”, Código BIP N° 40006453-0.
|
|
|
|
Forma y oportunidad de restitución:
|
Esta garantía será restituida al contratista una vez efectuada la recepción provisoria de la obra, sin observaciones, previa entrega de la garantía de correcta ejecución y buen comportamiento de la obra; y previa solicitud a la Unidad Técnica de la Obra, la cual solicitará su devolución a la Subsecretaría de Transportes.
|
|
Otras Garantías
|
Beneficiario:
|
GARANTÍA POR LA CORRECTA EJECUCIÓN Y BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA
|
|
Fecha de vencimiento:
|
30-10-2027
|
|
Monto:
|
3
%
|
|
|
|
Descripción:
|
Para presentar el último Estado de Pago y posterior a la Recepción Provisoria de la obra, el contratista deberá entregar a la Unidad Técnica del Servicio una garantía pagadera a la vista e irrevocable, de liquidez inmediata, que asegure el pago de manera rápida y efectiva, por un monto correspondiente al 3% del valor total del contrato, expresada en pesos chilenos, extendida a nombre de la Ilustre Municipalidad de Toltén, RUT N° 69.191.400-3, con domicilio en Avenida O´Higgins N°410, Nueva Toltén con una vigencia igual a la fecha de recepción definitiva más 30 días corridos.
Esta garantía podrá hacerse efectiva por parte de la Municipalidad, si se detectaran fallas en la obra, o, a su fecha de vencimiento no ha sido renovada. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que al Contratista corresponda de conformidad a lo dispuesto por el Código Civil.
Esta garantía será devuelta al Contratista una vez realizada la Recepción Definitiva de la obra sin observaciones, previa solicitud de la Unidad Técnica del Servicio a la Tesorería Municipal para que realice la devolución.
Para obtener su devolución deberá concurrir cualquier día hábil en horario de 08:30 a 14:00, a la oficina de Tesorería de la I. Municipalidad de Toltén, pudiendo realizar el trámite cualquier persona con poder simple otorgado para dicho efecto por el representante legal de la empresa.
|
|
|
|
Glosa:
|
Para garantizar la correcta ejecución y buen comportamiento de la obra “CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA MENOR PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, COMUNA DE TOLTÉN”, Código BIP N° 40006453-0.
|
|
|
|
Forma y oportunidad de restitución:
|
Esta garantía será devuelta al contratista una vez devuelto el monto total del anticipo. En caso de haber entregado varias garantías, ellas podrán ser devueltas al contratista según el avance en la devolución del anticipo. La Unidad Técnica del Servicio solicitará la devolución de la garantía a la Subsecretaría de Transportes para que realice la devolución.
Una vez solicitada la devolución de la garantía por parte de la Unidad Técnica del Servicio, e informado el contratista de dicha situación, podrá hacer retiro de la garantía en la Subsecretaría de Transportes, en un plazo de 10 días corridos, pudiendo realizar el trámite cualquier persona con poder simple otorgado para dicho efecto por el representante legal de la empresa.
|
|