Ficha Licitación

Licitación ID: 3992-10-LE22

Mejoramiento Techumbre Esc. G-80

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 3

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
Mejoramiento Techumbre Escuela G-80

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

Mejoramiento Techumbre Esc. G-80

Estado:

Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)

Descripción:

La necesidad de realizar un proceso licitatorio para adquirir mano de obra y materiales relacionados con el Proyecto “MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE G-80 ALMENDRO - COLTAUCO”.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Contrato

Se requerirá suscripción de contrato

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Licitación de contrato de obra:

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO

Unidad de compra:

Departamento de Educación

R.U.T.:

69.080.700-9

Dirección:

Departamento de Educación Municipal, Avenida Bernardo O’Higgins # 254

Comuna:

Coltauco

Región en que se genera la licitación:

Región del Libertador General Bernardo O´Higgins

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 03-05-2022 15:00:00

Fecha de Publicación: 19-04-2022 16:43:00

Fecha inicio de preguntas: 19-04-2022 23:59:00

Fecha final de preguntas: 26-04-2022 23:59:00

Fecha de publicación de respuestas: 28-04-2022 15:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 03-05-2022 15:01:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 03-05-2022 15:01:00

Fecha de Adjudicación: 17-05-2022 10:00:00

Fecha de entrega en soporte fisico 22-04-2022

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Visita a Terreno 22-04-2022 9:30:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- FORMULARIO Nº 1: IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

2.- FORMULARIO Nº 2: EXPERIENCIA DEL OFERENTE

3.- DECLARACION JURADA SIMPLE Persona Natural

4.- DECLARACION JURADA SIMPLE: Persona Jurídica

Documentos Técnicos

1.- FORMULARIO Nº 3: PRESUPUESTO DETALLADO

2.- FORMULARIO N°4: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS PARTIDAS

3.- DECLARACION JURADA DE OBRAS EN EJECUCIÓN

4.- CERTIFICADO EJECUCIÓN DE OBRAS

Documentos Económicos

1.- FORMULARIO N°5: OFERTA ECONÓMICA

2.- Certificado Bancario

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Cumplimiento de los requisitos	Obtendrá mayor puntaje aquel Oferente que al momento de la apertura electrónica, cumpla con todos los requisitos formales solicitados en las presentes Bases Administrativas y Bases Técnicas. Para ello, se asignará 10 puntos a cada ítem solicitado (ver cuadro), cuya sumatoria final dará un máximo de 100 puntos, multiplicados por 10%.	10%
2 Precio	Puntaje Precio = (menor oferta / oferta del oferente analizada) * 30% * 100	30%
3 Experiencia de los Oferentes	Se evaluará con mayor puntaje a aquel oferente que indique mayor experiencia en M2 en el rubro de Construcción en Obra Civiles, de preferencia obras de edificación (se excluye las obras de pintura y aceras) y que adjunte respaldo de las mismas durante los tres últimos años. Se priorizará experiencia prestada en otras entidades públicas y/o privadas, según Especificaciones Técnicas y Formato Nº2 “Experiencia del Oferente”, adjunto.	30%
4 Plazo de Ejecución	Se evaluará con mejor puntaje, el menor plazo de ejecución del proyecto, considerando como plazo de ejecución entre 30 y 40 días corridos, el plazo de ejecución no debe ser superior a 40 días corridos, debiéndose considerar en dicho plazo el cumplimiento de todos los requisitos de las diversas partidas definidas en las especificaciones técnicas y presupuesto (Formato Nº 5 Oferta Económica), adjunta a las presentes bases, si el plazo es mayor puede postular pero se valorará con el menor puntaje, en relación al resto de los oferentes. El oferente, que presente un menor plazo de ejecución a lo estipulado en las presentes bases, se evaluará con 0 puntos, por considerarse una oferta riesgosa, en el plazo de ejecución de las obras del proyecto.	30%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA 2020 FAEP.



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	30 Días

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	Finanzas DAEM
e-mail de responsable de pago:	daem@coltauco.cl

Nombre de responsable de contrato:	Departamento de Educación
e-mail de responsable de contrato:	daem@coltauco.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-72-2452098-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	Ilustre Municipalidad de Coltauco
Fecha de vencimiento:	23-05-2022
Monto:	5 %

Descripción:	La Garantía de Seriedad de la Oferta deberá ser entregada en dependencia de la Oficina de Partes del Departamento de Educación, Ubicado en Av. Bernardo O’Higgins Nª245, comuna de Coltauco. El horario de atención es de Lunes a Jueves de 08:30 a 16:45 Hrs. y los Viernes de 8:00 a 13:00 Hrs., con excepción de los días festivos. La garantía deberá ser presentada hasta dos horas antes del cierre de las ofertas, según el cronograma de Licitación. Las ofertas que fuesen declaradas inadmisibles en la etapa de apertura de la licitación, les será devuelta la garantía de “seriedad de la oferta” en un plazo de 10 días contados desde la notificación de la resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad.

Glosa:	El instrumento que garantice la seriedad de la oferta deberá llevar, en caso que la naturaleza del instrumento lo permita, la siguiente glosa: “Garantía por Seriedad de la Oferta Propuesta Pública: “MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE G-80 ALMENDRO - COLTAUCO”. La garantía de “Seriedad de la Oferta” se hará efectiva en los siguientes casos: a) Si proponente se desiste de su oferta después de haber sido abierta la propuesta. b) Si la municipalidad dejaré sin efecto la adjudicación, en virtud a lo establecido en el numeral 10.2.3.7 de las presentes bases.

Forma y oportunidad de restitución:	Al Oferente adjudicado, le será devuelto el documento financiero de caución o garantía, por Seriedad de la Oferta, una vez ingresado documento financiero de Caución o Garantía para asegurar el “Fiel Cumplimiento del Contrato”. En caso que la licitación sea declarada desierta, las garantías de “Seriedad de Oferta” que se hubiesen entregado se devolverán dentro de los 10 días siguientes a la tramitación de la respectiva resolución.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Ilustre Municipalidad de Coltauco
Fecha de vencimiento:	05-09-2022
Monto:	5 %

Descripción:	Se hace presente que estas garantías, además, caucionarán el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratista, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Compras. En caso de que monto de la propuesta fuere inferior en más de un 10% del presupuesto referencial, el oferente adjudicado, deberá presentar un documento financiero de Caución o Garantía Pagadera a la Vista Adicional cuyo monto será equivalente a la diferencia entre el valor del presupuesto referencial, rebajado en un 10% y el valor del monto adjudicado, con una vigencia igual al plazo del contrato, más 60 días.

Glosa:	El Oferente adjudicado deberá presentar un documento financiero de Caución o Garantía “a la Vista” de carácter irrevocable y de fácil cobro por el Fiel Cumplimiento del Contrato, propuesta publica “MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE G-80 ALMENDRO - COLTAUCO”, en pesos, por un valor equivalente al 5% del valor del Contrato, que deberá presentarse en un plazo anterior a la firma del Contrato, cuya vigencia será el plazo de ejecución del Contrato, excedido en 60 días corridos. La firma del Contrato no podrá exceder 10 días hábiles, desde la fecha de notificación de la Adjudicación.

Forma y oportunidad de restitución:	El documento financiero de Caución o Garantía por el fiel cumplimiento del contrato, será devuelta cuando se produzca el canje por el documento financiero de Caución o Garantía denominado “Buena ejecución de las obras” al momento de efectuarse la Recepción Provisoria de las Obras.

Otras Garantías

Beneficiario:	I. Municipalidad de Coltauco
Fecha de vencimiento:	17-04-2023
Monto:	5 %

Descripción:	No hay información

Glosa:	El documento financiero de Caución o Garantía “a la Vista” de carácter irrevocable y de fácil cobro por la buena ejecución de las obras propuesta pública “MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE G-80 ALMENDRO - COLTAUCO”, tendrá un valor equivalente al 5% del valor del Contrato, en Pesos, que deberá ser canjeado por documento financiero de Caución o Garantía de “Fiel cumplimiento del Contrato”. Este documento financiero de Caución o Garantía “a la Vista” tendrá una vigencia de 365 días corridos, contados desde la fecha de la Recepción Provisoria sin Observaciones.

Forma y oportunidad de restitución:	El documento financiero de Caución o Garantía por la buena ejecución de las obras será devuelta, después de cinco 5 días hábiles de haberse emitido la recepción municipal definitiva. La devolución de los documentos de Caución o Garantías, deberán solicitarse por escrito, dirigiendo carta a la Inspección Técnica de Obra, e ingresarse a través de la oficina de partes, su devolución se realizará siempre que se hayan cumplido con las condiciones para los cuales ellas fueron tomadas.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

DEL PUNTAJE MÍNIMO PARA ADJUDICAR

Sólo podrá ser adjudicada aquella oferta, que cumplan con todos los requisitos solicitados en las presentes bases y que en la sumatoria de sus puntajes tengan igual o superior a 70 puntos.

DE LA AUTENTICIDAD DE LA INFORMACIÓN

La Municipalidad se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la información contenida en todos los antecedentes incluidos en la oferta, quedando así mismo facultada para dejar inadmisible la oferta de aquellos oferentes, en que la referida información resulte ser falsa, incompleta, incongruente, inconsistente o discrepante o que no exista plena concordancia o equivalencia entre los antecedentes contenidos en la oferta. La Comisión se reserva el derecho de calificar defectos de forma, omisiones o errores de menor importancia siempre que estos no alteren el tratamiento igualitario de los oferentes ni la correcta evaluación de las propuestas.

DE LAS CONSULTAS (FORO INVERSO)

En caso de existir dudas o consultas respecto de las ofertas, la Comisión Evaluadora, solicitará aclaraciones a los oferentes, para que sean contestadas dentro de 48 horas hábiles. Si, por el contrario, el o los oferentes consultados no dieran respuestas, se evaluará de igual manera, descontando 5 puntos, del total obtenido de entre todos los criterios de evaluación.

Resolución de Empates

En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Precio”. Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el Criterio “Plazo de Ejecución”. Y finalmente, de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio de evaluación “Cumplimiento de Requisitos”.

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

El Oferente que hubiese omitido un antecedente, será informado a través del sistema, por parte de la Municipalidad de Coltauco y tendrá un plazo de hasta 48 horas hábiles para ingresarlo, salvo los siguientes documentos, que, al ser omitidos, será marginado del proceso de Licitación Pública:

- Documento financiero de caución o garantía “a la Vista” como Garantía por Seriedad de la Oferta.

- Certificado de capacidad económica (“Capital Comprobado”; “Capital Declarado”; “Constancia Capital” u “Otro”).

- Formulario Nº2 “experiencia del Oferente”

- Formulario N°3 “Presupuesto Detallado por Partidas”.

- Formulario Nº4 “Análisis de Precio Unitario de las Partidas”.

- Formulario Nº5 “Oferta Económica”.

- Declaración Jurada de Obras en Ejecución.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir