Ficha Licitación

Licitación ID: 387-17-LP23

Reposición Plaza de juegos Renacer Los Muermos.

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS, Municipalidad de Los Muermos-Adquisiciones

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 5

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
Reposición Plaza de juegos Renacer, Los Muermos, código proyecto 1-SPD-2022-501"

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

Reposición Plaza de juegos Renacer Los Muermos.

Estado:

Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)

Descripción:

Las presentes Bases Administrativas Generales de Propuestas reglamentan y forman parte de los documentos que regirán la licitación pública, adjudicación y el contrato que suscriba el Municipio, para la ejecución del proyecto de infraestructura comunal financiada por el Programa Mejoramiento Urbano - SUBDERE. El proyecto se ubica en el sector urbano de “Renacer”, comuna de Los Muermos

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM (LP)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS

Unidad de compra:

Municipalidad de Los Muermos-Adquisiciones

R.U.T.:

69.220.800-5

Dirección:

Antonio Varas 498

Comuna:

Los Muermos

Región en que se genera la licitación:

Región de los Lagos

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 10-05-2023 9:00:00

Fecha de Publicación: 20-04-2023 15:51:40

Fecha inicio de preguntas: 20-04-2023 16:01:00

Fecha final de preguntas: 02-05-2023 9:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 03-05-2023 17:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 10-05-2023 9:01:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 10-05-2023 9:01:00

Fecha de Adjudicación: 26-05-2023 19:53:00

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Visita a terreno obligatoria, saliendo desde el hall del municipio de Los Muermos con destino a la Población Renacer. 26-04-2023 11:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- Anexo Nº1

2.- Garantia seriedad de la oferta

3.- Anexo Nº2

4.- Anexo Nº5

5.- Anexo Nº6

6.- Anexo Nº7

7.- Certificado de visita a terreno

8.- Certificado de inscripción vigente

Documentos Técnicos

1.- Anexo Nº9

2.- Carta Gantt

3.- Anexo Nº10

4.- Anexo Nº8

5.- Certificado de capital comprobado

Documentos Económicos

1.- Presupuesto

2.- Anexo Nº3

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Precio	Puntaje= (Mejor oferta/oferta x)*30	30%
2 Plazo de ejecución	Puntaje= (mejor oferta/oferta x)*30	30%
3 Experiencia en obras públicas de la misma naturale	EXPERIENCIA EN OBRAS DE ESTE AMBITO “OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO U OTRO RELACIONADO” PUNTAJE: 1º LUGAR = 100 PUNTOS 2º LUGAR = 80 PUNTOS 3º LUGAR = 60 PUNTOS 4º LUGAR = 40 PUNTOS 5º LUGAR = 20 PUNTOS	35%
4 Cumplimiento de requisitos	100% CUMPLIMIENTO = 100 PUNTOS CUMPLIENTO PARCIAL NO TIENE PUNTOS	5%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	Presupuesto municipal 2023



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	Otros
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	Elizabeth Becerra Meza
e-mail de responsable de pago:	finanzas@muermos.cl

Nombre de responsable de contrato:	Viviana Olavarría Ruiz
e-mail de responsable de contrato:	licitaciones@muermos.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-65-2773935-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	I. Municipalidad de Los Muermos
Fecha de vencimiento:	10-07-2023
Monto:	749999 Peso Chileno

Descripción:	La seriedad de la oferta del proponente se garantizará mediante la entrega de un documento de garantía legalmente aceptado y válido pagadera a la vista, extendida a favor de la Ilustre Municipalidad de Los Muermos y por un monto fijo en pesos de: $ 749.999 (Equivalente al 1% del monto máximo disponible) y con una vigencia no inferior a 60 días corridos, a contar del día siguiente de la fecha de apertura de la propuesta.

Glosa:	Para garantizar la seriedad de la oferta de la licitación pública denominada "Reposición Plaza de juegos Renacer, Los Muermos, código proyecto 1-SPD-2022-501"

Forma y oportunidad de restitución:	La garantía será devuelta al contratista a su solicitud.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	I. Municipalidad de Los Muermos
Fecha de vencimiento:	12-01-2024
Monto:	5 %

Descripción:	A la firma del contrato el contratista garantizará el fiel cumplimiento de éste, mediante la entrega de un documento de garantía legalmente aceptado y válido pagadera a la vista, a nombre del municipio, por un monto en pesos chilenos igual al 5% del valor contratado, y cuya validez no sea menor al tiempo de ejecución de la obra, más 90 días corridos contados a partir de la fecha del contrato.

Glosa:	Para garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato de la licitación denominada "Reposición plaza de juegos Renacer, Los Muermos, código proyecto 1-SPD-2022-501".

Forma y oportunidad de restitución:	La garantía será devuelta al contratista a su solicitud, previa presentación de la boleta bancaria de garantía para caucionar la correcta ejecución de las obras, una vez que se haya dado término a la ejecución de esta y recibido conforme sin observaciones.

Otras Garantías

Beneficiario:	I. Municipalidad de Los Muermos
Fecha de vencimiento:	31-10-2024
Monto:	5 %

Descripción:	Para caucionar la correcta ejecución de las obras, el contratista deberá presentar la entrega de un documento de garantía legalmente aceptado y válido pagadera a la vista, a nombre del municipio, por el 5% del precio del contrato en pesos chilenos, una vez que ellas estén ejecutadas y como requisito previo a la recepción provisoria y cancelación total de la obra. En caso de existir obras que deban ser garantizados ante los servicios pertinentes, dichas garantías se descontaran de la boleta de correcta ejecución, de tal modo de no duplicar la garantía sobre dicha obra, situación que se deberá verificar solicitando una copia de la garantía del servicio correspondiente. El instrumento de caución por correcta ejecución de las obras tendrá un plazo de validez de 12 meses contados desde la fecha del acta de recepción provisoria sin observaciones de la obra, transcurrido este plazo y previa verificación por la unidad técnica del buen estado de conservación de las obras.

Glosa:	Para garantizar la correcta ejecución de las obras de la Licitación Pública denominada "Reposición Plaza de juegos Renacer, Los Muermos, código proyecto 1-SPD-2022-501"

Forma y oportunidad de restitución:	La garantía le será devuelta al contratista a su solicitud, sin perjuicio del plazo de responsabilidad del contratista por 5 años, a que se refiere el Código Civil, artículo 2.003, inciso 3.

Beneficiario:	I. Municipalidad de Los Muermos
Fecha de vencimiento:	10-07-2023
Monto:	5 %

Descripción:	La oferta que sea igual o superior al 15%, en la diferencia entre el plazo oficial y el ofertado (se entiende por plazo mejor ofertado), será considerada como oferta riesgosa, en consecuencia, obtendrá un 0 punto del criterio a evaluar. En dicha eventualidad, el contratista deberá presentar una boleta, vale vista o póliza adicional, por un monto 5% del valor ofertado, para garantizar el plazo ofertado.

Glosa:	Para garantizar el plazo ofertado en la licitación denominada "Reposición plaza de juegos Renacer, Los Muermos, código proyecto 1-SPD-2022-501"

Forma y oportunidad de restitución:	La garantía le será devuelta al contratista a su solicitud.

Beneficiario:	I. Municipalidad de Los Muermos
Fecha de vencimiento:	10-07-2023
Monto:	10 %

Descripción:	La oferta que sea igual o superior al 10%, en la diferencia entre el precio oficial y el ofertado (se entiende por precio mejor ofertado), será considerada como oferta riesgosa, en consecuencia, obtendrá 0 puntos del criterio a evaluar. En dicha eventualidad, el contratista deberá presentar una boleta, vale vista o póliza adicional, por un monto 10% del valor ofertado, para garantizar el precio ofertado.

Glosa:	Para garantizar el precio ofertado de la licitación pública denominada "Reposición plaza de juegos Renacer, Los Muermos, código proyecto 1-SPD-2022-501".

Forma y oportunidad de restitución:	La garantía le será devuelta al contratista a su solicitud.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Plazo de ejecución de obras

El plazo de ejecución de obras no podrá ser superior a 120 días corridos a contar de la fecha de entrega de terreno. El inicio de la obra para los efectos de su plazo será la fecha correspondiente al día de entrega de terreno.

Acreditación de experiencia

• La experiencia será medida por aquella que puedan demostrar tanto el oferente como el representante legal de la empresa (cuando se trate de una persona jurídica), demostrables CON CERTIFICADO DOM INDICANDO LA OBRA Y LA CANTIDAD DE m2 o también mediante CERTIFICADOS DE RECEPCIÓN MUNICIPAL PROVISORIA y/o DEFINITIVA de dicha obra, a través del municipio correspondiente. • En el caso de los organismos públicos MOP y MINVU, se aceptarán los certificados emitidos por dichos organismos. Esto en m2 del proyecto. • La experiencia medible será solo la relacionada a OBRAS PUBLICAS. Forma de Calculo Experiencia: • El puntaje obtenido por la cantidad de m2 construidos, de acuerdo con la sumatoria de M2 comprobados a través de actas de recepción provisoria, definitivas y certificados MUNICIPALES, MOP o MINVU

Subir