Licitación ID: 3858-71-LE24
RETIRO DE ESTANQUE DE AGUA ESC. JHV MEJILLONES
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 4
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Unidad
Cod: 72131702
DESMANTELAMIENTO DE ANTIGUO ESTANQUE DE AGUA UBICADO EN ESCUELA JULIA HERRERA VARAS.  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
RETIRO DE ESTANQUE DE AGUA ESC. JHV MEJILLONES
Estado:
Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)
Descripción:
La presente licitación será pública y tiene como finalidad desarrollar un proyecto enfocado en el desmantelamiento seguro y controlado de un antiguo estanque de agua ubicado en la Escuela Julia Herrera Varas. Este proyecto busca garantizar la seguridad estructural y optimizar el entorno educativo, liberando un espacio anteriormente ocupado por una estructura en desuso y potencialmente riesgosa.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
Unidad de compra:
Educacion
R.U.T.:
69.020.400-2
Dirección:
Fco. Antonio Pinto 200
Comuna:
Mejillones
Región en que se genera la licitación:
Región de Antofagasta
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 27-01-2025 16:00:00
Fecha de Publicación: 14-01-2025 20:46:37
Fecha inicio de preguntas: 14-01-2025 22:30:00
Fecha final de preguntas: 17-01-2025 16:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 20-01-2025 16:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 27-01-2025 16:30:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 27-01-2025 16:30:00
Fecha de Adjudicación: 11-02-2025 19:06:45
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
VISITA A TERRENO (OBLIGATORIA>) 16-01-2025 10:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- 1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Los Antecedentes referidos deben ser ingresados a través del sistema www.mercadopublico.cl, en la sección “Anexos Administrativos”: a) Anexo N° 1: Identificación completa del oferente y su representante legal y socios integrantes, cuando corresponda, incluyendo los domicilios y los números de RUT (se adjunta Anexo Nº 1). En caso de Unión de proveedores, se deberá presentar el anexo por cada integrante. a1) Anexo N° 1 para Persona Natural. Acompañar anexo con fotocopia de cédula de identidad. a2) Anexo N° 1 para Persona Jurídica. Acompañar Anexo con Documento que acredite la administración o poderes conferidos a los representantes emitidos por el Conservador de Bienes Raíces o de la entidad que legalmente corresponda. En ambos casos, el documento respectivo deberá tener una data no superior a 60 días corridos de antelación a la fecha de presentación de la oferta. Además, debe adjuntar junto al anexo el RUT de la empresa. b) Anexo N°2: Declaración jurada simple sin conflicto de interés, con ningún funcionario, funcionaria de la Municipalidad de Mejillones, según lo dispuesto en el artículo 35 quáter, de la ley 21.634, que moderniza la ley N° 19.886 y otras leyes. c) Anexo N° 3: Declaración Jurada Simple de toma de conocimiento de Antecedentes de Licitación. d) Certificado de antecedentes laborales y previsionales: Todos los oferentes deberán presentar “Certificado de antecedentes laborales y previsionales”, emitidos por la Inspección del trabajo o certificado de deudas laborales emitido por alguna entidad especializada (Equifax, Transunion, Sinacofi y SIISA) de fecha no superior a 30 días corridos contados antes de la fecha de presentación de las ofertas. De conformidad con lo establecido en el artículo 4° de la Ley N° 19.886 y sus disposiciones reglamentarias, en caso de que la empresa adjudicada registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, el estado de pago correspondiente al contrato, ya sea único o el primero en caso de pagos parciales, será destinado prioritariamente al pago de dichas obligaciones. e) Patente Municipal o Certificado de Inicio de Actividades emitido por el SII, para efectos de verificar el domicilio principal del oferente. f) Certificado de inscripción vigente de la sociedad o E.I.R.L. con vigencia de al menos 30 días corridos de antelación a la fecha de apertura. g) Programa de Integridad, Anexo N° 7, Los oferentes deberán declarar si poseen un programa de integridad y ética empresarial que sean efectivamente conocidos y aplicados por su personal. En el caso de contar con dicho programa, deberán presentar la documentación necesaria que respalde la comunicación y promoción de dichos programas dentro de su equipo. Esta documentación deberá ser entregada durante el proceso de licitación. h) En caso de Unión Temporal de proveedores considerar: Sólo en el caso de que la oferta sea presentada por una unión temporal de proveedores, conformadas según lo establecido en el párrafo 2, artículo 51 de la Ley 19.886, deberán presentar obligatoriamente la siguiente documentación en su totalidad: 1) Acuerdo Formalizado de la Unión Temporal de Proveedores: - Para procesos de compras iguales o superiores a 1.000 unidades tributarias mensuales (UTM), el acuerdo deberá estar materializado mediante escritura pública. - Para procesos de compras inferiores a 1.000 UTM, el acuerdo podrá formalizarse mediante un instrumento público o privado. - El instrumento que formaliza la unión deberá incluir el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes para actuar en nombre de todos los integrantes de la UTP en todas las etapas del proceso de contratación y ejecución del contrato. - El instrumento deberá establecer la responsabilidad solidaria de todos los integrantes de la UTP respecto de las obligaciones que se generen con la entidad contratante, asegurando el cumplimiento conjunto de los compromisos adquiridos. - Fotocopia simple de la cédula de identidad del representante o apoderado común con poderes suficientes. - La vigencia de esta unión temporal de proveedores no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado. 2) Presentar los siguientes antecedentes por cada integrante de la unión temporal, considerando las exigencias mencionadas en las presentes bases de licitación: - Identificación completa del oferente. Anexo 1. - Declaración jurada simple sin conflicto de interés. Anexo 2. - Declaración Jurada Simple de toma de conocimiento de Antecedentes de Licitación. Anexo 3. - Certificado de antecedentes laborales y previsionales.
Documentos Técnicos
1.- ANTECEDENTES TÉCNICOS Los Antecedentes referidos deben ser ingresados a través del sistema www.mercadopublico.cl, en la sección “Anexos Técnicos”: a) Certificado de Título y Currículum vitae del profesional o técnico responsable: Se debe considerar la participación obligatoria de un profesional o técnico que deberá estar a cargo de la ejecución de las obras y de forma permanente en ella, con experiencia en construcción, con a lo menos 02 años de ejercicio, los cuales serán contados desde la fecha de Certificado de título. La oferta que no cumpla con el perfil solicitado del profesional o técnico de terreno encargado de la obra será declarada INADMISIBLE. Si el oferente no indica expresamente que corresponde al encargado de obra, se considerará al profesional o técnico ofertado para esta función, dado que la presente licitación no solicita otro profesional o técnico para otro fin. b) Currículum de la empresa más dossier corporativo. c) Experiencia del oferente: en proyectos de construcción de obras, obras civiles, con sobre 200 UTM, desde el año 2015 en adelante, debidamente certificados, e indicados en Anexo N° 4. La experiencia del oferente se acreditará mediante la presentación de facturas, que acompañen el anexo, cuya glosa detalle el trabajo realizado. En el caso de que la factura que adjunte no indique claramente en su glosa los trabajos realizados, ésta deberá ser acompañada del contrato o la orden de compra u otros antecedentes que especifiquen las obras realizadas. En el caso de no adjuntar la información y/o antecedentes requeridos la experiencia no será contabilizada. d) Metodología y Plan de Trabajo: donde se debe indicar cantidad de mano de obra, maquinarias, herramientas y procedimientos de ejecución por partida de la obra. e) Subcontratación: En caso de contemplarse subcontratación, deberá proporcionarse, como parte independiente de la propuesta, la siguiente información técnica y administrativa: 1. Detalle de las obras a subcontratar: Especificar claramente las partidas o actividades que se proyecta subcontratar, conforme al itemizado oficial y la programación de trabajos. 2. Monto del subcontrato: Indicar el valor total del contrato con el subcontratista, desglosado según corresponda a cada actividad o partida. Tener presente que el monto de la subcontratación no debe superar el treinta por ciento (30%) del monto total del contrato (Art. 128, letra b), del Reglamento de la Ley N°19.886. 3. Identificación del subcontratista: Incluir el nombre completo, razón social y RUT del subcontratista, quien deberá estar debidamente habilitado en el Registro de Proveedores del Estado. 4. Antecedentes laborales y previsionales: Adjuntar un certificado actualizado (Formulario F-30), que acredite que el subcontratista no presenta multas pendientes de pago ni deudas previsionales al momento de la presentación de los antecedentes. Este certificado deberá tener una vigencia máxima de 20 días previos a su entrega.
 
Documentos Económicos
1.- ANTECEDENTES ECONÓMICOS Los Antecedentes referidos deben ser ingresados a través del sistema www.mercadopublico.cl, en la sección “Anexos Económicos”: a) Presupuesto detallado Anexo N°5, consignando la cantidad de obra y el precio total de la partida, gastos generales, utilidades, IVA y el precio total en pesos chilenos, según formato adjunto. La suma de los porcentajes de gastos Generales y de Utilidades no podrá superar el 25%, caso contrario la oferta será declarada INADMISIBLE. El presupuesto detallado debe coincidir con el monto total ofertado en el Anexo Nº6. Las ofertas cuyos presupuestos no consideren y/o valoricen todas las partidas requeridas para la ejecución de las obras requeridas serán declaradas inadmisibles. Cabe señalar que, si se detectara algún error menor de cálculo en alguna partida, derivado del uso de decimales, entre la multiplicación de las cantidades cubicadas y el precio unitario indicado, es decir que el valor total por partida no concuerde con la multiplicación de la cantidad de unidades de medida con el precio unitario, se aceptará dicha oferta. Sin embargo, el oferente adjudicado deberá entregar antes de comenzar la obra, el presupuesto detallado corregido, en cuanto a subsanar incongruencias detectadas en la multiplicación entre cantidades y precios unitarios, sin cambiar o variar el valor total de la partida corregida, o cambiar el valor total del presupuesto adjudicado. Lo anterior con el fin de realizar por parte de la ITO el control de avance físico y financiero de la obra de manera correcta. b) Oferta Económica y Plazo de Ejecución Anexo N°6. La oferta económica deberá presentarse con valores expresados en pesos chilenos debiendo indicar el precio total ofertado, con impuestos incluidos y cualquier otro costo necesario para el correcto cumplimiento del contrato. Se deja constancia que la oferta económica incluye los costos de transporte seguros y garantías necesarias para la correcta ejecución de las obras. Los precios no podrán incluir reajuste alguno. La oferta económica debe incluir todo lo necesario para la correcta ejecución de la totalidad de las obras de acuerdo con las especificaciones técnicas y las reglas de la ciencia o arte de que se trate. A falta de mención expresa sobre el particular y no habiéndose solicitado aclaraciones deberá incluir todos los aspectos necesarios para la correcta ejecución de las obras objeto de esta licitación las cuales se entenderán como incorporadas a las Bases Técnicas. En este mismo anexo el oferente deberá indicar su plazo de ejecución.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 A. CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES (5%) Se otorgará puntaje de acuerdo a lo señalado en el punto N° 18 de las bases. 5%
2 B. PROGRAMA DE INTEGRIDAD (5%) Se otorgará puntaje de acuerdo a lo señalado en el punto N° 18 de las bases. 5%
3 C. PROVEEDOR LOCAL (10%) Se otorgará puntaje de acuerdo a lo señalado en el punto N° 18 de las bases. 10%
4 D. EXPERIENCIA DEL OFERENTE (30%) Se otorgará puntaje de acuerdo a lo señalado en el punto N° 18 de las bases. 30%
5 E. OFERTA ECONÓMICA (10%) Se otorgará puntaje de acuerdo a lo señalado en el punto N° 18 de las bases. 10%
6 F. PLAZO DE EJECUCIÓN (20%) Se otorgará puntaje de acuerdo a lo señalado en el punto N° 18 de las bases. 20%
7 G. PROPUESTA TÉCNICA (20%) Se otorgará puntaje de acuerdo a lo señalado en el punto N° 18 de las bases. 20%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: No hay información
Monto Total Estimado: 7300000
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: RODOLFO GUERRA
e-mail de responsable de pago: rguerra@mejillones.cl
Nombre de responsable de contrato: Félix Mundaca Andía
e-mail de responsable de contrato: fmundaca@mejillones.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-55-2685404-07
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
Fecha de vencimiento: 30-05-2025
Monto: 5 %
Descripción: El oferente adjudicado deberá presentar la garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato al momento de retirar el documento para su suscripción. La entrega de la garantía será un requisito indispensable para proceder con la formalización del contrato. Esta garantía se exige debido a que las obras a realizar en los establecimientos educativos implican riesgos significativos, tales como el impacto directo en la comunidad escolar, la necesidad de cumplir plazos críticos y la obligación de garantizar la calidad de los trabajos. Su propósito es resguardar los intereses del organismo ante posibles incumplimientos, retrasos o deficiencias en la ejecución de las obras. Asimismo, esta garantía asegura el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores de los contratantes, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley N° 17.322. La garantía deberá permanecer vigente hasta 60 días hábiles después de la recepción de las obras. Además, con cargo a esta garantía podrán hacerse efectivas multas y otras sanciones que afecten al proveedor, en caso de incumplimientos contractuales. La garantía deberá cumplir con las siguientes condiciones: 1. Nominativa : A favor de la Ilustre Municipalidad de Mejillones, RUT. 69.020.400-2 2. Monto : Debe ser equivalente al 5% del precio final neto ofertado por el adjudicatario, expresado en pesos. 3. Plazo de Validez o Vencimiento : La garantía deberá cubrir desde la suscripción hasta el término de contrato (una vez realizada la recepción final de las obras), más 60 días hábiles.
Glosa: Debe señalar de forma textual: Garantiza el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato de las Obras “RETIRO DE ESTANQUE DE AGUA, ESC. JHV MEJILLONES”, ID 3858-71-LE24
Forma y oportunidad de restitución: Esta garantía será restituida una vez vencida su vigencia, en cuanto no exista incumplimiento de obligaciones y las obras se encuentren recepcionadas sin observaciones. El oferente deberá solicitarla mediante carta ingresada en oficina de partes del Departamento de Educación de la municipalidad de Mejillones, dirigida a Jefe D.A.E.M.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
La Municipalidad estará facultada para readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación de acuerdo con el puntaje obtenido en el Informe de evaluación de la Comisión Evaluadora, en los siguientes casos: a Si el contrato no se firma en el plazo estipulado en la cláusula 23, letra B, por causas atribuibles al adjudicatario, o no se acepta la orden de compra. b Si no entrega la correspondiente garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato en el plazo que determinan las bases. en el caso de que corresponda entrega de garantía. c Si el adjudicatario desiste de su oferta d Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado, en los términos del artículo 4º de la Ley Nº 19.886 o en virtud de la Ley Nº 20.393 o conforme lo dispuesto en el artículo 26 letra d del Decreto Ley Nº 211, de 1973, o bien no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar dicha condición. e Si el adjudicatario no se encuentra hábil en el Registro Electrónico Oficial de Chileproveedores a la fecha de firma del contrato. f Si el adjudicatario no entrega los documentos requeridos para la suscripción del contrato en los plazos que estipulan las bases o contrato.
Resolución de Empates

En caso de igualdad en el puntaje final, se privilegiará al oferente que ha obtenido el mayor puntaje en la evaluación de la Experiencia. De mantenerse el empate, se escogerá entre esas ofertas, al proponente que haya obtenido mayor puntuación en la Oferta Técnica. De mantenerse aún el empate se escogerá entre esas ofertas, al proponente que haya obtenido mayor puntuación en la evaluación de Plazo de Ejecución.

Si con los criterios establecidos no es posible resolver el desempate se escogerá la propuesta que haya sido ingresada primero al portal, verificando el día y hora de presentación.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.