|
Visita en terreno |
|
El presente proceso de licitación contempla una visita previa a las dependencias del establecimiento del Consultorio Víctor Domingo Silva, ubicado en Alejandro Gutiérrez Esquina Los Aromos Nº 1278, de la ciudad de Coyhaique.
Esta visita tendrá por finalidad que los oferentes puedan enterarse en terreno de las condiciones en donde habrá que, de prestarse los servicios, todo ello el objeto de presentar una oferta ajustada, en términos económicos y técnicos, a los requerimientos de la presente licitación.
Los interesados en participar en dicha visita en terreno, el día y hora señalado, podrán enviar un representante, adjuntando un poder simple, firmado por el representante legal de la empresa.
Los interesados en participar podrán formular consultas y solicitar aclaraciones dentro de los plazos señalados en las bases de licitación, hasta la fecha y hora indicada en la ficha de la licitación. Las preguntas deberán formularse a través del Sistema de Información, las cuales se podrán en conocimiento de todos los interesados, a través de su publicación en el Sistema de Información, dentro de los plazos señalados en el cronograma de la licitación.
Las consultas hechas formaran parte integrante de la licitación, así como las respuestas y aclaraciones que se realicen. Sera responsabilidad de los proveedores el oportuno conocimiento de las respuestas y aclaratorias. Estos no podrán alegar desconocimiento de ellas para cualquier efecto. Las respuestas y aclaraciones se considerarán conocidas por todos los proponentes, aun cuando no realicen consultas.
Dicha visita técnica tendrá el carácter de obligatoria, y será realizada durante el día hábil 04, a las 10:00hrs, según lo establecido en las bases de licitación. Visita de la cual se levantará un acta que acredite la participación de los oferentes
|
|
|
|
Sobre el Plazo de Entrega |
|
El plazo de entrega no podrá exceder de lo especificado por el oferente en el anexo N° 5 de su postulación.
|
|
|
|
|
Sobre el lugar de prestación de la obra. |
|
Las obras de construcción de cobertizo del acceso peatonal se realizarán en el Consultorio Víctor Domingo Silva, ubicado en Alejandro Gutiérrez N° 1278 esquina los Aromos. Coyhaique.
|
|
|
|
|
Documentos Administrativos y técnicos |
|
Antecedentes Administrativos
- Anexo N° 1: Identificación del oferente.
- Anexo N° 2: Declaración aceptación de Bases.
Antecedentes Económicos - Anexo N° 3: Oferta económica.
Antecedentes técnicos - Anexo N° 4 “Experiencia del Oferente”.
- Anexo N° 5 “Plazo de entrega”
- Itemizado Oficial.
Todos los Anexos y Documentos mencionados deben ser enviados a través del Sistema www.mercadopublico.cl, junto con las certificaciones y los antecedentes indicados en dichos anexos.
|
|
|
|
|
Solicitud de aclaración de antecedentes |
|
La Comisión de Evaluación podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales y presenten certificaciones o antecedentes que hayan omitido al momento de efectuar la oferta, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones y certificaciones y/o antecedentes, no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad. Esta solicitud se efectuará a través del Foro Inverso del Sistema de Información, y los oferentes dispondrán de un plazo fatal de 48 horas, a partir de la hora y día en que se hace la solicitud por dicho foro, para subirla al Sistema de Información antes mencionado. Si cumple, se admitirá la oferta y se evaluará, pero si no cumple, o no presenta la documentación solicitada en esta segunda instancia o no la presenta en los términos señalados, se declarará inadmisible la oferta, mediante el acto administrativo correspondiente. La Comisión deberá informar de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información. Todo de acuerdo al Artículo 9º de la Ley de Compras y al Artículo 40 del Reglamento. Bajo la modalidad antes señalada el Establecimiento permitirá la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación. En estos casos, el Establecimiento a través del foro inverso comunicará al oferente las omisiones detectadas y le concederá el plazo fatal de 48 horas para que las subsane.
El proponente que desee efectuar algún reclamo u observación al acto de apertura y/o evaluación, deberá hacerlo a través del Sistema de Información, de acuerdo a lo dispuesto en la primera parte del inciso final del artículo 33 del Reglamento.
|
|
|
|
|
Resolución de empates |
|
La Comisión Evaluadora emitirá un informe, dirigido a la Directora del Consultorio Víctor Domingo Silva, el cual contendrá un resumen del proceso de licitación, con todos sus participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los respectivos proponentes, en la oportunidad establecida en el cronograma de actividades.
En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se aplicarán, en forma sucesiva, las siguientes reglas de desempate:
1. Mayor puntaje de la oferta económica.
2. Mayor puntaje de la oferta técnica (tiempo de entrega)
3. Mayor puntaje de la oferta técnica (experiencia del oferente)
4. Mayor puntaje de la oferta administrativa.
En caso de persistir el empate, se seleccionará a la propuesta que ingresó primero en www.mercadopublico.cl
|
|
|
|
|
Solución de consultas respecto de la adjudicación |
|
Las consultas respecto de la adjudicación deberán ser dirigidas al correo electrónico de abastecimiento2.cvds@saludaysen.cl. en un plazo no mayor a 48 horas de publicada la notificación de adjudicación indicando claramente, nombre, número telefónico, correo electrónico, por el cual desea recibir respuesta.
El Consultorio Víctor Domingo Silva responderá al requirente a través de correo electrónico en un plazo no mayor a 5 días hábiles. Dicha respuesta será adjuntada como anexa al portal mercado público para conocimiento de todos los participantes.
|
|
|
|
|
Readjudicación |
|
El Establecimiento se reserva el derecho de re-adjudicar la licitación al oferente que siga al primer adjudicado en el orden que al efecto se establezca como resultado del proceso evaluatorio en los siguientes casos:
a) Si el adjudicatario desiste de su oferta.
b) Si el adjudicatario se encuentra sancionado por prácticas anti sindicales.
c) Si, verificada la adjudicación a un proponente cuya inscripción en el registro de Proveedores no figure hábil, o que no registre inscripción en el registro de proveedores y no se inscribiere en un plazo máximo de 15 días corridos desde la adjudicación, se entenderá desistido de su oferta y se procederá a re adjudicar.
d) Si el adjudicado no entrega la garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato dentro del plazo establecido o no acepta el contrato dentro del plazo establecido.
|
|
|
|
|
Contratación y otras acciones posteriores a la adjudicación |
|
El contrato al que refieren las presentes bases no contempla reajustes ni intereses, es de ejecución inmediata y se formalizará con la emisión de la Orden de Compra y posterior aceptación por parte del proveedor, de acuerdo a lo permitido por el art. 63 del Reglamento.
La Orden de Compra se emitirá a través del portal www.mercadopublico.cl, por el monto total adjudicado (incluidos impuestos). Una vez enviada la Orden de Compra por parte del Establecimiento, el adjudicatario debe realizar la aceptación de la misma en el mencionado portal en un plazo máximo de 48 horas cronológicas. Se entenderá como rechazo que el adjudicatario no la haya aceptado transcurrido dicho plazo.
Para el caso que el adjudicatario no se encuentre hábil en Chile Proveedores al momento de la adjudicación, tendrá un plazo de 5 días hábiles contados desde la notificación de la Resolución de adjudicación en el sistema, plazo en concordancia con lo establecido en las “políticas y condiciones de uso del sistema”. En el evento que el adjudicatario no cumpla con lo anterior, el Establecimiento podrá proceder a re-adjudicar la licitación al segundo proponente mejor evaluado.
El adjudicatario no podrá de forma alguna subcontratar, delegar o ceder a cualquier título las obligaciones que adquiera en virtud del contrato o cualquiera de sus partes. El proveedor no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de una licitación, y en especial los establecidos en el contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesión de derechos y obligaciones, según lo estipula el Art. 74 y 76 del reglamento.
La infracción de esta prohibición dará derecho al Establecimiento para poner término anticipado al contrato en forma inmediata.
Se deja constancia que todas y cada una de las cláusulas contenidas en las Bases de Licitación, preguntas y respuestas del proceso licitatorio y la oferta del adjudicatario, se entenderán incorporadas sin necesidad de mención expresa en cada Orden de Compra, haciéndose responsable el adjudicatario del cumplimiento de las obligaciones que se deriven.
El adjudicatario se obliga y compromete a ejecutar sus actividades en conformidad a las normas de Confidencialidad de la Información contenidas en la Ley Nº 20.584/2012 del Ministerio de Salud y que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud y Ley Nº 19.628/1999, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, sobre la protección de la vida privada, por lo cual no podrá utilizar para ninguna finalidad ajena a la ejecución de los servicios licitados, la documentación, los antecedentes y, en general, cualquier información, que haya conocido o a la que haya accedido, en virtud de la ejecución del contrato, o de cualquier actividad relacionada con éste. El adjudicatario debe guardar confidencialidad sobre los antecedentes vinculados con el desarrollo de dichos servicios. La responsabilidad del respectivo adjudicatario en este ámbito será solidaria respecto de la de sus administradores, representantes, personeros, empleados, consultores o subcontratistas y trabajadores de éstos. El adjudicatario debe dar garantías respecto al resguardo de la confidencialidad de la información, reservándose el Establecimiento el derecho de ejercer las acciones legales que correspondan, de acuerdo a las normas legales vigentes.
|
|
|
|
|
Del plazo de entrega de obra, sus aumentos o disminuciones. |
|
El plazo para la ejecución de la obra adjudicada, será lo que indique el oferente en su Anexo “Plazo de Entrega”.
El desarrollo de los trabajos podrá significar un aumento o disminución del plazo, lo que se determinará una vez estudiados todos los antecedentes por parte del ITO y se aprobará o rechazará mediante resolución administrativa por parte del Establecimiento.Igualmente, el Establecimiento queda facultado para conceder un aumento del plazo de la obra, en el evento que el Adjudicatario respalde y pruebe ser afectado por un caso fortuito o fuerza mayor.
|
|
|
|
|
Ampliación del contrato |
|
Si en el transcurso de la ejecución de los trabajos, se producen obras extraordinarias o variaciones del proyecto original, que hacen necesario aumentar el plazo de entrega, se podrá modificar el contrato y aumentar el presupuesto, conforme a los siguientes requisitos.
1. Obras Extraordinarias, revisadas y recomendadas técnicamente por el Inspector Técnico de Obra (ITO)
2. Que en conjunto el nuevo trabajo a realizar no supere el 30% del precio por el cual se generó el respectivo contrato.
3. Que para dicha ampliación se genere una nueva Orden de compra y se emita una Resolución Exenta donde esta se autorice.
|
|
|
|
|
Responsabilidad y cuidado de las obras |
|
El contratista será el único responsable, hasta la recepción provisional, ya sea del total o parcial, según plan de trabajo, sin observaciones, por el suministro, suficiencia, estabilidad, seguridad, protección, construcción, demolición, retiro, transporte y mantención, de la totalidad de los elementos que compones la obra, y adoptar las medidas para asegurarlas de todo riesgo, debiendo reponerlos, reconstruirlos o re-ejecutarlos a su costa, en casos que se pierdan o resulten dañados o inadecuados.
El contratista responde por la calidad de la obra y de los materiales empleados hasta la fecha de recepción definitiva de la obra y en posterioridad de acuerdo a los plazos dispuestos en la Ley General de Urbanismo y Construcción, para estos efectos.
|
|
|
|
|
Remuneraciones e Imposiciones, Leyes Sociales de los Trabajadores |
|
El pago de las remuneraciones a los trabajadores, cotizaciones y otros pagos que corresponda efectuar al contratista, se realizará en estricto apego a la legislación vigente.
Para comprobar el debido cumplimiento de estas obligaciones, se solicitará al término de la obra, para la presentación del estado de pago, el Certificado de Cumplimiento de obligaciones Laborales y Previsionales (F 30-1), otorgado por la Dirección del Trabajo, adicionalmente el Consultorio Víctor Domingo Silva, se reserva el derecho de solicitar información adicional, en cualquier tiempo, donde le permita comprobar el debido cumplimiento de sus obligaciones laborales y previsionales.
|
|
|
|
|
Responsabilidad en Obras Accesorias y Provisorias |
|
El costo de todas las obras accesorias y provisorias necesarias para realizar las contratadas, se considerará incluido en el valor del contrato.
|
|
|
|
|
Daños a Instalaciones de Terceros |
|
Todo daño de cualquier naturaleza que con motivo de la ejecución de las obras se cause a instalaciones de terceros, será de responsabilidad y costo exclusivo del contratista.
El Contratista deberá adoptar todas las medidas de precaución para preservar cualquier daño a la propiedad ajena y asumirá la responsabilidad de subsanar cualquier daño, que, en opinión del Inspector Técnico, sea atribuible a la realización de las obras, o a consecuencia de ellas.
|
|
|
|
|
Señalización y Seguridad de Faenas |
|
De acuerdo con las normas establecidas para la Prevención de Riesgos que establece la legislación vigente, el contratista deberá mantener la seguridad en el trabajo, instalando las señalizaciones y medidas de seguridad en conformidad a las normas legales que regulan esta materia, para lo cual deberá equipar a su personal con todos los elementos de seguridad adecuados.
|
|
|
|
|
Daños en la Obra |
|
Todo daño de cualquier naturaleza, incluyendo fuerza mayor o caso fortuito que, por razones ajenas al Servicio, sufran las obras durante el periodo de construcción, será de exclusiva responsabilidad del contratista y deberá ser reparado a su costa y cargo. El ITO deberá ordenar asegurar aquellas obras que a su juicio corran mayor riesgo, de modo que se mantengas cubiertas permanentemente.
|
|
|
|
|
Entrega de la Obra |
|
Dentro de 5 días hábiles, contados desde la total tramitación de la Resolución que adjudica la Licitación Pública y el envío de la Orden de Compra correspondiente, se hará entrega del terreno para la ejecución de las obras, levantándose un acta suscrita por la Inspección Técnica de la Obra, nombrada para ese cometido por el Servicio, en adelante la ITO, y el Contratista.
|
|
|
|
|
Libro de Actas |
|
La ITO deberá abrir un Libro de Obras, foliado y en triplicado, en el acto de entrega del terreno, mediante el cual se anotarán las comunicaciones entre la ITO y el Profesional residente, quien será el representante del contratista en la obra.
En este libro será necesario identificar, como mínimo, en su primera página, el nombre de la obra, el del contratista, el de la ITO, el del profesional residente a cargo de la obra, el monto adjudicado, fecha de entrega y fecha de término prevista de la ejecución de la obra.
En sus páginas finales, se deberá dejar estampada la fecha del término y Recepción Provisional de cada una de las etapas pertinentes.
|
|
|
|
|
Visita, Inspección Técnica y Medición de las Obras |
|
La inspección directa de la correcta ejecución de la obra, el control del avance físico de la misma y en general el cumplimiento de la presente licitación, estará bajo la responsabilidad del ITO, labor que será ejecutada por un profesional de la Sección de Arquitectura del Servicio de Salud Aysén.
El Contratista deberá someterse a las órdenes del ITO, las cuales se impartirán siempre por escrito y conforme a los términos y condiciones de las presentes Bases de Licitación.
Cualquier hecho detectado en el desarrollo de los procesos de supervisión que pueda constituirse en causal de las sanciones deberá ser informado a la Dirección, en el “Informe de Supervisión”.
El Contratista deberá dar todas las facilidades para la visita e inspección de las obras, cuando se requiera realizar una medición de las mismas, obtención de muestras, u otros procedimientos propios de las fiscalizaciones de obras de esta naturaleza. En cualquier caso, la medición hecha por la ITO, será considerada como la medición correcta de la obra.
|
|
|
|
|
Situaciones de emergencia |
|
Durante el proceso de ejecución de la obra, todo daño ocasionado por situaciones de emergencia, derivadas de fenómenos naturales o de otro origen, deberá ser informado inmediatamente a la ITO.
Asimismo, el Profesional a cargo de la obra deberá informar detalladamente al ITO, en el Libro de Obras, de todo incidente que en la obra se presente, a fin de que, en conjunto, se tomen las medidas pertinentes para corregir las condiciones que lo provocaron.
Para este efecto, los nombres y teléfonos de todos los profesionales y técnicos del contratista y del ITO, serán indicados en el Libro de Obra, al inicio de las faenas.
|
|
|
|
|
Reparaciones Urgentes |
|
El contratista deberá ejecutar, de inmediato y a su costa, todos los arreglos o reparaciones que, en opinión de la ITO, fuesen necesarios ejecutar para la seguridad de las obras, por ser potencialmente peligroso o riesgoso, o por razón de cualquier accidente, falla u otro acontecimiento inesperado que ocurra en ellas, ya sea durante su ejecución o durante el periodo de garantía.
Si el Contratista fuere incapaz o renuente a ejecutar de inmediato tales arreglos o reparaciones, el Servicio podrá realizarlas con otros trabajadores y elementos, conforme lo consideré necesario, Si los arreglos o reparaciones, así ejecutados, constituyen una faena que en opinión del Servicio, es de obligación del Contratista, todos los costos y cargos en que incurra el Servicio, por dicho concepto deberán ser exigidos o podrán deducirse administrativamente del estado de pago o de la garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento.
|
|
|
|
|
Recepción de la Obra |
|
La Recepción de la obra deberá ser realizada dentro de 5 días corridos del plazo indicado por el Contratista en su oferta, para lo cual la ITO constatará el término de la obra y otorgará por escrito el documento que respalde el estado de pago correspondiente.
|
|
|
|
|
Pago y recepción de la factura |
|
La facturación debe realizarse a nombre de Consultorio Víctor Domingo Silva, RUT 61.974.700-3, dirección calle Alejandro Gutiérrez N° 1278, Coyhaique, describiéndose en la factura el nombre de la licitación y el número de orden de compra correspondiente.
El Consultorio Víctor Domingo Silva aceptará la factura que emita el proveedor adjudicado de acuerdo al valor total indicado en su oferta, factura que deberá ser enviada en formato XML a la casilla de Intercambio dipresrecepcion@custodium.com dentro de las 72 hrs. desde la emisión del documento.
El Establecimiento, a través de su Área de Abastecimiento, ingresará en la Plataforma Mercado Público la respectiva recepción conforme, firmada por el Inspector Técnico de Obras. Posteriormente la factura se devengará de forma automática en el sistema Acepta (DIPRES) y, por último, será la Tesorería General de la Republica quien cancele directamente al proveedor en la cuenta indicada en el anexo económico de su oferta.
Cabe señalar que, respecto al devengo y pago oportuno de los documentos tributarios, se debe tener presente lo siguiente:
• El adjudicatario deberá aceptar la Orden de Compra, en un plazo no superior a 48 horas cronológicas desde que ésta es emitida.
• A su vez, el adjudicatario deberá emitir una factura electrónica haciendo referencia a la orden de compra y precio por los cuales formalizó el contrato, una vez que el bien o servicio esté recepcionado conforme, por parte del ITO, quien tendrá un plazo no superior a 180 horas para hacer llegar el certificado de recepción conforme según formatos y procedimientos establecidos. La factura emitida que no cuente con este respaldo será rechazada a través de la página del Servicio de Impuestos Internos.
• El Establecimiento, a través del área de Abastecimiento, ingresará en la Plataforma Mercado Publico la respectiva recepción conforme. Posteriormente el documento se devengará de forma automática en el sistema Acepta (DIPRES).
• El pago de la factura se efectuará por parte de la Tesorería General de la República en un plazo no superior a 30 días desde la fecha de emisión del documento, pudiendo el proveedor revisar el detalle en www.tgr.cl.
|
|
|
|
|
Término anticipado del contrato |
|
El Servicio podrá poner término anticipado al contrato, administrativamente, y sin requerimiento judicial previo, sin derecho a indemnización alguna, para el adjudicatario, salvo los recursos administrativos pertinentes, cuando concurran las causales establecidas en el Artículo 13 de la Ley N° 19.886; Artículo 79 ter del Reglamento de la Ley N° 19.886 y/o incumplimientos atribuibles al proveedor y especialmente por alguna de las siguientes causales:
• Si se comprobase la omisión, distorsión o falsificación de cualquiera de los documentos que sustentan la oferta del adjudicatario o la entrega de datos o información falsa por parte del proveedor.
• Si el adjudicado se encuentra en un procedimiento concursal de liquidación en calidad de deudor o se encuentra en manifiesta insolvencia financiera, a menos que se mejoren las cauciones entregadas.
• Si se disuelve la empresa adjudicada.
• Por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el proveedor adjudicado. Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución parcial por parte del adjudicatario de las obligaciones contractuales, descritas en las presentes Bases, sin que exista alguna causal que le exima de responsabilidad, y cuando dicho incumplimiento le genere a la entidad licitante en perjuicio del cumplimiento de sus funciones.
• Por agresión física al ITO, por parte del contratista y/o sus trabajadores, para cuya comprobación bastará el Informe fundado de éste;
• Si el adjudicatario, sus representantes, o el personal dependiente de aquél, no actuaren éticamente durante la ejecución del respectivo contrato, o propiciaren prácticas corruptas, tales como:
a) Dar u ofrecer obsequios, regalías u ofertas especiales al personal de la entidad licitante, que pudiere implicar un conflicto de intereses, presente o futuro, entre el respectivo adjudicatario y la entidad licitante.
b) Dar u ofrecer cualquier cosa de valor con el fin de influenciar la actuación de un funcionario público durante la relación contractual objeto de la presente licitación.
c) Tergiversar hechos, con el fin de influenciar decisiones de la entidad licitante.
• En caso que el atraso en la entrega de los bienes o la prestación de los servicios supere los 10 días hábiles.
• En caso que las multas cursadas por atrasos sobrepasen el 30 % del valor total contratado.
• Por incumplimiento de obligaciones de confidencialidad que puedan establecer las presentes Bases.
• Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 2 años.
• En todos los casos señalados, además del término anticipado, se procederá al cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, si se hubiere exigido dicha caución en las Bases.
• En estos casos de término anticipado se aplicará el mismo procedimiento para la aplicación de las medidas derivadas de incumplimientos.
• Resuelto el término anticipado, no operará indemnización alguna para el adjudicatario, debiendo la entidad licitante concurrir al pago de las obligaciones ya cumplidas que se encontraren insolutas a la fecha.
• Sin perjuicio de lo anterior, la entidad licitante y el respectivo adjudicatario podrán poner término a la relación contractual en cualquier momento, de común acuerdo.
|
|
|
|
|
Multas y Sanciones |
|
El Establecimiento cobrará multas al contratista en caso de que éste incurra en incumplimientos, de acuerdo a lo señalado en las Bases de Licitación, para esto bastará un informe del Inspector Técnico de Obras (ITO), que dé cuenta del o los incumplimientos en que haya incurrido el proveedor. Las causales son las siguientes:
a.- Por atraso en la entrega de la obra terminada
El incumplimiento en el plazo de entrega de la obra terminada, que sirvió para otorgar puntajes en el ítem de la evaluación de la oferta del proponente adjudicado, dará lugar a aplicación de multa del orden de 0,3% del monto total del contrato, por cada día de atraso.
b.- Por incumplimiento a las Instrucciones del I.T.O.
Multa del orden del 0.3 % sobre el monto total del contrato, por cada día de atraso en el cumplimiento de las instrucciones directas del I.T.O. a cargo de la obra.
c.- Por agresión verbal al I.T.O.
Si existiere agresión verbal por parte del Contratista y/o sus trabajadores al Inspector Técnico de Obras, para esto bastará un informe fundado del ITO, que dé cuenta de la o las agresiones, lo que será causal de cobro de multa de un 0,5 % sobre el monto total del contrato.
Lo anterior, sin perjuicio de la facultad del Establecimiento para poner término anticipado al contrato en casos fundados o previstos en las Bases de Licitación y ejecutar las garantías que se encuentren en su poder, dictando el acto administrativo correspondiente.
El pago de las mencionadas sanciones será descontado de la Factura del Servicio correspondiente y, de no ser suficiente este monto o en caso de no existir pagos pendientes, se hará efectiva la garantía de fiel cumplimiento de contrato, conforme a lo estipulado en el numerando 14.6 de estas Bases.
Cuando el cálculo del monto de la respectiva multa convertido a pesos chilenos, resulte un número con decimales, éste se redondeará al número entero más cercano.
El adjudicatario será el único responsable en caso de daños ocasionados a las personas o la propiedad pública o privada que sean atribuibles a actos u omisiones por parte de sus empleados en cumplimiento de las obligaciones que emanen del contrato.
Para todos los efectos legales, el oferente y/o adjudicatario deberá fijar su domicilio en la ciudad de Coyhaique y someterse a la jurisdicción de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.
|
|
|
|
|
Pacto de integridad |
|
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
|
|
|
|