3.         Resolución de Empates:

                         En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Precio”. Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el Criterio “Plazo de Ejecución”, y finalmente, de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en “Experiencia del Oferente” y “Cumplimiento de Requisitos Formales”.

4.         Mecanismos para solución de consultas respecto de la adjudicación:

                         Cualquier duda o consulta será por escrito: e-mail consultasmercadopublico@coltauco.cl, una vez recibido será derivado al funcionario que evaluó las ofertas y procederá a aclarar cualquier duda respecto de la adjudicación, dentro de un plazo no superior a 48 horas hábiles.

5.         Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes:         

                         En aquellos casos donde el oferente haya omitido el ingreso del Formulario N°1 “Individualización del Oferente” o la Declaración Jurada Simple, se otorgará un plazo de 48 horas hábiles, para subsanar dicha omisión.  Sin embargo, si omite el Formulario N°2 “Experiencia del Oferente” y Formulario N°3 “Presupuesto detallado y Plazo de Ejecución”, será marginado del proceso licitatorio, por tratarse de los antecedentes a evaluar.

BASES ADMINISTRATIVAS

“HABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES, TESORERIA Y TABIQUE ACCESO SERVICIOS HIGIENICOS SALON PARQUE LOS TACOS”

1.         GENERALIDADES:

             La Municipalidad de Coltauco llama a Licitación Pública a través del portal www.mercadopublico.cl, para llevar a cabo la habilitación y mejoramiento del Departamento de Programas Sociales, Tesorería Municipal y Tabique acceso servicios Higiénicos Salón Parque Los Tacos.

El presente llamado a Licitación Pública es de adjudicación simple y permite adjudicar la línea de compra por el total a un sólo proveedor.  La línea de compra es la siguiente:

             En las propuestas se deberán contemplar todas aquellas obras y/o servicios que son inherentes y necesarias para la correcta ejecución de la construcción y sus instalaciones de acuerdo a la más exacta interpretación de los planos y especificaciones, aun cuando no aparezcan indicadas en éstos, entendiéndose que el Contratista deberá prever tales obras y/o servicios en el estudio de la propuesta.

             El Contratista no tomará ventaja para su provecho de ningún error u omisión de los planos, especificaciones y de otros antecedentes; cualquier duda que surja, en alguna etapa de la obra y/o servicio, con posterioridad a la aceptación de la propuesta o durante la ejecución de la obra y/o servicio, deberá someterse a la Inspección Técnica de la obra.

             El Contratista deberá aceptar el dictamen sin pretender aumento de plazo o precio, ni indemnización, entendiéndose que la duda tiene su origen en la negligencia del proponente en el estudio de la propuesta.

             La ejecución del proyecto deberá dar cumplimiento a la Normativa Legal y reglamentaria establecida sobre la materia:

             -           Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (L.G.U.C. – O.G.U.C.)

             -           Ley General de Servicios Eléctricos, incluidos los Reglamentos internos de la Dirección de Servicios Eléctricos y Combustibles.

             -           Normas de mensura de obras de Edificación de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.

             -           Decreto N°117 de 2010, que fija el diseño sísmico de edificios. D.O. 25.02.2011.

             -           Ley N°19.886 de Compras Públicas su Reglamento y modificaciones.

             -           Decreto N°250 que estable el Reglamento que regula la ley N°19.886.

2.         FINANCIAMIENTO:

             La contratación será financiada con recursos municipales, con cargo a la cuenta 215.22.06.001.001 denominada Mantenimiento y Reparación de Inmuebles cuyo presupuesto disponible de $5.500.000.- (Cuatro millones Quinientos Mil Pesos) I.V.A. Incluido.

3.         MANDANTE:

             Municipalidad de Coltauco.

4.         UNIDAD TECNICA: 

             La Dirección de Obras Municipales (D.O.M.)

5.         REQUISITOS PARA OFERTAR Y CONTRATAR: 

             Para ofertar:

             Personas Naturales y Personas Jurídicas

             Los oferentes que deseen participar de este proceso licitatorio, deben cumplir con el requisito de no haber sido condenado por prácticas antisindicales, Infracción a los derechos fundamentales del trabajador dentro de los anteriores 2 años.    

             La Persona Natural y jurídicas deberá contar con iniciación de actividades ante SII, como así mismo estén previamente inscritos en www.mercadopublico.cl  y cumplan con las habilidades que exige el Reglamento de la Ley Nº19.886/2003 “Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios”. 

             Para contratar:

             Al momento de contratar deberá tener vigente su contrato en el Registro de Proveedores y presentar en soporte papel las Declaraciones Jurada: Sin Conflicto de Interés con este Municipio y que no tiene Condenas por Prácticas Antisindicales o Infracción a Derechos Fundamentales del Trabajador, de acuerdo a formatos adjuntos.

             Tratándose exclusivamente de las personas jurídicas, no podrán contratar con organismos del Estado, aquellas que hayan sido condenadas por los delitos previstos en el Artículo 27 de la ley N°19.913, en el artículo 8° de la Ley N°18.314 y en los artículos 250 y 251 bis del Código Penal, a la pena de prohibición de celebrar actos contratos con organismos del Estado. La Municipalidad de Coltauco verificará esta información a través del Registro que para tal efecto lleva, de conformidad a con lo dispuesto en la Ley N°20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica.

             Los antecedentes legales para poder ser contratado, sólo se requerirán respecto del oferente que resulte adjudicado y deberán estar disponibles en el Registro de Proveedores o bien ser entregados físicamente o enviados por correo certificado a la Municipalidad de Coltauco, Avda. Arturo Prat N°66, comuna de Coltauco, dentro de los 05 días hábiles contados desde la notificación de la resolución de adjudicación totalmente tramitada.

             En caso que el Proveedor Adjudicado no esté inscrito en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de Proveedores, estará obligado a inscribirse dentro del plazo de 05 días hábiles contados desde la notificación de la adjudicación.

6.         IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA:

             Para la correcta interpretación de las presentes Bases, se entenderá por:

             a)         MANDANTE: La Ilustre Municipalidad de Coltauco, quien realiza el llamado a licitación pública para la ejecución de la obra.

             b)        UNIDAD TECNICA: Unidad responsable de velar por el cumplimiento y ejecución del contrato, en ámbito administrativo y técnico.

             c)         CONTRATISTA: La persona natural o jurídica que, en virtud del Contrato respectivo, contrae la obligación de ejecutar una obra material, conforme los procedimientos establecidos en las Bases, Contrato respectivo y la legislación vigente que corresponda.

             d)        BASES ADMINISTRATIVAS: Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y términos, que regularán el proceso de licitación y a los que deberá ajustarse el desarrollo de un Contrato y las relaciones entre el mandante y el Contratista, incluyendo las etapas previas a su celebración y las posteriores a su liquidación.

             f)         ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: El pliego de características que deberán cumplir las obras, motivo del Contrato, incluyendo normas sobre procedimientos de elaboración, exigencias a que quedan sometidos los materiales y pruebas de control que deben superar las diferentes etapas de fabricación.

             i)          PRESUPUESTO OFICIAL: El estudio detallado efectuado por la Administración, de las cubicaciones, precios unitarios y precio total previsto de una obra y que representa su opinión sobre su verdadero valor.

             j)          LICITACIÓN: El concurso de proponentes autorizados para cotizar la construcción de una obra material de acuerdo a las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y Planos Generales y/o detalle de acuerdo a un proyecto aprobado, sujeto a normas establecidas en las Bases.

             k)         PROPUESTA A SUMA ALZADA: La oferta a precio fijo en que las cubicaciones de las obras se entienden inamovibles, a menos que las Bases de Licitación autoricen expresamente revisar la cubicación de ciertas partidas que se indiquen en las Bases.

             l)          PROGRAMA DE TRABAJO: Es la ordenación cronológica dentro del Contrato, del desarrollo de las diversas etapas, partidas o ítems de las obras, sea que ellos deban ser ejecutados en forma simultánea o sucesiva.

             n)        BASES: Las Bases administrativas, técnicas y Anexos, las respuestas a las consultas, aclaraciones y enmiendas de este proceso de licitación.

7.         CALENDARIO DE ACTIVIDADES:

             -           Consulta de los oferentes: Los proponentes podrán realizar consultas o preguntas en relación a los antecedentes de la licitación, estas deberán realizarse a través de portal www.mercadopublico.cl, en los plazos y fechas señaladas en ficha electrónica de la licitación. El mandante publicará las respuestas a las consultas, las que se encontrarán disponibles por el mismo medio a partir de la fecha señalada en ficha electrónica de la licitación.

             -           Aclaraciones: El mandante podrá aclarar, rectificar o adicionar información a las presentes bases, ya sea por iniciativa propia o en respuesta a una consulta o solicitud de aclaración emitida por parte de un posible oferente. Las aclaraciones serán emitidas vía portal www.mercadopublico.cl, una vez publicadas se entenderán formando parte de las bases. Será responsabilidad de los oferentes conocer las aclaraciones, por tanto no podrán alegar su desconocimiento bajo ningún aspecto.

             -           Entrega y Apertura de Propuestas: La entrega y apertura de las propuestas se realizarán en forma electrónica en la fecha y hora señalada en portal www.mercadopublico.cl, acorde a cronograma definido en el Sistema de Información.

             -           Adjudicación y Notificación: A través del portal www.mercadopublico.cl , según fecha señalada en cronograma.

             -           Entrega de Terreno: La Inspección Técnica del Contrato, hará entrega de terreno, en un plazo no superior a 05 días hábiles, contados desde la fecha de adjudicación en la plataforma de www.mercadopublico.cl. El inicio de los trabajos será al día hábil siguiente.

8.         DE LOS ANTECEDENTES QUE DEBE ACOMPAÑAR O INGRESAR AL PORTAL:

             Las Ofertas se deberán presentar solamente a través del Formulario de Presentación de Ofertas que incluye el Sistema de Información www.mercadopublico.cl, adjuntando Anexos indicados en las presentes Bases Administrativas y Técnicas.  Sólo se considerarán las Ofertas de los proponentes que hayan enviado oportunamente por la vía antes mencionada. Es decir, las únicas ofertas válidas serán las presentadas a través del sitio www.mercadopublico.cl. No se aceptarán Ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases. Los oferentes deben constatar que el envío de sus ofertas técnicas y económicas a través del sitio www.mercadopublico.cl  haya sido realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso del Anexo requerido. Para ello se debe verificar el posterior despliegue automático del “Comprobante de Ingreso de Oferta” que se entrega en dicho sistema, el cual puede ser consultado por el oferente en todo momento y puede ser impreso para su resguardo. Será responsabilidad de los oferentes adoptar las medidas que sean necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente las respectivas propuestas.

             Del momento que el Oferente ingrese una oferta en el sistema es que ha tomado conocimiento cabal de las presentes Bases Administrativas y los acepta en su totalidad. 

El Oferente deberá ingresar en www.mercadopublico.cl, en la Licitación denominada HABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES”, lo siguiente:

             -           Documentos Administrativos:

                         -           Formulario N°1 Individualización del Oferente.

                         -           Declaración Jurada Simple (ver Anexo adjunto)

             -           Documentos Técnicos:

                         -           Formulario N°2 Experiencia del Oferente

                         -           Formulario N°3 Presupuesto Detallado y Plazo de Ejecución.           

9.         COMISIÓN EVALUADORA O FUNCIONARIO EVALUADOR:

             Se designará al Encargado de Recintos Municipales, Jefe de Operaciones, como funcionario evaluador, que será sancionado por Decreto Alcaldicio, para realizar la evaluación de las ofertas.

10.       DE LA APERTURA ELECTRÓNICA:

             La Apertura Electrónica se efectuará a través de la página web www.mercadopublico.cl, en una etapa y será el Encargado de Recintos Municipales quien la realizara.

             Los Oferentes que participen deberán dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en el punto N°8 "Instrucciones para la presentación de Ofertas" de las presentes Bases Administrativas y técnicas que rigen para esta Licitación.  Aquellas ofertas que no presenten el Formulario Nº1 Individualización del Oferente, se entiende que constituyen una omisión formal, de aquellas referidas en el Artículo 40 del Reglamento de la Ley N°19.886/2003.  Por tanto, los oferentes que se encuentren en esta situación podrán subsanar dicha omisión mediante la presentación de los referidos anexos, dentro del plazo de 48 horas hábiles, contado desde que la Municipalidad comunique a dichos proveedores y al resto de los oferentes, a través del Sistema de Información, esta situación.

             El funcionario evaluador efectuará el análisis y evaluación de las ofertas recibidas, levantará un Acta de Evaluación (Informe Razonado) dirigido a la autoridad competente, con la terna, ordenados del mayor a menor puntaje.  Y sólo se podrá adjudicar a aquellas ofertas que tengan mayor puntaje y que superen o igualen los 70 puntos.

             La Municipalidad de Coltauco podrá declarar desierta la licitación cuando no se presenten ofertas, o cuando éstas no se resulten convenientes a los intereses municipales. 

             El Funcionario Evaluador podrá declarar inadmisible una oferta en cualquier momento, en caso de que el incumplimiento referido se detecte con posterioridad a la apertura, es decir durante el estudio y análisis de las ofertas presentadas.       

11.       DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

El proceso de evaluación, se obtendrá de los Criterios de Evaluación: Precio (45%), Plazo de Ejecución (40%), Experiencia del Oferente (10%) y Cumplimiento de Requisitos Formales (5%):

             1.         Precio (45%): 

                         El Oferente deberá ofertar en el portal www.mercadopublico.cl  el valor total (neto) del servicio a contratar.

                         Para realizar el análisis comparativo de ofertas, se verificará que el valor informado en la plataforma, sea coincidente con el Formulario N°3 “Presupuesto Detallado y Plazo de Entrega”, donde se aplicará la siguiente fórmula:

                         Se considerará 2 decimales para el cálculo.

                         Si al momento de la evaluación, el valor ofertado no se ajusta al presupuesto disponible, la oferta no será considerada para adjudicar.

             2.         Plazo de Ejecución (40%):

                         Se evaluará con mejor puntaje, el menor plazo de ejecución del proyecto, el cual no debe ser superior a 20 días corridos, (Formulario N°3 Presupuesto Detallado y Plazo de Ejecución).

                         El oferente, que presente un menor plazo de ejecución de 15 días corridos de acuerdo a lo estipulado en las presentes bases, se evaluará con 0 puntos, por considerarse una oferta riesgosa, en el plazo de ejecución de las obras del proyecto. 

             3.         Experiencia del Oferente (10%):

                         Se evaluará con mayor puntaje a aquel oferente que indique mayor experiencia en la habilitación y mejoramiento de obras y que adjunte respaldo de las mismas durante los (3) tres últimos años. 

                         Se priorizará experiencia prestada en otras entidades públicas y/o privadas, conforme a Formulario N°2 “Experiencia del Oferente”, adjunto.  En dicho formulario el Oferente deberá señalar el número de la orden de compra electrónica aceptada en el portal asociada si es que existiese.  A continuación se indican los documentos que validan experiencia:

                         a)        Organismos Público: Para certificar los servicios consultados, Municipalidades u Otros Organismos Públicos, se exigirá el Número de la Orden de Compra Electrónica (o contrato) con su respectiva “Recepción Conforme”.

                          b)        Sector Privado: Para certificar servicios consultados se exigirá el contrato y su respectiva Carta de Satisfacción.

                          El oferente que no adjunte el o los documentos que validen la experiencia, se les asignará un puntaje equivalente a 0 (cero) puntos.

                          El oferente que ingrese otro tipo de documentos que no sea el solicitado, en los párrafos anteriores del punto experiencia del oferente, se les descontara 05 puntos del total obtenido en el criterio de evaluación “Experiencia del Oferente”.

                          Los documentos que validen Experiencia, deben ir a nombre del Oferente y no a nombre Representante Legal de la Empresa, en aquellos casos que sea persona jurídica.

             4.         Cumplimiento de los requisitos formales (5%):

                         Obtendrá la totalidad del puntaje aquel oferente que al momento de la apertura electrónica, cumpla con todos los requisitos formales solicitados en las presentes bases administrativas y técnicas (Formulario N°1 Individualización del Oferente y/o Declaración Jurada Simple).

12.       OTROS ASPECTOS DE LA EVALUACION

             1.         De las consultas (foro inverso):

                         La Municipalidad “podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores…” (Artículo 40 del Reglamento).  Dichas consultas o dudas, serán solicitadas por el operador del sistema, activando el link pertinente, para que sean contestadas dentro de 48 horas hábiles. Si, por el contrario, el o los oferentes consultados no dieran respuestas, se marginará del proceso por tratarse de los antecedentes a evaluar.

             2.         Del puntaje mínimo para adjudicar:

                          Sólo podrá ser adjudicada aquella oferta, que cumplan con todos los requisitos solicitados en las presentes bases y que en la sumatoria de sus puntajes tengan igual o superior a 70 puntos.

             3.         Documentos extras:

                         Con el propósito de colaborar con el Medio Ambiente y optimizar los recursos financieros y humanos, aquellas ofertas donde el Oferente haya ingresado documentos no solicitados en las presentes bases, éstos no serán impresos ni considerados por el Funcionario Evaluador, y se procederá a descontar 5 puntos del total obtenido, por no respetar esta medida.

             4.         De la autenticidad de la información:

                         La Municipalidad se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la información contenida en todos los antecedentes incluidos en la oferta, quedando así mismo facultada para dejar inadmisible la oferta de aquellos oferentes, en que la referida información resulte ser falsa, incompleta, incongruente, inconsistente o discrepante o que no exista plena concordancia o equivalencia entre los antecedentes contenidos en la oferta.  Por otra parte, la Comisión o el Funcionario Evaluador se reserva el derecho de calificar defectos de forma, omisiones o errores de menor importancia siempre que estos no alteren el tratamiento igualitario de los oferentes ni la correcta evaluación de las propuestas.

             5.         De presentarse solo una oferta:

                       Cuando en una propuesta se presentase una (01) sola oferta, la Comisión de Evaluación procederá a evaluar los antecedentes de acuerdo a los criterios de evaluación y ponderaciones establecidos en las presentes bases, pudiendo eventualmente proponer su adjudicación o rechazo. Lo recién indicado debe entenderse de conformidad con el artículo 9, inciso segundo de la ley 19.886.

13.       DE LA ADJUDICACIÓN:

             Una vez notificado a través del portal www.mercadopublico.cl acerca de la adjudicación, el Proveedor Adjudicado (Persona Natural o Jurídica) que no tenga contrato vigente a través del Registro de Proveedores deberá presentar en un plazo no superior a 5 días hábiles, declaración jurada que señale NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

             Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar o no se inscribe en Registro de Proveedores en los plazos que establecen las Bases, la Municipalidad podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

             Eventualmente, la Unidad Compradora podrá de acuerdo al Artículo Nº41 del Reglamento de Compras, indicar un nuevo plazo de adjudicación a través del sistema, al no poder realizarlo dentro del plazo señalado e indicando las razones que justifiquen dicho incumplimiento. De existir modificación en la fecha de Adjudicación, estas podrán ser hasta 30 días.

14.       DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO:

             Una vez adjudicado y notificado a través del portal www.mercadopublico.cl, el Municipio y el adjudicatario, formalizarán con un Contrato de Ejecución de Obras, el que deberá ser suscrito entre la máxima autoridad y el adjudicatario, dentro de un plazo máximo de 03 días hábiles, contados desde la fecha de notificado a través del portal. 

             El contenido entre otros puntos, será el plazo de ejecución de las obras, formas de pago y monto a pagar, causales de término anticipado de éste y multas, debiendo el contrato cumplir con las siguientes características:

             -           Expresar el monto, individualizando la fuente de financiamiento.

             -           Modalidad de Suma Alzada.

             -           En pesos.

             -           No reajustable.

             -           Las obras objeto del contrato deberán ser ejecutadas por un profesional contratista o una empresa contratista.

             -           Indicar la fecha de inicio de las obras, así como la fecha de término de éstas. 

             El plazo del contrato comenzará a regir desde el día posterior a la entrega de terreno siempre y cuando las condiciones sanitarias de la comuna, lo permitan pudiéndose postergar el inicio de las obras hasta que la situación sea favorable, lo que quedará consignado por escrito.  El plazo propuesto se entenderá en días corridos, sin deducción de día de lluvia, o festivos o feriados, donde se justifique la fuerza mayor de inconveniente.

             El Contratista que inicie obras antes del plazo establecido anteriormente, será exclusivamente responsables de ellas, y si un funcionario autoriza la ejecución de trabajos en forma extemporánea, será administrativamente responsable de esos hechos.

             Al momento de firmar el contrato, el adjudicatario deberá estar hábil en el Registro de Proveedores del estado.

             A continuación aspectos del Contrato de Ejecución de Obras:

             I           ORDEN DE COMPRA ELECTRÓNICA:

                         Una vez suscrito el Contrato y se encuentre debidamente sancionado por Decreto, se procederá a enviar la Orden de Compra Electrónica. El Oferente tendrá un plazo de 24 horas para revisar y aceptarla.

             II          ANTICIPO:

                         No se contempla.

             III         SUBCONTRATACIÓN:

                         El Contratista sólo podrá subcontratar parte de las obras, siempre que obtenga la autorización formal y escrita de la Unidad Técnica.  No obstante lo anterior, el Contratista mantendrá la responsabilidad de la totalidad del contrato incluidas aquellas partida subcontratadas, como asimismo, el pago de todas la obligaciones para con los obreros, empleados, proveedores u otros que omitan por el subcontratista.

             IV        ENTREGA DE TERRENO:

                         El terreno será entregado dentro del plazo establecido en el Contrato y se hará entre el Inspector Técnico de la Obras y el Contratista, dejando constancia de ello.

             V          EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:

                          El Contratista deberá ejecutar los trabajos en estricta sujeción a las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, pliegos de condiciones y demás antecedentes correspondientes al proyecto.

                         Dichos antecedentes se interpretarán siempre en el sentido de la mejor y más perfecta ejecución de los trabajos, conforme a las reglas de la buena técnica.

                         Frente a discrepancias en la información contenida en los antecedentes de la propuesta se estará al siguiente orden de precedencia de los documentos:

                         -           Aclaraciones

                         -           Especificaciones técnicas.

                         -           Bases Administrativas

                         Toda imprecisión o discordancia en los antecedentes o falta de aclaración de un detalle, deberá interpretarse en la forma que mejor beneficie al proyecto.

                         Todas las medidas y cotas que figuren en los planos como asimismo las cantidades de obras que de ellos se desprendan e indiquen son de carácter meramente informativos, por lo cual el oferente deberá determinar exclusivamente las cantidades reales que conforman el proyecto cuya ejecución se contrata.

                         Los materiales que se empleen en las obras, deberán ser de buena calidad y cumplir las características detalladas en las Especificaciones Técnicas y a falta de indicación expresa, se deberá elegir el mejor en su especie. Antes de ser empleados en las obras, deberá darse aviso al Inspector para que en vista de los análisis y pruebas del caso, resuelva y formule por escrito su aceptación o rechazo.

                         Los accidentes que deterioren o derriben las obras o que ocasionen pérdidas de materiales serán soportados exclusivamente por el Contratista, a menos que la Unidad Técnica califique el caso como  catástrofe natural, o cuando   la  obra   haya   sido   recibida   provisoria  o definitivamente.

                         Las pérdidas causadas por incendio serán soportadas por el Contratista y será su responsabilidad asegurar, hasta la recepción provisoria, aquellas que a su juicio estén propensas a sufrir este riesgo.

                         El Contratista es responsable de todos los aspectos que digan relación con la buena ejecución de los trabajos durante el período de garantía, que se encuentra respaldado con la Garantía Bancaria, Vale a la Vista, Certificado de Fianza a la Vista, Póliza de Seguro de Garantía u otro instrumento financiero que haya sido presentado como caución.

             VI        TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO:

                         Se podrá poner término anticipado al Contrato, administrativamente y sin forma de juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas, quedando el municipio con plena facultad para hacer efectiva la Garantía por Fiel Cumplimiento del Contrato y Buena Ejecución de la Obra, y aplicar las multas correspondientes;

                         a)        Resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.

                         b)        Si el Contratista no diere cumplimiento a programación acordada o no iniciare oportunamente las obras contratadas.

                         c)         Si el Contratista en forma reiterada no acatare las órdenes e instrucciones del Inspector formuladas en base a los antecedentes del Contrato y, habiendo presentado las apelaciones correspondientes, estas hubieren sido rechazadas.

                         d)        Si por errores en los trabajos efectuados por el Contratista, las obras resultan con defectos que no pudieren ser reparados y por su condición, se comprometa la seguridad de estas y por ello implique incorporar modificaciones substanciales al proyecto.

                         e)        Si el Contratista o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria, fuera declarado reo por algún delito que merezca pena aflictiva, o tratándose de una Sociedad Anónima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el Gerente.

                         f)         Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

                         g)        Si el contratista no hiciera entrega de las garantías correspondientes por Aumento de Obras o aumento de plazo en el período máximo determinado.

                         h)        Si el monto de las multas aplicadas exceden al 15% del valor del contrato.

                         i)          Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos años a la mitad del periodo del contrato, con un máximo de seis meses.

                         Puesto término anticipado a un Contrato, por cualquiera de las causales señaladas, se mantendrán las garantías del Contrato. La Unidad Técnica podrá determinar el uso de Estados de Pago pendientes para saldar dichas deudas y evaluará la conveniencia de utilizar las garantías existentes para estos efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar término a las obras inconclusas o cualquier otro perjuicio que resulte para la Municipalidad y/o fisco de Chile con motivo de esta liquidación.

             VII       TÉRMINO DE LAS OBRAS:

                         Una vez que la Unidad Técnica, a través del profesional responsable, haya verificado y confirmado el término de las obras y el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones técnicas establecidas en el contrato, se procederá al Estado de Pago Final, según corresponda.

             VIII      LIQUIDACION DE CONTRATO:

                         El contrato será liquidado por el Mandante una vez tramitada totalmente la Recepción Definitiva de la Obra, realizándose conforme a las resoluciones adoptadas por la Unidad Técnica de acuerdo a lo establecido en las Bases de la propuesta y su consecuente Contrato.

15.       ESTADO DE PAGO UNICO:

             Los pagos por avance de la obra se cancelarán mediante estado de pago único luego de realizada la recepción conforme, previo V°B° de la Unidad técnica.

             ESTADO DE PAGO

             -           Carátula de Estado de Pago aprobado por la ITO y el encargado de recintos municipales.

             -           Listado con el detalle de las partidas ejecutadas a la fecha aprobado por la ITO y el encargado de recintos municipales.

             -           Registro Fotográfico de las obras terminadas.

             -           Factura a nombre de la I. Municipalidad de Coltauco, RUT: 69.080.700-9, dirección Arturo Prat N°66, Coltauco.-

16.       DE LAS MULTAS:

             La Unidad Técnica podrá establecer sanciones por incumplimiento del contrato, las cuales no podrán acumulativamente superar el 15% del costo total del contrato como máximo, ya que de superar este porcentaje se podrá proceder a la liquidación anticipada del contrato.  La aplicación será en los siguientes casos:

             1.         POR ATRASO

                         Si el contratista no entregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicará una multa diaria equivalente al 0,5% del total del contrato, que se descontará del Estado de Pago.

             2.         POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

                         Se aplicará una multa de 0.5% del total del contrato, por cada día de atraso en la entrega de los servicios de construcción encomendados.

                         El municipio podrá solicitar la adopción de medidas tales como el cobro de la Garantía por fiel cumplimiento del contrato o el término del contrato, cuando existieren incumplimientos graves por parte del proveedor adjudicado.

17.       DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO:

             La supervisión será por parte del Profesional de DOM.

18.       PLAZO DE EJECUCIÓN Y/O ENTREGA DE LOS SERVICIOS:

             Se consulta que el plazo de ejecución de los servicios no podrá exceder los 20 días corridos.

19.       MODIFICACIONES A LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS:

             La Municipalidad de Coltauco podrá modificar las Bases Administrativas y Técnicas hasta antes del cierre de recepción de ofertas, ya sea por iniciativa propia o en atención a una Aclaración solicitada por alguno de los Oferentes, durante el proceso, otorgando un plazo prudencial para que los oferentes puedan adecuar sus ofertas a los nuevos requerimientos. Las modificaciones que se lleven a cabo, serán informadas a través del sitio web www.mercadopublico.cl. Estas modificaciones formarán parte integral de las Bases Administrativas y Técnicas.

20.       VIGENCIAS DE LAS OFERTAS:

             Las Ofertas que presenten los oferentes deberán tener una vigencia no menor a 30 días.

21.       OTRAS CONSIDERACIONES:

             1.         De la Publicidad Ofertas Técnicas:

                         Serán de público conocimiento una vez que se resuelva el Proceso Licitatorio.

             2.         De la Subcontratación:

                         No se prohíbe.

             3.         Resolución de Empates:

                         En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Precio”. Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el Criterio “Plazo de Ejecución”, y finalmente, de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en “Experiencia del Oferente” y “Cumplimiento de Requisitos Formales”.

             4.         Mecanismos para solución de consultas respecto de la adjudicación:

                         Cualquier duda o consulta será por escrito: e-mail consultasmercadopublico@coltauco.cl, una vez recibido será derivado al funcionario que evaluó las ofertas y procederá a aclarar cualquier duda respecto de la adjudicación, dentro de un plazo no superior a 48 horas hábiles.

             5.         Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes:            

                         En aquellos casos donde el oferente haya omitido el ingreso del Formulario N°1 “Individualización del Oferente” o la Declaración Jurada Simple, se otorgará un plazo de 48 horas hábiles, para subsanar dicha omisión.  Sin embargo, si omite el Formulario N°2 “Experiencia del Oferente” y Formulario N°3 “Presupuesto detallado y Plazo de Ejecución”, será marginado del proceso licitatorio, por tratarse de los antecedentes a evaluar.

             6.         Pacto de Integridad:

                         Los Oferentes que participen deberán respetar lo indicado en el Formulario de Adquisición que dice lo siguiente:

                         El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

                         1.-       El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.

                         2.-       El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.

                         3.-       El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

                         4.-       El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.

                         5.-       El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

                         6.-       El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.

                         7.-       El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.

                         8.-       El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

                         9.-       El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

22.       DE LA OPERACIÓN DE FACTORING:

             En el evento de celebrar un contrato de factoring o cesión de crédito, el proveedor deberá notificar al Servicio dentro de 48 horas de su celebración.  Asimismo, la contraparte técnica del contrato deberá adoptar las medidas pertinentes para que la simple recepción de una factura no implique la aceptación de su pago o recibo conforme, lo que corresponderá realizar al cursar conforme el respectivo estado de pago, todo ello, sin perjuicio de las demás exigencias establecidas en la Ley N°19.983.  No será aceptada la factura y por ende no podrá cederse si existen obligaciones o multas pendientes, Además, el incumplimiento de la exigencia precitada configurara la causal de incumplimiento grave para los efectos del término del Contrato.

23.       DE LOS FORMULARIOS DE LA LICITACIÓN:

             -           Formulario N°1 Individualización del Oferente

             -           Formulario N°2 Experiencia del Oferente

             -           Formulario N°3 Presupuesto Detallado y Plazo de Ejecución

             -           Declaración Jurada Simple para Persona Jurídica

             -           Declaración Jurada Simple para Persona Natural.

Encargado de Recintos Municipales

CAS/cas.

FORMULARIO Nº1

INDIVIDUALIZACIÓN DEL OFERENTE

Coltauco, _________de_____________del 2023__________

NOTA:            Los oferentes deberán tener especial cuidado en que la identificación incluida en el presente formulario, sea coincidente con la de su calidad de Proveedor a través del Portal www.mercadopublico.cl

                         Este formulario deberá incluirse en el Portal www.mercadopublico.cl en el mismo formato, puede ser con el mismo tipo de archivo o escaneado, en anexos administrativos, según Bases Administrativas y Técnicas.

FORMULARIO Nº2

EXPERIENCIA DEL OFERENTE

Coltauco, _________de_____________del 2023__________

NOTA:            Los oferentes deberán tener especial cuidado en que la identificación incluida en el presente formulario, sea coincidente con la de su calidad de Proveedor a través del Portal www.mercadopublico.cl

                         Este formulario deberá incluirse en el Portal www.mercadopublico.cl en el mismo formato, puede ser con el mismo tipo de archivo o escaneado, en anexos técnicos, según Bases Administrativas y Técnicas.

FORMULARIO Nº3

PRESUPUESTO DETALLADO Y PLAZO DE EJECUCION

Coltauco, _________de_____________del 2023__________

NOTA:            Los oferentes deberán tener especial cuidado en que la identificación incluida en el presente formulario, sea coincidente con la de su calidad de Proveedor a través del Portal www.mercadopublico.cl

                         Este formulario deberá incluirse en el Portal www.mercadopublico.cl en el mismo formato, puede ser con el mismo tipo de archivo o escaneado, en anexos técnicos, según Bases Administrativas y Técnicas.

DECLARACION JURADA SIMPLE

 Persona Jurídica

El firmante, en su calidad de representante legal del proveedor, <nombre del representante legal>, cédula de identidad N° <RUT del representante legal> con domicilio en <domicilio>, <comuna>, <ciudad>, en representación de <razón social empresa>, RUT N° <RUT empresa>, del mismo domicilio,  declara bajo juramento que:

-           Su representada no es una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de algún órgano de la Administración del Estado o de las empresas y corporaciones del Estado o en que éste tenga participación, o las personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco (directivos, Concejales y/o Alcalde de la Municipalidad de Coltauco) descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, formen parte;

-           Su representada no es una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que una o más de las personas indicadas en el N° 1 anterior sean accionistas; y

-           Su representada no es una sociedad anónima abierta en que alguna de las personas indicadas en el N° 1 precedente sea dueña de acciones que representen el 10% o más del capital.

-           No posee condenas por Prácticas Antisindicales o Infracción a los Derechos Fundamentales del Trabajador en los últimos 2 años.

La información contenida en la presente declaración se encontrará permanentemente actualizada.

<Ciudad>, <día/mes/año>

__________________________

<Firma>

<Nombre>

>

NOTAS:

-           Todos los datos solicitados entre deben ser completados por el proveedor,

DECLARACION JURADA SIMPLE

Persona Natural

El firmante, en su calidad de proveedor, <nombre del proveedor>, cédula de identidad N° <RUT del proveedor> con domicilio en <domicilio>, <comuna>, <ciudad>, declara bajo juramento que: 

1.-        No es funcionario directivo de ningún órgano de la Administración del Estado, así como de ninguna empresa o corporación del Estado o en que éste tenga participación;

2.-        No está unido a uno o más funcionarios Directivos, Concejales y/o Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Coltauco, por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y

3.-        No es gerente, administrador, representante o director de alguna de las siguientes sociedades:

             -           Una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de alguna de las entidades indicadas en el punto N°1 precedente, o las personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N° 18.575, formen parte;

             -           Una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas personas sean accionistas;

             -           Una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital.

4.-        No posee condenas por Prácticas Antisindicales o Infracción a los Derechos Fundamentales del Trabajador en los últimos 2 años.

La información contenida en la presente declaración se encontrará permanentemente actualizada.

<Ciudad>, <día/mes/año>

__________________________

<Firma>

<Nombre>

NOTA:

Todos los datos solicitados entre <negrilla> deben ser completados por el proveedor.